2020-2025年监理工程师之合同管理每日一练试卷B卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理每日一练试卷B卷含答案

单选题（共360题）
1、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。
A.法人应在政府主管部门门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
2、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 D
3、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（　　）完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性

【答案】 D
4、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】 A
5、不是数据库的特点的是（　　）。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互关联
D.数据实现集中控制

【答案】 C
6、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
7、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。
A.承包人
B.工程师
C.发包人
D.项目经理

【答案】 A
8、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（　　）一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 B
9、 关于无权代理的表述中，不正确的是（ ）。．
A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理
B.代理权终止后的代理行为属于无权代理
C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任
D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。

【答案】 D
10、关于保证人资格的说法，正确的是（　）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】 B
11、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】 D
12、承包商应从（　）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（　）止，这时工程照管责任应移交给业主。
A.开工日期，颁发工程接收证书之日
B.开工日期，工程竣工结算之日
C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日
D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】 A
13、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（　）。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效

【答案】 A
14、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。
A.5％
B.10％
C.20％
D.30％

【答案】 B
15、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
16、甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。
A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置
B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权

【答案】 D
17、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.发包人与发包人代表承担连带责任
D.施工企业决定责任承担人

【答案】 A
18、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（　）提出。
A.投标截止时间之前
B.开标现场
C.开标完成后3内
D.开示完成后10日内

【答案】 B
19、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据一致性和不可维护性

【答案】 A
20、科学研究表明：食物储存温度在（　　）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。
A.0～4
B.-10～0
C.5～10
D.10～65

【答案】 D
21、发包人应在合同签订后（　）内确定（　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
22、设备采购合同中，由（　　）负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方
B.卖方
C.运输部门
D.安装单位

【答案】 B
23、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（　　）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（　　）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天
B.14天，7天
C.21天，14天
D.28天，21天

【答案】 C
24、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（ ）。
A.设计方案最优
B.减弱发包人对承包人的监督和检查
C.增加设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 B
25、关于定标的说法，正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
26、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
27、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。
A.④-①-②-③
B.③-④-②-①
C.①-③-②-④
D.①-④-②-③

【答案】 D
28、联合体资质等级的确定（ ）
A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

【答案】 C
29、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B.考虑对解决营养问题的作用大小
C.考虑实施干预的难易程度等
D.以上均是

【答案】 D
30、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（　）。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天
C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价
D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】 B
31、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A.2
B.5
C.7
D.12

【答案】 C
32、投标截止时间前已经进口的货物，可报（　　）。
A.出厂价
B.仓库交货价
C.施工现场交货价
D.货交承运人指定地点

【答案】 B
33、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（ ）。
A.勘察设计估算费用的3%
B.勘察设计估算费用的2%
C.不超过10万元人民币
D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币

【答案】 D
34、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算

【答案】 C
35、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（ ）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审两种
B.对于公开招标的项目，实行资格预审
C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】 D
36、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
37、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格
B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款
C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款
D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价

【答案】 C
38、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（　　）。
A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单
D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】 B
39、下列不能作为质押担保的是（ ）。
A.生产设备
B.应收账款
C.正在建造的建筑物
D.存款单

【答案】 C
40、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】 D
41、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】 B
42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
43、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】 C
44、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（ ）。
A.人数为5 人以上的单数
B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3
C.通常采用综合评估法
D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

【答案】 B
45、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】 C
46、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（　　）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算
B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额
C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金
D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

【答案】 B
47、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（ ）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.12
B.15
C.18
D.24

【答案】 A
48、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.设计方案不一定最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.减少承包人的索赔

【答案】 B
49、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（　）。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
50、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（　）。
A.事件包括作为和不作为两种表现形式
B.行政行为不属于法律事实中的行为
C.自然事件会引起一定的法律后果
D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】 C
51、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（ ）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12
B.24
C.48
D.72

【答案】 D
52、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
53、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（　）。
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
54、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　　）。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
55、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
56、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（　　）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60

【答案】 A
57、取得工程设计（ ）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
A.行业资质
B.专业资质
C.通用资质
D.专项资质

【答案】 A
58、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（　）。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管

【答案】 C
59、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（　）。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
60、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
61、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】 B
62、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（　　）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
63、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
64、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
65、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?
A.变更
B.价款调整
C.索赔
D.暂估价

【答案】 D
66、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（ ）
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
67、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】 A
68、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权

【答案】 D
69、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（ ）。
A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出
C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加
D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标

【答案】 B
70、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（　　）。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①

【答案】 C
71、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金

【答案】 C
72、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
73、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（　　）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
74、建设项目设计施工总承包方式的优点是（　）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度

【答案】 A
75、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
76、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构
B.企业的职能部门
C.国家机关
D.企业法人

【答案】 D
77、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？( )
A.厚度不小于3mm的铝板
B.厚度不小于3mm的铝塑复合板
C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板
D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

【答案】 D
78、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.2
B.3
C.5
D.7

【答案】 C
79、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
80、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
81、谷类中氨基酸的含量较低的是（　　）。
A.蛋氨酸
B.色氨酸
C.亮氨酸
D.赖氨酸

【答案】 D
82、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（　　）。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.审查标准

【答案】 C
83、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（　）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 D
84、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（ ）。
A.著作权归发包人享有
B.建筑物形象使用收益权归承包人享有
C.专利技术使用费包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 C
85、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（ ）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 B
86、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
87、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（　）。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
88、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（ ）。
A.应事先征得发包人同意，并通知监理人
B.应事先征得监理人同意，并通知发包人
C.直接与保险人协商一致后，通知发包人
D.直接与保险人协商一致后，通过监理人

【答案】 A
89、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（　　）可代为办理，所需费用由（　　）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
90、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为( )。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
91、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】 D
92、合同工期自（　）起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日

【答案】 D
93、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（　　）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6
B.12
C.18
D.24

【答案】 B
94、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
95、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
96、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是( )。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
97、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但因拆迁纠纷直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 D
98、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5

【答案】 D
99、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（　）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】 D
100、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（ ）。
A.申请人的澄清可以采用口头形式
B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受
C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

【答案】 D
101、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
102、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（　　）。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】 C
103、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（　）。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单数

【答案】 C
104、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】 D
105、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
106、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（　）。
A.合同严密性、完整性评审
B.与产品或过程有关要求的评审
C.合理性、可行性评审
D.合法性、合规性评审

【答案】 B
107、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（　）。
A.大雨造成现场档案资料毁损
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修

【答案】 B
108、定金不得超过主合同标的额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 A
109、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的( )。
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％

【答案】 A
110、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地

【答案】 D
111、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
112、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
113、以下说法符合安全运动条件的是（　　）。
A.遵守自己的步调
B.超过负荷身体会崩溃
C.注意体重负荷
D.以上都是

【答案】 D
114、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
115、联合体资质等级的确定（ ）
A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

【答案】 C
116、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（　）。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%

【答案】 A
117、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（　　）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750