2020-2025年设备监理师之设备监理合同题库及答案.docx

资源描述

2020-2025年设备监理师之设备监理合同题库及精品答案单选题（共360题） 1、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。 A.侵权 B.合同 C.无因管理 D.不当得利【答案】 B 2、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。 A.有关行政监督部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.行业协会【答案】 A 3、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。 A.法定代理终止 B.委托代理终止 C.指定代理终止 D.无权代理终止【答案】 B 4、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。 A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B.撤销施工单位资质证书的决定 C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分 D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B 5、无权代理属于( )行为。 A.无效 B.可变更的 C.可撤销的 D.效力待定的【答案】 D 6、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。 A.工程师 B.业主 C.承包商 D.造成工程暂停的责任方【答案】 C 7、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。 A.业主 B.业主代表 C.工程师代表 D.工程师【答案】 A 8、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。 A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议 B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼 C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力 D.行政诉讼一审终结【答案】 B 9、设备监理工程师的合同管理对象是( )。 A.合同内容 B.设备工程 C.监理合同 D.设备合同【答案】 D 10、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。 A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权 B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失 C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人 D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】 C 11、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。 A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决【答案】 D 12、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。 A.产品离开生产者的成品仓库 B.发现产品质量问题 C.产品造成人身伤害 D.受害人投诉【答案】 A 13、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。 A.缺陷通知期延长损失 B.费用支出，且含合理利润 C.直接损失 D.费用支出，但不含合理利润【答案】 B 14、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。 A.国务院建设行政主管部门 B.国务院负责安全生产监督管理的部门 C.天津市人民政府建设行政主管部门 D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】 C 15、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。 A.基准日期前 B.基准日期后 C.开工日期前 D.开工日期后【答案】 A 16、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】 C 17、在( )后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。 A.收到开工通知 B.收到中标通知 C.进驻现场 D.提供设计文件【答案】 A 18、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。 A.不同合同间的工作协调 B.检核合同成立所必备的条款 C.均衡双方当事人的权利和义务 D.设计特殊事件的处理机制【答案】 A 19、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。 A.行业管理、企业负责 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全第一、人人有责 D.安全第一、预防为主【答案】 D 20、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 21、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。 A.代理权 B.介入权 C.追认权 D.代位权【答案】 B 22、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。 A.工程师 B.业主 C.投标人 D.中标人【答案】 B 23、业主谈判的目的不包括( )。 A.宣传自己的优势 B.了解报价的构成 C.讨论并共同确认某些局部变更 D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】 A 24、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。 A.业主 B.承包商项目经理 C.承包商 D.工程师代表【答案】 B 25、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 B 26、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。 A.乙 B.甲 C.甲、乙共同 D.甲、乙按比例【答案】 B 27、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】 C 28、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。 A.设计文件规定的合理使用年限 B.双方约定的合理使用年限 C.2年 D.5年【答案】 C 29、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。 A.合同价格 B.最终付款证书中确认的金额 C.竣工结算总额 D.中标合同金额【答案】 D 30、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。 A.国务院发展改革部门依法指定的媒介 B.全国发行量最大的报纸、杂志 C.全国影响最大的门户网站 D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A 31、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。 A.2012年3月3日 B.2012年3月16日 C.2012年3月20日 D.2012年6月10日【答案】 B 32、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。 A.投标人相互串通投标 B.投标人与招标人串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D 33、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。 A.返还定金 B.抵作合同价款 C.双倍返还定金 D.继续履行合同【答案】 C 34、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是( )。 A.标的物交付时 B.双方当事人签字或者盖章时 C.定金支付时 D.承诺到达时【答案】 B 35、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。 A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底 B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】 B 36、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。 A.提出索赔事由 B.核定实际损失 C.提出索赔依据 D.提出赔偿金额【答案】 B 37、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。 A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用 B.工程合格，业主承担风险和费用 C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用 D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】 D 38、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。 A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力 C.当事人可以通过调解程序解决合同争议 D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C 39、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】 D 40、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。 A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失 B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失 C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失 D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】 D 41、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 42、资金安排证明的应当由( )出具。 A.工程师 B.业主 C.业主开户银行 D.保险公司【答案】 C 43、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。 A.资格预审 B.资格后审 C.特别审查 D.现场踏勘【答案】 A 44、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。 A.驳回上诉，维持原判决 B.撤销原判决，发回重审 C.裁定一审人民法院再审 D.依法改判【答案】 A 45、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。 A.投标单位董事长的父亲 B.投标单位总经理的同学 C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人 D.招标项目所在地统计局局长【答案】 A 46、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。 A.违约金与定金可以同时并用 B.甲方可以选择适用违约金或者定金 C.乙方可以选择适用违约金或者定金 D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】 B 47、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。 A.国务院建设行政主管部门 B.国务院负责安全生产监督管理的部门 C.天津市人民政府建设行政主管部门 D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】 C 48、缺陷通知期的起始日期是( )。 A.工程通过竣工试验的日期 B.工程师颁发接收证书的日期 C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期 D.接收证书上标明的竣工日期【答案】 D 49、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。 A.法律 B.代理 C.行政 D.执法【答案】 A 50、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。 A.基准日期 B.合同生效 C.工程师通知开工 D.开工日期【答案】 A 51、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。 A.逾期送达的投标文件 B.没有送到指定地点的投标文件 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件 D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】 C 52、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。 A.业主 B.承包商 C.设备监理工程师 D.总监理工程师【答案】 A 53、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 A.生产、运输、储存 B.生产、使用、储存 C.生产、运输、使用 D.生产、经营、储存【答案】 D 54、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。 A.按约索赔 B.依法索赔 C.项目索赔 D.费用索赔【答案】 A 55、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。 A.法人 B.自然人 C.销售者 D.仓储者【答案】 B 56、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。 A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况 B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任 C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任 D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C 57、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。 A.某新式武器的设计 B.地震灾区道路抢修 C.部分使用国有投资项目的施工 D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】 C 58、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。 A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B.撤销施工单位资质证书的决定 C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分 D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B 59、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。 A.投标人发出投标文件 B.招标人收到投标文件 C.提交投标文件截止 D.提交投标保证【答案】 C 60、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。 A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告 B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼 C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解 D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】 D 61、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。 A.行政立法行为 B.国防、外交等国家行为 C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理 D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】 D 62、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。 A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告 B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查 C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故 D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】 C 63、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 C 64、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。 A.业主 B.设备监理工程师 C.设计人 D.承包人【答案】 A 65、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。 A.2月5日 B.2月7日 C.2月9日 D.2月10日【答案】 C 66、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是( )。 A.赠与合同无效 B.赠与合同可撤销 C.赠与合同效力待定 D.赠与合同有效【答案】 D 67、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。 A.交付设备 B.交付设备所有权凭证和其他凭证 C.移交设备中体现的知识产权 D.接受设备检验【答案】 C 68、下列关于仲裁审理的说法，正确的是( )。 A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理 B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理 C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况 D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】 A 69、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。 A.拒绝执行违章指挥 B.拒绝冒险作业 C.检举危害生命安全的行为 D.严格遵守安全操作规程【答案】 D 70、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。 A.缔约过失责任 B.违约责任 C.行政责任 D.经济责任【答案】 A 71、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。 A.承包人越级承揽工程 B.承包人超越范围承揽工程 C.承包人向评标委员行贿中标 D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D 72、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。 A.缺陷责任期 B.质量保证期 C.缺陷通知期 D.设备维修期【答案】 C 73、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。 A.国际商会 B.中国商会 C.中国国际经济贸易仲裁委员会 D.FIDIC 【答案】 A 74、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。 A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤销权 C.追认权或者撤销权 D.同意权或者拒绝权【答案】 A 75、《产品质量法》规定产品质量责任包括( )。 A.企业赔偿责任、商家赔偿责任 B.民事责任、行政责任、刑事责任 C.一切责任 D.产品责任、缺陷责任【答案】 B 76、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。 A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识 B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识 C.商务知识、管理知识和法律知识 D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】 A 77、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。 A.撤销事由发生之日起1年内没有行使 B.撤销事由发生之日起2年内没有行使 C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使 D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】 C 78、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。 A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置 B.可以留置的财产包括不动产 C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置 D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】 A 79、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。 A.中标人为甲，合同价为950万元 B.中标人为甲，合同价为1000万元 C.中标人为丙，合同价为950万元 D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】 B 80、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。 A.安全生产监督管理部门 B.煤矿安全监察机构 C.劳动监察主管部门 D.建设行政主管部门【答案】 D 81、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。 A.联合体 B.联合体各方 C.联合体中的牵头人 D.联合体中的资质较高方【答案】 B 82、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。 A.道德关系 B.权利义务关系 C.人际关系 D.民事关系【答案】 B 83、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。 A.可撤销合同 B.附期限合同 C.附条件合同 D.无效合同【答案】 C 84、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。 A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价 B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价 C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价 D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B 85、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。 A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28 B.工程师开出付款证书后28 C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56 D.工程师开出付款证书后56 【答案】 C 86、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。 A.道德关系 B.权利义务关系 C.人际关系 D.民事关系【答案】 B 87、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。 A.支付定金 B.支付价款 C.交付设备所有权凭证 D.交付设备【答案】 D 88、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。 A.7 B.14 C.28 D.42 【答案】 C 89、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和( )。 A.混凝土试块检验 B.钢筋强度检验 C.工程材料试验 D.试运行【答案】 D 90、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。 A.工程师签发期中付款证书后的28 B.工程师完成工程量计量后的56 C.工程师收到报表和证明文件后的56 D.工程师签发期中付款证书后的56 【答案】 C 91、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。 A.该炉具尚未投入流通 B.该居民获得炉具的途径不清 C.该居民应当向提供炉具的人索赔 D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】 A 92、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。 A.业主 B.评标委员会 C.监理工程师 D.监理工程师代表【答案】 A 93、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。 A.进行工程竣工试验 B.工程接收 C.进行工程竣工后试验 D.签发履约证书【答案】 B 94、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。 A.安全设施 B.安全警示标志 C.安全疏散标志 D.安全报警装置【答案】 B 95、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。 A.缔约过失责任 B.违约责任 C.行政责任 D.经济责任【答案】 A 96、承包商提交履约保证的期限是( )。 A.收到中标函后的28天内 B.签订合同后的28天内 C.收到开工通知后的28天内 D.设备工程合同生效前【答案】 A 97、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。 A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B.被告不提出答辩将败诉 C.被告不到庭案件将无法审理 D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】 D 98、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。 A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任 B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任 C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任 D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】 D 99、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.指定分包商【答案】 A 100、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。 A.基准日期 B.开始现场工作 C.提交履约担保 D.开工日期【答案】 D 101、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。 A.基准日期前 B.基准日期后 C.开工日期前 D.开工日期后【答案】 A 102、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.合同撤销权【答案】 A 103、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。 A.进行工程竣工试验 B.工程接收 C.进行工程竣工后试验 D.签发履约证书【答案】 B 104、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。 A.通知债权人 B.经债权人同意 C.与第三人约定且经主管部门批准 D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】 B 105、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。 A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润 B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润 C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润 D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】 B 106、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。 A.法定代理终止 B.委托代理终止 C.指定代理终止 D.无权代理终止【答案】 B 107、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。 A.开工日期起到颁发工程接收证书止 B.开工日期起到颁发最终付款证书止 C.基准日期起到颁发工程接收证书止 D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】 A 108、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。 A.9月10日 B.9月20日 C.9月25日 D.9月30日【答案】 B 109、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。 A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率 B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差 C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解 D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】 A 110、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于( )规定缺陷责任期或保修期。 A.安装调试验收后 B.安装调试验收前 C.设备采购合同内 D.设备交于采购方后【答案】 C 111、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。 A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用 B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担 C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用 D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】 B 112、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。 A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润 B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润 C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润 D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】 A 113、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。 A.提交投标书日期 B.基准日期 C.实施工程 D.进入现场【答案】 A 114、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。 A.受赠 B.收益 C.继承 D.受让【答案】 B 115、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。 A.提出索赔事由 B.核定实际损失 C.提出索赔依据 D.提出赔偿金额【答案】 B 116、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。 A.工程通过竣工试验后 B.业主接收工程前 C.承包商收到履约证书后 D.缺陷通知期届满前【答案】 C 117、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是( )。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】 B 118、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 119、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。 A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C.经乙签字的全部有效 D.合同约定的全部设计费【答案】 C 120、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。

展开阅读全文