2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案

单选题（共360题）
1、根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（　）为准，并以完成的净值来计算的。
A.实际施工工程量
B.形成工程实体
C.返工工程量及其损耗
D.工程施工方案

【答案】 B
2、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（ ）。
A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当
B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高
C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少
D.评价对象的现实成本偏低

【答案】 B
3、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.86
D.2.01

【答案】 D
4、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（　　）。
A.个别资金成本
B.综合资金成本
C.组合资金成本
D.边际资金成本

【答案】 A
5、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（ ）万元。
A.0.32；0.50
B.0.32；0.03
C.0.02；0.50
D.0.02；0.03

【答案】 A
6、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
7、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（　　）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质监部门

【答案】 B
8、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位代表
D.施工项目经理

【答案】 A
9、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（ ）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。
A.自由时差
B.总时差
C.紧后工作的最早开始时间
D.紧后工作的最早完成时间

【答案】 B
10、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 D
11、关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（ ）。
A.是监理单位建立的质量控制工作体系
B.是一个一次性的质量控制工作体系
C.需进行第三方认证
D.是监理单位质量管理体系的子系统

【答案】 B
12、（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（　）负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询人

【答案】 C
13、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（　）。
A.工程成本、酬金和预先约定的奖金
B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金
C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金
D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金

【答案】 D
14、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？( )
A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表
B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书
C.工程概况，编制方法，编制依据
D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容

【答案】 A
15、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（　）。
A.强调以经营为中心
B.强调以效益为中心
C.强调大质量观
D.强调企业责任

【答案】 C
16、 施工进度计划实施中常用的检查方式是()。
A.不定期的现场实地检查和监督
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集施工绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流

【答案】 B
17、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.评价方法特殊性

【答案】 C
18、（ ）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
19、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果

【答案】 D
20、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（　　）个专业工作队。
A.10
B.11
C.12
D.13

【答案】 B
21、由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（ ）上签字。
A.开箱检查记录
B.收货单
C.验收报告
D.出厂证书

【答案】 A
22、工程完工后必须履行下列中的( )手续才能使用。
A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收
B.由质量监督站开具使用通知单
C.由备案机关认可后下达使用通知书
D.由建设单位上级机关批准认可后即可

【答案】 A
23、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（　）天。
A.11
B.14
C.15
D.17

【答案】 A
24、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（　）元/吨。
A.2150.40
B.2151.30
C.2152.20
D.2153.12

【答案】 D
25、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？( )
A.1倍以下
B.1倍以上2倍以下
C.2倍以上3倍以下
D.3倍以上4倍以下

【答案】 B
26、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。
A.现场质量管理体系
B.勘察实施方案
C.主要岗位操作人员资格
D.勘察成果报告

【答案】 C
27、关于最终结清的阐述中，正确的是（　　）。
A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请
B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实
C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付
D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理

【答案】 C
28、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（　）。
A.关键工作只能出现在关键线路上
B.关键工作的总时差必然为零
C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响
D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作

【答案】 C
29、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（　　）。
A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系
B.虚箭线所代表的工作不消耗时间
C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作
D.虚箭线所代表的工作不消耗资源

【答案】 C
30、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（　　）。
A.资金的影响
B.物资供应进度的影响
C.施工条件的影响
D.建设单位自身管理水平的影响

【答案】 D
31、（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 A
32、（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（　）。
A.协助建设单位编制勘察任务书
B.编写《勘察方案》
C.参与建设工程质量事故分析
D.编写《勘察细则》

【答案】 A
33、根据《建设工程质量管理条例》，（　　）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。
A.县
B.区
C.市
D.省

【答案】 A
34、施工企业进行投标报价时，暂列金额（ ）确定。
A.由施工企业自主确定
B.由政府监督机构
C.根据相关法律法规
D.按招标文件提供的金额计列

【答案】 D
35、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是( )。
A.工程合格程度
B.安全达标程度
C.工程返修程度
D.顾客满意程度

【答案】 D
36、下列费用中，不属于规费的是（ ）。
A.工伤保险费
B.文明施工费
C.生育保险费
D.住房公积金

【答案】 B
37、工程进度款的计算主要涉及()
A.工程质量的检验和施工进度计划
B.工程的计量和单价的确定
C.直接费和间接费的计算
D.施工方案和分部分项工程的确定

【答案】 B
38、（　　）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。
A.估价法
B.凭据法
C.均摊法
D.断面法

【答案】 A
39、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（　）天。
A.27
B.29
C.40
D.45

【答案】 D
40、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
41、工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.自由时差为零
B.持续时间最长
C.总时差最小
D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】 C
42、下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：( )
A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水
B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光
C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎
D.防水层最小厚度不得小于设计厚度

【答案】 D
43、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（　）。
A.工程延期调查报告
B.工程延期审核报告
C.工程延期意向通知
D.工程延期临时决定

【答案】 C
44、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？( )
A.施工单位的直接费
B.施工单位的其他直接费
C.设计费
D.建设单位的研究试验费

【答案】 D
45、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
46、工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（　）审查同意后实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.项目经理

【答案】 A
47、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于( )。
A.3d
B.5d
C.10d
D.15d

【答案】 D
48、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对()施工人员的技术指导。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程

【答案】 D
49、财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（　　）。
A.投资现金流量表
B.资本金现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.利润和利润分配表

【答案】 B
50、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）。
A.职工教育经费
B.劳动保护费
C.社会保险费
D.支付给个人的物价补贴

【答案】 D
51、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（　　）。
A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定
B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价
C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定
D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。

【答案】 B
52、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（　　）。
A.中止施工承包合同
B.拒绝签署付款凭证
C.向施工单位发出工程暂停令
D.调整施工计划工期

【答案】 B
53、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。
A.积极参与事故调查
B.要求施工单位提供相应证据
C.回避参与事故调查
D.积极协助，客观提供相应证据

【答案】 D
54、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（　　）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。
A.最早开始时间
B.最迟开始时间
C.最早结束时间
D.最迟结束时间

【答案】 B
55、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是
A.被害人的近亲属
B.附带民诉原告人
C.自诉人
D.公诉人

【答案】 C
56、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（ ）。
A.审查承包商提交的进度计划
B.建立进度协调会议制度
C.加强索赔管理
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 C
57、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（ ）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】 D
58、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（　　）。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 A
59、关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（　）。
A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式
B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式
C.大型设备，采取设置质量控制点的方式
D.标准设备，采取巡回监控的方式

【答案】 B
60、下列有关见证取样程序的表述，正确的是（ ）。
A.施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可
B.对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察
C.项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案
D.监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作

【答案】 C
61、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()
A.改善劳动条件
B.实行包干奖励
C.采用更先进的施工机械
D.增加工作面和施工队伍

【答案】 D
62、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职
A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长
B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员
C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员
D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长

【答案】 D
63、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
64、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，年利率8%，则该项目建设期的贷款利息为（）万元。
A.40.0
B.163.2
C.203.2
D.243.2

【答案】 C
65、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（　　）。
A.一般占贷款金额的5%
B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小
C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款
D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本

【答案】 C
66、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（　　）万元。
A.1893.30　
B.1753.06
C.1623.20　
D.1620.00

【答案】 B
67、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（　　）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
68、工程网络计划的费用优化是指寻求（　　）的过程。
A.工程总成本固定条件下最短工期安排
B.资源均衡使用条件下工程总成本最低
C.工程总成本最低时资源均衡使用
D.工程总成本最低时工期安排

【答案】 D
69、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（ ）。
A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题
B.组织参与主体工程验收
C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析
D.组织勘察人员参加工程竣工验收

【答案】 B
70、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（　　）。
A.设计工期定额
B.工程项目的技术先进程度
C.建设工程总进度目标对设计周期的要求
D.设计费用

【答案】 D
71、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：( )
A.结构沉降变形
B.结构伸缩变形
C.结构渗漏水
D.结构配筋率

【答案】 D
72、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（　）。
A.汇率浮动和通货膨胀
B.不明的水文气象条件
C.提供的场地不能满足工程正常需要
D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】 C
73、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（　　）。
A.新增加投入人工的报酬
B.不经济使用人工和机械而增加的费用
C.赶工引起的企业管理费增加
D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加

【答案】 C
74、按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为()
A.质量管理
B.质量需求
C.质量管理体系
D.质量组织机构

【答案】 A
75、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做( )工作。
A.常规的检测
B.试验验证
C.必要的试验和检验鉴定
D.方案论证

【答案】 C
76、保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用( )进行计量支付。
A.凭据法
B.估价法
C.均摊法
D.分解计量法

【答案】 C
77、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（　）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.项目监理机构

【答案】 D
78、某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（　）万元。
A.40
B.20
C.-20
D.-40

【答案】 A
79、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】 A
80、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（ ）。
A.实行包干奖励
B.改进施工工艺和施工技术
C.实施强有力的调度
D.增加工作面，组织更多的施工队伍

【答案】 D
81、当采用前锋线法对实际进度与计划进度进行比较时，下列说法正确的是（　　）。
A.工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际超前
B.工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致
C.工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度拖后
D.无法分析和预测工程项目整体进度状况

【答案】 B
82、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()
A.监理工作联系单
B.备忘录
C.会议纪要
D.监理工程师通知

【答案】 D
83、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（　　）。
A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购
B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商
C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购
D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制

【答案】 B
84、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（　　）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月

【答案】 B
85、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（ ）。
A.固定总价合同
B.固定单价合同
C.可调单价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
86、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（　　）原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准

【答案】 A
87、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
88、生产性建设工程项目总投资包括（　）。
A.固定资产投资与流动资金之和
B.建筑安装工程费
C.建筑安装工程费与设备费之和
D.全部固定资产投资费用

【答案】 A
89、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。
A.建立进度协调会议制度
B.审查承包商提交的进度计划
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.加强索赔管理，公正地处理索赔

【答案】 D
90、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是
A.1910 年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典
B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑
C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则
D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度

【答案】 B
91、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（　　）。
A.9.23%
B.9.62%
C.10.26%
D.10.34%

【答案】 B
92、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（ ）。
A.确定规划设计条件
B.编制设计总进度计划
C.审查设计单位提交的进度计划
D.填写设计进度表

【答案】 C
93、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（　　）提出，经（　　）同意签认，并报（　　）批准。
A.施工单位，监理机构，建设单位
B.监理机构，原设计单位，建设单位
C.监理机构，建设单位，原设计单位
D.施工单位，原设计单位，建设单位

【答案】 D
94、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。
A.ISO9000：2015
B.ISO9001：2015
C.ISO9004：2009
D.ISO19011：2011

【答案】 C
95、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的( )。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施

【答案】 C
96、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（　　）。
A.生产工人劳动保险费
B.施工机械司机工资
C.项目管理人员加班工资
D.生产工人流动施工津贴

【答案】 D
97、工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工单位

【答案】 B
98、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（　　）。
A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
B.对拟建项目进行财务评价
C.对已完工程量进行偏差分析
D.审查设计单位提交的设计成果

【答案】 C
99、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（　　）。
A.相邻专业工作队的流水步距相等
B.专业工作队数等于施工过程数
C.不同施工过程的流水节拍均相等
D.专业工作队数等于施工段数

【答案】 A
100、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？( )
A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃
B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃
C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃
D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃

【答案】 D
101、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（　）万元。
A.-170
B.-144
C.144
D.170

【答案】 D
102、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。
A.施工单位项目负责人
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.安装单位项目负责人

【答案】 B
103、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（　　）。
A.建立的对象不同
B.服务的范围不同
C.控制的目标不同
D.作用的时效不同

【答案】 D
104、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（　　）的组成部分。
A.单位工程
B.单项工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 A
105、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（　　）。
A.分部分项工程量清单
B.招标工程量清单
C.工程量清单计价表　
D.已标价工程量清单

【答案】 D
106、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.新材料、新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
107、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（　）。
A.劳动保险费
B.劳动保护费
C.职工教育经费
D.流动施工津贴

【答案】 D
108、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（ ）和项目监理机构共同确认。
A.设计单位
B.建设单位
C.装修单位
D.施工总承包单位

【答案】 B
109、下列实木复合地板的说法中，正确的是（　　）。
A.大面积铺设时应连续铺设
B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm
C.不应采用粘贴法铺设
D.不应采用无龙骨空铺法铺设

【答案】 B
110、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（　）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 D
111、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（ ）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分部工程

【答案】 B
112、施工承包单位中专业承包企业的资质分为( )。
A.特、一、二、三级
B.一、二、三级
C.一、二、三、四级
D.一、二级

【答案】 B
113、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（　　）万元。
A.-18
B.-5
C.5
D.18

【答案】 B
114、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（ ）。
A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性
B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位
C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行
D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平

【答案】 A
115、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（　　）。
A.3项一般不符合
B.5项一般不符合
C.1项严重不符合
D.7项一般不符合

【答案】 C
116、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（ ）。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.单项工程

【答案】 C
117、根据现行规定，人工费是指用于支付（　　）的各项费用。
A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员
B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人

【答案】 D
118、钟某为甲省A 市的副市长，某日，钟某到甲省B 市履行公务期间与B 市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？
A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕
B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C 市检察院审查起诉
C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准
D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住

【答案】 A
119、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（　）。
A.组织编制物资供应招标文件
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单

【答案】 D
120、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（　　）。
A.设计工作概况
B.存在的问题及建议
C.技术参数是否先进合理
D.有关部门审查意见的落实情况

【答案】 C
121、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施

【答案】 C
122、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。
A.施工与管理不到位
B.设计差错
C.使用不当
D.操作工人素质差

【答案】 A
123、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（　　）。
A.与分包单位承担连带责任
B.与建设单位承担连带责任
C.承担监理责任
D.与设计单位承担连带责任

【答案】 C
124、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？( )
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ

【答案】 A
125、（　　）是我国使用较广的一种非破损检测方法。
A.回弹法
B.超声回弹综合法
C.钻芯法
D.后装拔出法

【答案】 B
126、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（ ）。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%

【答案】 A
127、（2022年真题）对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法