2020-2025年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案

单选题（共360题）
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（　　）。
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.法定代理

【答案】 D
2、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（　　）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】 D
3、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（ ）。
A.指定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理

【答案】 C
4、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（　　）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。
A.合同协议书
B.专用条款
C.通用合同条款
D.发包人要求

【答案】 D
5、取得工程设计（　　）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。
A.综合
B.行业
C.专业
D.专项

【答案】 C
6、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（　　）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要

【答案】 C
7、以下（　　）不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息

【答案】 D
8、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（　）。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件

【答案】 A
9、营养干预中的类实验设计，不是因为（　　）而为的。
A.人群没法随机分配
B.人力不足
C.实施过程未设计同期对照
D.不能开展平行随机对照试验

【答案】 B
10、某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4 月 8 日收到报告后，经审查于 4 月 20 日认为具备竣工验收条件，并于 4 月 26 日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月8日
C.4月20日
D.4月26日

【答案】 A
11、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（　　）阶段。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 A
12、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（　）。
A.应当经发包人代表确认后具有效力
B.应当经发包人确认后具有效力
C.与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】 C
13、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（ ）。
A.适用于设计施工一体化总承包招标
B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用
C.招标程序与施工招标不同
D.项目经理必须具备工程设计类执业资格

【答案】 A
14、AIA系列合同中的核心文件是（ ）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
15、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
16、 根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录

【答案】 D
17、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
18、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为( )。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
19、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
20、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
21、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
22、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是( )。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
23、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。
A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B.每次事故的损失金额
C.承包商在合同中列明的金额
D.相关法律法规规定的金额

【答案】 A
24、9 部委联合签发的第 56 号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.B资格审查办法
C.申请人须知前附表
D.评标办法

【答案】 B
25、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分，7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查

【答案】 C
26、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】 C
27、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（ ），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。
A.承包人建议书
B.设计文件
C.价格清单
D.投标函

【答案】 B
28、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
29、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素

【答案】 B
30、（　　）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 A
31、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为 5000 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 160 万元，某投标人只提交投标保证金 140 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。
A.160
B.140
C.100
D.80

【答案】 D
32、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
33、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
34、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】 C
35、关于定标的说法，正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
36、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期

【答案】 C
37、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（　　）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权
B.销售权
C.购买权
D.所有权

【答案】 D
38、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )
A.100mm
B.140mm
C.260mm
D.400mm

【答案】 B
39、 验收合格后，移交后的单位工程由( )负责照管。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
40、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

【答案】 D
41、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
42、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（　）。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求
B.发包人原因指示的暂停施工
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】 C
43、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
44、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
45、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。
A.完成施工场地的征用.拆迁
B.提供地下管线资料
C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权
D.编制施工组织设计

【答案】 D
46、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
47、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 B
48、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（　）。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
49、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（　）。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%

【答案】 A
50、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
51、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　）天内（ ）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
52、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
53、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。
A.竣工结算日
B.基准日
C.开标日
D.合同签订日

【答案】 B
54、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（　　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】 D
55、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（　）。
A.投标资料表
B.合同条款资料表
C.货物需求一览表
D.投标邀请

【答案】 B
56、影响人体健康最重要的因素是（　　）。
A.医疗条件
B.遗传因素
C.个人生活方式
D.社会条件

【答案】 C
57、签订保证合同的主体是（ ）。
A.保证人与债务人
B.保证人与债权人
C.保证人、债务人与债权人
D.债权人与债务人

【答案】 B
58、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书

【答案】 B
59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
60、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（　　）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
61、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
62、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（　　）。
A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决
B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决
C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决
D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】 C
63、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A.28
B.21
C.14
D.7

【答案】 B
64、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行

【答案】 C
65、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
66、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（　）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权

【答案】 A
67、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（　　）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担
D.因未及时退货造成的损失由订货方承担

【答案】 D
68、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】 C
69、关于勘察成果的说法，错误的是（）。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计
B.应根据勘查成果文件组织施工
C.勘查成果应真实、准确
D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】 D
70、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（　　）。
A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加
B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物
C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题
D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整
E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

【答案】 A
71、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
72、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
73、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
74、（ ）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。
A.综合标价法
B.形式评审法
C.最低评标价法
D.经验评审法

【答案】 C
75、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权

【答案】 C
76、下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划

【答案】 C
77、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。
A.10%
B.30%
C.20%
D.40%

【答案】 A
78、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（　）。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关

【答案】 A
79、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效
B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效
C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担

【答案】 D
80、根据《标准施工招标文件》规定，以下（　　）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

【答案】 D
81、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（ ）。
A.提交投标书后，开标前
B.提交投标书后，评标前
C.开标后，定标前
D.提交投标书前

【答案】 C
82、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（　）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准双方协商
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 D
83、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（　　）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算
B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额
C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金
D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

【答案】 B
84、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？( )
A.右内开门
B.右外开门
C.双向开启门
D.左内开门

【答案】 C
85、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（　　）认定。
A.招标人
B.评标委员会
C.招投标监督机构
D.市场监督管理机构

【答案】 B
86、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.数据的独立性
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据的安全性和可靠性

【答案】 A
87、《简明施工合同》适用于工期在(　　)个月内的中小工程施工。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 D
88、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 A
89、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（　　）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6
B.12
C.18
D.24

【答案】 B
90、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
91、关于行使抗辩权的说法，正确的是()
A.行使抗辩权方仍然承认合同有效
B.行使抗辩权是解除合同的必要条件
C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务
D.行使抗辩权表明合同变更

【答案】 A
92、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】 D
93、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（　）。
A.设计文件
B.工期
C.价款
D.进度计划

【答案】 A
94、 ( )专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.地下暗挖工程
C.大爆破工程
D.深水作业工程

【答案】 B
95、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
96、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
97、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构

【答案】 A
98、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%

【答案】 A
99、 建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（ ）制度。
A.许可
B.评估
C.登记
D.备案

【答案】 B
100、业主对分包合同的管理主要表现为（　　）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质

【答案】 B
101、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（ ）承担施工现场内的二次搬运费。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.材料供应商

【答案】 B
102、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
103、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（　）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60

【答案】 A
104、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】 C
105、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（　　）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价

【答案】 A
106、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，则第 4 周迟延交付违约金的计收正确的是（）。
A.迟交合同设备价格×0.5%
B.迟交合同设备价格×1%
C.合同价格×0.5%
D.合同价格×1%

【答案】 A
107、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（　　）天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
108、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作
B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续
D.组织设计交底

【答案】 B
109、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】 C
110、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（ ）提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车

【答案】 B
111、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
112、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
113、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
114、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（　　）。
A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.需要进行评分，前7家通过资格审查
D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】 C
115、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则

【答案】 A
116、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
117、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.项目经理
B.监管部门
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 D
118、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（ ）
A.100
B.99.9
C.99.8
D.99.6

【答案】 A
119、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
120、烹饪方法需要注意的有（　　）。
A.料酒的用量
B.盐的用量
C.油的用量
D.糖的用量
E.熏制

【答案】 B
121、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（　）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验
B.停止启运，按合同约定进行交货前检验
C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】 B
122、使用皮褶厚度计的正确方法为（　　）。
A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计
B.皮褶计的压力标准为10g/cm2
C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数