2020-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案).docx

2020-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)

单选题（共360题）
1、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
2、合同工期自（　）起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日

【答案】 D
3、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
4、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书
B.投标函
C.专用合同条款
D.承包人建议书

【答案】 A
5、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（　　）。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值

【答案】 D
6、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（　　）。
A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】 C
7、按照化学组成分类，蛋白质可分为（　　）。
A.组合蛋白质值
B.纤维类蛋白质
C.单纯蛋白质
D.结合蛋白质
E.球状蛋白质

【答案】 C
8、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（　）。
A.交易成本低
B.采购工作量小
C.采购工作周期长
D.便于磋商价格

【答案】 C
9、促进维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.适当的钙磷比例
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.维生素C

【答案】 A
10、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()
A.发包人拆除不合格设备
B.发包人负责更换
C.发包人重新安装
D.合同工期不予顺延

【答案】 B
11、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()
A.A银行1000万元，B银行2000万元
B.A银行1800万元，B银行1200万元
C.A.B银行各项工作1500万元
D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】 A
12、膳食调查报告主体内容不包括（　　）。
A.居民食物摄入状况
B.居民能量和主要营养素摄入状况
C.居民的体格状况
D.居民膳食结构的评价

【答案】 C
13、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
14、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
15、赤霉病变中毒多发生于（　　）。
A.夏季
B.春季
C.春夏之交
D.秋季

【答案】 C
16、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】 A
17、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（　）评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式

【答案】 D
18、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（　　）。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.3-硝基丙酸
D.龙葵素

【答案】 C
19、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】 A
20、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
21、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（　）。
A.投保人是发包人
B.应以承包人的名义投保
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】 C
22、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
23、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（ ）。
A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作
D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】 A
24、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理 了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（ ）。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关

【答案】 A
25、评标委员会的成员应为（　　）人以上单数。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
26、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
27、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
28、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（　　）。
A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】 B
29、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性

【答案】 D
30、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（　　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
31、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（　　）。
A.承包人应提前 14 天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册
C.监理人应在 14 天内确定竣工试验的具体时间
D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】 C
32、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
33、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（　　）的结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%

【答案】 B
34、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（　）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
35、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
36、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（　　），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。
A.数额不大
B.占签约合同价的比例不大
C.占中标价的比例不大
D.占项目总投资额的比例不大

【答案】 D
37、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。
A.投标人名称
B.投标内容
C.投标文件格式
D.联合体协议书

【答案】 B
38、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

【答案】 D
39、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（　　）完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性

【答案】 D
40、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（　　）。
A.保证合同无效
B.视为连带保证
C.视为一般保证
D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证

【答案】 C
41、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构

【答案】 A
42、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为 5000 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 160 万元，某投标人只提交投标保证金 140 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。
A.160
B.140
C.100
D.80

【答案】 D
43、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（　）。
A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】 D
44、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。
A.现金
B.支票
C.保函
D.保证

【答案】 D
45、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
46、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
47、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（　）。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效

【答案】 A
48、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（　）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】 D
49、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
50、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
51、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
52、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（ ） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
53、在设备采购招标中，基准评价值为（　）。
A.最优的评价因素
B.最差的评价因素
C.居于中位的评价因素
D.评价因素的平均值

【答案】 A
54、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
55、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。
A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示
D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

【答案】 B
56、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
57、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人必须是组织，不能是自然人

【答案】 C
58、评标委员会的成员应为（　　）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
59、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（ ）。
A.借款合同
B.买卖合同
C.技术转让合同
D.勘察合同

【答案】 D
60、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（　）以外的著作权归发包人。
A.收益权
B.发布权
C.署名权
D.保护作品完整权

【答案】 C
61、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】 D
62、水磨石地面设置分格条的作用是( )。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(2)(3)(5)
D.(4)(5)(6)

【答案】 C
63、下列关于24 h回顾法说法正确的是（　　）。
A.婴幼儿膳食调查不能用24 h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物
B.3天24 h回顾法不必包括休息日
C.24 h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均
D.24 h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】 C
64、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
65、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（ ）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可变更合同
D.效力待定合同

【答案】 B
66、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
67、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。
A.7
B.14
C.15
D.21

【答案】 A
68、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】 A
69、安装工程一切险通常应以（　　）为保险期限。
A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间
C.工程全寿命期
D.施工安装合同有效期

【答案】 A
70、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（　　）。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 A
71、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
72、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】 D
73、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（　　）。
A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分，最接近标底的优先
D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】 C
74、AIA系列合同中的核心文件是（ ）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
75、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
76、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16～65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
77、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（　）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
78、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()
A.要约生效
B.承诺生效
C.合同成立
D.合同生效

【答案】 C
79、（ ）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。
A.综合标价法
B.形式评审法
C.最低评标价法
D.经验评审法

【答案】 C
80、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
81、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（　）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
82、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构

【答案】 A
83、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（　　）。
A.来自蔬菜、水果
B.有利于排便
C.能被人体消化酶所水解
D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】 C
84、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（　）。
A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查
B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致
C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件
D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

【答案】 B
85、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
86、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（　　）。
A.营养良好
B.营养不良
C.骨骼发育不良
D.智力障碍

【答案】 B
87、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
88、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。
A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起，至完成施工义务
C.从工程开工日起，至完成保修义务
D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

【答案】 D
89、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5

【答案】 D
90、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（ ），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
A.监理人
B.勘察人
C.承包人
D.发包人

【答案】 C
91、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
92、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。
A.索赔的合同依据
B.索赔的目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的起因

【答案】 C
93、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
94、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
95、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
96、关于定金罚则的说法，正确的是()
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】 D
97、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是( )。
A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C.承包人文件中最主要的是设计文件
D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】 D
98、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
99、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地

【答案】 C
100、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行

【答案】 C
101、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（　　）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工
D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】 C
102、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押

【答案】 B
103、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
104、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。
A.14
B.7
C.28
D.56

【答案】 C
105、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（　）。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
106、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
107、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（　　）提出。
A.投标截止时间之前
B.开标现场
C.开标完成后3内
D.开标完成后10日内

【答案】 B
108、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
109、下列对上臂围叙述正确的是（　　）。
A.5岁以前儿童上臂围变化很大
B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良
C.我国1～5岁儿童上臂围13.5 cm以上为营养良好
D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

【答案】 C
110、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
111、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
112、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（　　）。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.发包人分包工作需要征得监理人同意
C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议
D.监理人应审查分包人的资格能力

【答案】 B
113、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形

【答案】 D
114、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（　）。
A.可以缩短建设周期
B.减少承包人的索赔
C.固定工期、固定费用
D.设计是最优方案

【答案】 D
115、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】 C
116、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】 A
117、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（　）。
A.中标通知书优先于合同协议书
B.投标函优先于专用合同条款
C.供货要求优先于通用合同条款
D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】 B
118、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期
B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期
C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期
D.以口头形