2020-2025年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案

单选题（共360题）
1、招标人与中标人签订合同后（　）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。
A.5
B.10
C.15
D.21

【答案】 A
2、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（　　）%。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
3、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（　）。
A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单
D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】 B
4、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（ ）办理工程保险和第三者责任保险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.由专用条款约定的一方

【答案】 A
5、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】 B
6、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（　）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定

【答案】 C
7、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.施工单位甲
D.乙某

【答案】 C
8、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（　　）转出。
A.一般账户
B.基本账户
C.综合账户
D.专项账户

【答案】 B
9、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（　　）。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
10、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（　）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】 D
11、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（　　）。
A.资格预审适用于邀请招标方式
B.资格后审适用于投标人数量较多的情形
C.鼓励同时采用资格预审和资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容一致

【答案】 D
12、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。
A.工程履约证书和移交证书
B.工程移交证书和接收证书
C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书
D.工程接收证书和履约证书

【答案】 D
13、灭菌乳的质量检验项目包括（　　）。
A.硝酸盐
B.蛋白质和脂肪
C.酸度和杂质
D.非脂乳固体
E.微生物

【答案】 A
14、某项目承包人经发包人同意于7 月10 日进场施工后，监理人于7 月20 日发出开工通知，承包人于7 月21 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月10 日，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月20日
C.7月21日
D.8月10日

【答案】 A
15、下列内容（ ）不属于合同协议书中应明确填写的内容。
A.签约合同价
B.合同工期
C.质量标准
D.争议解决方法

【答案】 D
16、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（　　）。
A.电子投标文件上传时间
B.电子投标文件上传完成时间
C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间
D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

【答案】 D
17、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

【答案】 C
18、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　　）
A.发包人只能是建设单位
B.发包人不能是工程总承包单位
C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人
D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

【答案】 C
19、根据《担保法》，不能作为质押担保的是( )。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权

【答案】 A
20、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（ ），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。
A.买卖合同
B.租赁合同
C.承揽合同
D.融资租赁合同

【答案】 C
21、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
22、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。
A.CM合同属于管理承包合同
B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】 B
23、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（　　）。
A.承包人编制的合同项目的进度计划
B.监理人编制的合同项目的进度计划
C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划
D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】 C
24、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（　　）提出。
A.投标截止时间之前
B.开标现场
C.开标完成后3内
D.开标完成后10日内

【答案】 B
25、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（ ）。
A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务
C.延迟交付材料金额每周为0.5%
D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】 C
26、关于连带责任保证的说法，正确的是()
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】 B
27、下列指标不属于比的是（　　）。
A.某班女生人数占全班的56.9%
B.某地性别比例是105%
C.某小区高血压的患病率是10%
D.某地2005年贫血发病率为8%
E.某班性别比例是105：100

【答案】 A
28、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
29、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（　　）。
A.≤10.0%
B.≤11.0%
C.≤12.0%
D.≤13.0%

【答案】 A
30、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
31、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（　　）。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
32、取得工程设计（ ）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
A.行业资质
B.专业资质
C.通用资质
D.专项资质

【答案】 A
33、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题

【答案】 B
34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
35、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B.考虑对解决营养问题的作用大小
C.考虑实施干预的难易程度等
D.以上均是

【答案】 D
36、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（　　）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

【答案】 C
37、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（ ）。
A.资格预审
B.现场考察
C.招标公告
D.解答投标人的质疑

【答案】 C
38、学龄前儿童每日可摄入约（　　）g蔗糖。
A.10～15
B.15～20
C.20～30
D.30～40

【答案】 A
39、组织资格审查的第一步是（　）。
A.编制资格预审文件
B.发售资格预审文件
C.发布资格预审公告
D.组建资格审查委员会

【答案】 A
40、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（　　）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
41、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　　）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
42、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。
A.12个月
B.14个月
C.24个月
D.36个月

【答案】 A
43、在设计合同履行中，由（　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
44、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（ ） 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验
B.停止启运，按合同约定进行交货前检验
C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金

【答案】 B
45、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性

【答案】 D
46、设计施工总承包合同文件规定中，（　　）是对“发包人要求”的响应文件。
A.承包人建议书
B.合同协议书
C.专用条款
D.通用合同条款

【答案】 A
47、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（　　）。
A.安全性控制
B.集中控制
C.并发控制
D.故障的发现和恢复

【答案】 B
48、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
49、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则

【答案】 D
50、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
51、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（　　），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。
A.数额不大
B.占签约合同价的比例不大
C.占中标价的比例不大
D.占项目总投资额的比例不大

【答案】 D
52、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（　）。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

【答案】 B
53、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
54、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（　）。
A.仅补偿承包人费用，不补偿利润
B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C.既补偿承包人费用，又补偿利润
D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

【答案】 C
55、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（　）。
A.提供资料的有效性和完整性
B.企业资质条件
C.拟派项目经理资格
D.企业类似工程业绩

【答案】 A
56、关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
57、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（ ）。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.在标的物交付之前由买受人承担
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】 A
58、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
59、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（　　）。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件

【答案】 A
60、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
61、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
62、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
63、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一
B.四分之一
C.五分之一
D.六分之一

【答案】 C
64、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理

【答案】 C
65、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
66、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（　　）。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人

【答案】 B
67、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
68、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（　）。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校

【答案】 B
69、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有
B.抵押权自签订之日起设立
C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立
D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】 B
70、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
71、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（　）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】 C
72、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（　　）。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】 C
73、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（　）。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增值服务

【答案】 C
74、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。
A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

【答案】 D
75、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()
A.地基基础
B.防水工程
C.给水管道
D.排水管道

【答案】 B
76、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（　）。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书

【答案】 D
77、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）
A.质押担保
B.抵押担保
C.保证担保
D.留置担保

【答案】 C
78、停止运动的指征包括（　　）。
A.严重气短
B.不正常的心跳
C.特别眩晕
D.上腹部区疼痛或“烧心”
E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】 A
79、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】 A
80、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（　）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
81、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
82、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（ ）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.勘察人

【答案】 B
83、（　　）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
84、设计施工总承包合同与（　　）内容相同的条款在用词上也完全一致。
A.标准施工合同
B.专业服务合同
C.工程施工合同
D.定期合同

【答案】 A
85、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（ ）。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表

【答案】 A
86、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。
A.监理人
B.发包人
C.总包单位
D.设计单位

【答案】 A
87、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天

【答案】 C
88、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求

【答案】 A
89、问话的方式包括（　　）。
A.试探型问题
B.封闭型问题
C.倾向型（诱导性、暗示性）问题
D.开放型问题
E.探索型问题

【答案】 A
90、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（　　）。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】 C
91、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业

【答案】 D
92、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（　　）
A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人
C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任
D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

【答案】 B
93、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（　）。
A.平等
B.公平
C.公正
D.诚实信用

【答案】 C
94、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（　）负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人

【答案】 B
95、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押

【答案】 B
96、《标准施工招标文件》的适用范围是（　）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
97、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
98、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。
A.发包人
B.设计施工总承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 A
99、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 B
100、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。
A.可以公开招标
B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包
C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】 B
101、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管

【答案】 C
102、买方在全部合同材料交付后3 个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（ ）。
A.买卖双方应签署合同材料验收证书
B.卖方可签署进度款支付函
C.进度款支付函自签署之日起生效
D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务

【答案】 B
103、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
104、合同评审中发现的问题，应以（　　）提出，并对问题予以澄清或调整
A.口头协议
B.书面形式
C.口头约定
D.评审协议

【答案】 B
105、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
106、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
107、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（　　）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
108、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
109、保险决策主要表现在（　　）。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人

【答案】 A
110、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
111、AIA系列合同中的核心文件是（ ）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
112、关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
113、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
114、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
115、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】 C
116、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为( )。
A.50年
B.40年
C.30年
D.25年

【答案】 D
117、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（　　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
118、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务

【答案】 A
119、下列对上臂围叙述正确的是（　　）。
A.5岁以前儿童上臂围变化很大
B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良
C.我国1～5岁儿童上臂围13.5 cm以上为营养良好
D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

【答案】 C
120、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（　）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
121、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（　）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日后第14天
C.投标截止日前第28天
D.投标截止日后第28天

【答案】 C
122、主要选项条款中的（　　）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同

【答案】 A
123、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分，7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查

【答案】 C
124、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的