公路监理工程师考试过关题库理论.docx

为帮助大家理解消化题库的内容，随后将发布监理理论的复习指导书，希望大家能对照着复习。第一部分 单项选择题(一)单项选择题1、监理单位经营活动的的准则是（ ）A 客观、公正、科学、诚信 B 守法、公正、科学、诚信C 客观、公正、科学、高效 D 守法、公正、科学、高效2、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A 10 B 30 C 15 D 603、下列不是质量监理的依据的是（ ）（B）A 合同条件 B 合同内容 C 合同图纸 D 技术规范4、质量体系的运行过程中，各项活动及其结果不可避免地会发生偏离标准的可能，为此，必须实施（ ）A 质量体系认证 B质量监督 C 质量管理 D 质量体系审核5、下列说法正确的是（ ）（C）A 费用支付是需要进行工程计量的最关键手段 B 费用支付是需要进行工程计量的最关键方法C 费用支付是需要进行工程计量的最关键原因 D 费用支付是需要进行工程计量的最关键途径6、单代号网络与双代号网络的本质区别在（ ）表示意义不同。A 基本符号箭线和编号 B 基本图形和编号 C 基本符号的箭线和节点 D 编号与节点7、混凝土板表面修整完毕后，应及时采用湿治养护和塑料薄膜养护（ ）A 14-21天 B 7-14天 C 14-28天 D 7-21天8、对我国公路工程建设项目采用的管理模式，下列说法正确的是（ ）A 驻地的监理四级管理 B 高级驻地监理的二级管理C 高级驻地监理的三级管理 D 总监代表处的一级管理9、因非监理人员原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）A 附加工作 B 额外工作 C 正常工作 D 其他工作10、在施工图设计阶段，监理工程师对设计施工图的审核重点是（ ）A 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 B 采用的技术方案是否符合总体方案的要求C 是否符合城市规划方面的要求 D 是否满足使用功能和质量要求11.在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量，一般会导致（）（C）A投资增加，工期缩短 B.投资减少，工期延长 C.投资增加，工期延长 D.投资减少，工期缩短12.不同的风险对策的适用性需从（）方面考虑 A效果 B代价 C.效果和代价 D.效果或代价 13.职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是（）监理组织A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制14.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（）A.计划 B.对比 C.转换 D.纠正15.开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议由（）主持A.监理工程师 B.业主 C.监理工程师和业主 D.承包商16.（）一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称，并必须取得交通部颁发的监理工程师证 A.总监 B.总监、总监代表 C.总监、总监代表、(高级驻地监理工程师) D.高级驻地17.在委托监理的建设工程师、监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（）A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性18.按照控制信息的来源，可将控制分为（）A.事前控制和事后控制 B.前馈控制和反馈控制C. 开环控制和闭环控制 D.主动控制和被动控制19.监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指（）（A）A.协调合同工期与进度计划之间的关系B.编制进度控制工作细则C.及时办理工程进度款支付手续D.建立工程进度报告制度20.在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后所延长的工期（）（B）A.应由施工单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期D.经业主核查证实，直接纳入合同工期21、在建设过程的实施过程中，如果提高过程质量标准，一般会导致（ ）A.投资增加、工期缩短 B.投资减少、工期延长C.投资增加、工期延长 D.投资增加、工期缩短22、监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是（ ）A.设计阶段 B.招标阶段 C.施工准备阶段 D.施工阶段23、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。A.当地人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调节委员会24、某公司开发一项投资100万元，资金时间价值率（相当于年利息率）为20，计划5年那等额收回，则每年 应回收资金额为 （ ）万元。A.33.438 B.34.438 C.35.438 D.36.43825、填石路堤所采用石料抗压强度不应小于（ ）MpaA. 20 B. 15 C. 10 D. 526、在组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通常包括（ C ）A.施工过程和施工段 B.流水节拍和流水强度C.施工过程和流水强度 D.流水步距和流水强度27、在关键部位获关键工序施工过程中由监理人员在现场进行监督活动，称之为（ ）A. 旁站 B. 巡视 C. 检测 D. 复验28、以下哪项不属于政府监督性质（ ）A强制性 B. 科学性 C. 执法性 D. 全面性 E. 宏观性29、工程质量、进度、费用三者之间的关系是（ D ）A. 对立的 B. 统一的 C. 矛盾的 D. 既对立又统一30、建设项目的分解，下面哪个是正确的（ D ）A、单位工程、单项工程、分部工程、分项工程B、单位工程、分部工程、单项工程、分项工程C、单位工程、分部工程、分项工程、单项工程D、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程31如果不具有( )，监理就难以保证三大目标的实现。 A科学性 B服务性 C独立性 D委托性32公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是( )。A、监理委托合同及施工承包合同 B建设单位的会议纪要C设计合同文件 D质量监督信息33已经运到施工现场的施工机械设备是承包人资产，承包人可以( )。（C）A、自由调用 B经业主同意后，可自由调用C经监理批准即可自由调用 D经监理批准、业主同意，才能自由调用34在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为( )。（C）A、工程招标是要约，工程投标是承诺 B工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D工程招标、投标是要约，定标则是承诺 35设计单位、监理工程师、承包人均可按照规定程度提出设计变更要求，但必须经过( )的批准才能生效。（ ）A、工程专家 B监理工程师 C总监理工程师 D业主36承包人的费用索赔是指承包人由于( )原因而造成的费用损失或增加而向业主提出的费用补偿要求。（ ）A不可预见因素 B天气因素 C业主因素 D。非承包人自身37按公路工程施工监理规范规定，各类高级监理人员一般应占监理人数的( )以上。（ ）A5 B10 C15 D20 38( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以便计划目标得以实现。（B）A、全面控制 B主动控制 C、被动控制 D反馈控制39下列属于工程进度监理职责与权限的是( )。（C）A、主持开工前的第一次工地会议 B签发动员预付款支付证书C审批承包人在开工前提交的现金流动计划 D签发各项工程的开工通知单40进度控制中横道图是常用图之一，以下四项中哪一项不是其优点( )。（C）A形象直观 B搭接关系明确 C逻辑关系严谨 D制作方便快捷41( )不是确定关键线路的方法。（ ）A、线路枚举法 B关键工作法 C关键节点法 DS曲线法42除工地实验室外，承包人试验室还包括( )。 A、中心试验室 B流动试验室 C检测中心 D质监站试验室43( )不是质量检验的方法。A、目测法 B量测法 C分层法 D试验法44( )不是工程费用的部分。A、间接成本 B设备费 C法定税金 D利润45( )不是公路工程建设资金的筹资方式。A、政府特许经营 B成立政府项目责任公司 C发放国债 D群众集资46工程计量时，应以( )的数量为准。（ ）A图纸给定 B工程量清单 C实际完成 D实际完成并经监理签认47工程支付必须以( )为基础。A工程质量 B工程进度 C工程计量 D工程量清单48质量缺陷的处理方案一般应由( )提出。A、施工单位 B建设单位 C监理单位 D设计单位49( )不是监理月报的内容。A、工程描述 B监理收发函件C工程质量、进度、支付状况 D监理工作执行情况50公路工程施工监理规范明确的监理技术档案不包括( )。（B）A、现场指令 B监理日报 C检查记录 D试验记录51、下列不属于第一次工地会议内容的是( )。A介绍人员及组织机构 B审议施工进度计划 C。明确施工监理例行程序 D审议工程分包52、第一次工地会议，必须在( )举行。（ ）A、合同签订后 B监理进场前 C工程开工前 E工程开工后53、公路工程交工验收由( )主持。A、县、市级以上交通主管部门 B县、市级以上质量监督站 C建设单位 D监理单位54、工程交工日期以( )为准。（D）A、工程完工之日 B承包人提交工程交工报告之日C业主指定的日期 D检查小组决定的签发交工证书之日55、缺陷责任期一般为( )。A、一年 B十八个月 C两年 D三年56、因施工原因造成的质量缺陷的修补和加固，应先由( )提出修补方案和方法，经 ( )批准后方可进行。A、设计代表，业主 B监理工程师，业主 C承包人，设计代表 D承包人，监理工程师57、缺陷责任终止证书签发的日期应从( )为准。（B）A、承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B工程通过最终检验的日期C最终检查报告送达监理工程师的日期 D业主指定的日期58、对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应以( )起算。（D）A、统一规定的日期 B最后交工的日期C最先交工的日期 D分别自各自不同的交工日期59、交工证书的签字人有( )。（D）A业主和监理工程师 B业主和承包人C监理工程师和承包人 D业主、监理工程师、承包人各方的代表60、某灌注桩清孔后沉积层仍超过厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增1.3m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师认为( )。A、不予计量 B对承载力有好处，应予计量 C计量所增混凝土量的一半61、工程量清单上路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的，开工后，承包人提出对于 超过20cm厚度的清表工作应予计量，以保证清表质量，监理工程师认定( )。A、不予计量 B为确保工程质量可予计量 C安排承包人与业主协商解决62、承包人连续3个月的期中支付额均达到了合同规定的进度付款额，但其中运行现场的材料和设备(用于永久工程的)按比例支付的款额占了每次的期中付款的一半以上，监理工程师认为( )。（B）A、只要阶段付款符合合同要求，监理工程师就没有失职B应该采取措施，促进永久工程的形象 C合同中规定的期中支付款额是进度的反映63、任何合同形式的工程项目，涉及合同双方利益的最终体现是( )。A、合同文件 B工程费用 C工程质量 D工程进度64、依据公路工程国内招标文件范本(2003年版)，中期支付及最终支付的期限分别为( )天。（D）A28，56 B28，42 C21，56 D21，4265、根据FIDIC条款，在出现承包人与业主签定合同并开始施工后，承包物价上涨20的情况，由此增加的工程费用( )。（A）A、由业主负担 B由承包人负担 C由保险负担 D由监理负担66、有关材料预付款正确的表述是( )。（B）A、施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B已经支付过材料预付款和材料，其所有权归业主C材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D材料预付款支付可依据设计工程量报算得来67、监理工程师中心试验室应按( )的频率独立进行抽样检查，以确定承包人的抽样试验是否真实可靠。（C）A5-15 B10-15 C10-20 D5-1068、在进行现场压实质量的评定时，施工单位自检人员的检测频率为2000m2检验( ) 点。A2 B。4 C6 D869在铺筑热拌沥青混合料面层试验路段之前( )天，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，报监理工程师审查批准。A7 B14 C28 D5670、盖板涵及箱涵台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度达到 ( )以后方可进行。A70 B80 C90 D10071、质量评定中，桥台锥坡应纳入( )分部工程评定。（A）A、桥梁基础及下部构造 B桥梁上部构造 C、桥梁防护工程 D桥梁引道工程72、施工组织的基本单元是。 A、分部工程 B分项工程 C工序 D施工过程。73、签署工程施工开工令的人是( )。（A）A、项目总监理工程师 B总监代表 C。业主 D上级主管部门领导74、某施工工地，总工作量为10000m3，每个机械台班的计划工作量为500m3，其有4台相同型号机械进行施工，请问该土石方施工的流水节拍ti( )。A2 B3 C4 D5 75、承包商应在首次延期事件发生( )内，申报延期申请意向。（D）A7天 B14天 C21天 D28天76、某网络计划中有一项非关键工作，总时差为5天，局部时差为3天。由于业主未能按时提供施工场地，造成施工耽误6天，施工单位申请工程延期，监理工程师应批准的延期时间为( )。A1天 B5天 C6天 D不同意延期77、工作的总时差的含义是( )。A、不影响任何一项紧后工作最早开始的情况下，该工作的极限机动时间B不影响任何一项紧后工作最迟开始的情况下，该工作的极限机动时间C不影响任何一项紧前工作最早结束的情况下，该工作的极限机动时间D不影响任何一项紧前工作最迟结束的情况下，该工作的极限机动时间78、由于非承包商的原因造成计划工期的延长，则( )。A、承包商无须做任何工作，理应获得延长的工期B承包商应向业主报告，由业主确定延长的工期C承包商应向监理工程师报告，监理工程师审查并确定延长的工期D承包商应向监理工程师和业主报告，才能获得延长的工期79、网络计划工期优化的目标是( )。（C）A确定最低成本工期 B确定最短工期C确定满足目标工期的计划方案 D。缩短关键线路80、工程费用与工期的关系为( )。（B）A、直接费随工期缩短而减少，间接费随工期缩短而增加B直接费随工期缩短而增加，间接费随工期缩短而减少C直接费和间接费均随工期缩短而减少 D直接费和间接费均随工期缩短而增加81、工程质量是施工出来的，不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻( )的原则。A动态控制 B工序控制 C被动控制 D预防为主82、在风险管理流程中，( )工作最重要。A风险的预测和识别 B风险分析和评估 C风险处理对策的规划和决策 D实施和检查83、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是( )。A合同转移 B工程分包 C银行担保 D。工程投保84、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为( )。A、被动控制 B、主动控制 C、前馈控制 D、反馈控制85、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡( )。A前馈控制 B反馈控制 巴被动控制 D主动控制86、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以( )为原则。（C）A每公里配置05人 B每公里至少5人 C、每公里应不少于1人 D根据实际情况确定87、在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师，监理工程师和监理员。 （B）A、部门 B层次 C跨度 D任务88、管理跨度与管理层次的关系是( )。A、成正比关系 B成反比关系 C数目相等关系 D没有关系89、命令源最多的组织模式是( )。A、直线式 B职能式 C直线一职能式 D，矩阵式90、三级监理机构是指( )。A政府建设主管部门，工程质量监督部门，社会监理单位B甲级监理单位，乙级监理单位，丙级监理单位C总监办公室，项目监理部，驻地监理办公室91、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在( )方面的职责。（A）A、工程质量监理 B工程进度监理 C工程费用监理 D合同管理92、审定工期延长是监理工程师在( )方面的职责。（D）A工程质量监理 B工程进度监理 C。工程费用监理 D合同管理93、监理设备的产权归( )。A、监理单位所有 B承包人所有 C业主所有 D三方共有94、监理工程师办公室各专业部门负责人及驻地监理工程师等(中)级专业监理人员，一般应占监理总人数的（ ）。A10以内 B40 C10以上 D7095、监理工程师一般应具备的知识结构是( )。A、技术知识 B技术与经济知识 C技术、经济、管理与法律知识 D经济与合同知识96、监理工程师的权力的核心是(C)。A工程质量的控制权 B工程进度的控制权 C工程支付的控制权 D以上三者都不是97、把对工程的( )交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A、工程费用支付的签认和否决权 B停工与返工权 C旁站与验收权 D验收与计量权98、在公路工程监理过程中，承包人应当按照( )的规定接受监理。A、公路工程承包合同 B公路工程监理合同 C监理单位给承包人的书面通知 D项目法人给承包人的书面通知99、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过（ ）比例。A20 B30 C40 D50100、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以( )。A、将合同全部分包 B将合同部分转让 C不履行合同 D将工程部分分包101、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的( )。A50 B60 C70 D80102、施工监理的原则是( )。A、各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务103、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是( )。A、监控作用 B保证作用 C监控和保证作用104、监理工程师维护业主的利益表现在( )。A、提高工程质量 B力争反索赔 C在争端中为业主辩护 D按合同条件监理工程105、( )签订后即进入施工准备阶段的监理。A工程承包合同 B监理服务合同 C设计委托合同106、工程质量主要取决于( )。A工作质量 B企业管理水平 C企业素质 D企业技术能力107、合同专用条件的效力( )合同通同条件。A高于 B等同 C低于 D与共同条件无关108、履约保证金的清退应在( )内完成。A、工程交工验收完成后15天 B工程竣工验收完成后15天C工程交工验收完成后14天 D工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)109、公路工程监理的主要内容“三监控二管理”系指( )。A质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、工程管理B质量监理、进度监理、费用监理、材料管理、设备管理C质量监理、进度监理、费用监理、信息管理、工程管理D质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、信息管理110、监理工程师的公正是以( )为前提的。A、独立性 B科学性 C。委托性 D诚实性111、公路工程基本建设程序划分的阶段有：(1)列入年度基本建设计划；(2)可行性研究，编制设计任务书；(3)施工；(4)设计和编制概(预)算；(5)竣工验收，交付使用。它们的先后顺序正确的是( )。（C）A(1)(3)(2)(4)(5) B(2)(3)(4)(1)(5) C(2)(4)(1)(3)(5) D(4)(1)(2)(3)(5)112、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用( )。A国内竞争性招标(公开招标) B国内有限招标(邀请招标) C国际竞争性招标 D国际有限招标113、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用( )。A国内竞争性招标 B国际竞争性招标 C国内有限招标 D国际有限招标114、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致( )。（A）A、投资增加，工期延长 B、投资增加，工期缩短 C、投资减少，工期延长D、投资减少，工期缩短115、工程项目管理学的母科学是(C)。A投资学 B工程监理学 C项目管理学 D技术经济学116、工程监理学的母科学是(B)。A、投资学 B工程项目管理学 C项目管理学 D技术经济学A招标投标B交通部 A公开招标 C、议标C36D开标B固定价格A费率法 B1.4 A工程招标之前 B2 B80分与20分 D技术与酬金C一月D监理工程师的助理人员C各方自己C现场监理人员C. 技术档案 A行政档案 D承包人机械进退场费用D动员预付款A14 C工程师和承包人A7 B承包人得到通知后不参加计量，计量结果无效D工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的都由工程师确定B不予以计量 D承包商返工工程D均摊法A分解计量法 A竣工后一次结算 C工程预付款的预付时间不早于约定的开工日期的前7天D发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行的，应由承包人承担违约责任A56 B不收取利息D共同计量（属计量组织方式）A预备费 A工程量清单的工程量是结算工程量的依据D通过工程费用监理，使工程费用目标最优实现D独立原则B稳定 C等厚式断面A70A判断质量效果 C垫层C经修补、处理后，基本能满足使用要求C中间交工证书签发 B明挖基础、桩基础、沉井基础B95.24D均值左右三倍标准差范围内 C. 外部监督 B生产过程工作质量 D反滤层B系统抽样 A粗糙度 D用水量A桥头高程衔接 AGBJ 9787B7 C40-50B低流动性或半干硬性B. 1.03k A易读性A压实功能 C灌砂法 B竖向排水 D滴定法D明确质量标准，评定工程质量C实际内在品质 D发出暂停施工的指令(先口头后书面) D差异性D质量程序文件189、某段公路有土方、路基、路面三道工序，各组织一个施工队，分四段组织流水施工。设各工序在每段施工的持续时间相同，分别为土方20天，路基15天，路面25天。则路基、路面分别在第一段开始施工的时间是第( )天末。A15，35 B20，35 C25，40 D35，50190、关于网络计划中工作持续时间与其他时间的关系，正确的是( )。A与总时差无关 B与该工作最早开始时间无关 C与总工期无关 D与该工作最迟开始时间无关191、双代号网络计划中，共一个结束节点的各工作，有( )。A最早开始时间相等 B最早结束时间相等 C最迟开始时间相等 D最迟结束时间相等192、双代号网络计划中，节点的最迟时间等于( )。A节点后工作的最早开始时间 B节点前工作的最早结束时间C节点后工作的最迟开始时间 D节点前工作的最迟结束时间193、网络计划中，总时差与局部时差的关系是( )。A局部时差总是小于总时差 B局部时差等于总时差C局部时差不可能大于总时差 D总时差是线路上各局部时差之和194、网络计划中，工作的局部时差等于( )。A紧后工作最早开始时间减本工作最早结束时间B本工作与紧后工作的时间间隔C本工作与所有紧后工作之间最小的时间间隔D本工作总时差与所有紧后工作总时差差值的最小值195、某工作原有总时差7天，局部时差4天。由于紧前工作推迟结束，本工作持续时间又延长3天，致使总工期延长4天，其他工作不变。则紧前工作推迟结束的时间是( )天。A11 B8 C7 D3196、双代号网络计划中，当非关键工作A提前结束一天，其他工作不变时，则紧后工作B增加一天总时差的条件是( )。AA只有一项紧后工作B BB只有一项紧前工作AC、A只有紧后工作B，B只有紧前工作A D总工期不变197、双代号网络计划中，若非关键工作延误一天结束，其他工作不变，则关于各工作总时差、局部时差的变化中，正确的是( )。A本工作总时差减少一天 B本工作局部时差减少一天C、紧后工作总时差减少一天 D紧后工作局部时差减少一天198、单代号网络计划中，关键线路是( )的线路。A相邻两工作间的时间间隔为零的工作组成B总时差及相邻工作之间时间间隔为零的工作组成C总时差为零的工作组成 D以上都不对199、在双代号网络计划中，总时差出现负值，是因为( )。A计划工期等于要求工期 B计划工期小于要求工期C计划工期大于要求工期 D以上都不对200、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是( )。A直接费、间接费都增加 B直接费、间接费都减少C直接费增加，间接费减少 D直接费减少，间接费增加201、关于工作延误、工作误期、工期延误、工期延期的概念中，错误的是( )。A工期延误是承包商产生的工作延误的结果B工期延期是非承包商原因产生的工作误期的结果C。工作延误和工作误期均不包含产生原因，只包含对后续工作的影响D工作误期，就是总工期要延长202、施工产生工期延误，监理在批准了承包商修改后的进度计划时，说明( )。A批准了工期延期 B批准了承包商以后的施工计划C对合同进行了修改 D解除了承包商延误工期的责任203、批准延长合同总工期的权利属于( )。A专业监理 B驻地高级监理 C总监 D业主204、承包商无正当理由延期，又不加快施工进度措施，决定是否终止施工合同的权利属于( )。A专业监理 B驻地高级监理 C总监 D业主205、管理跨度的含义是( )。A管理者管辖的范围和地段 B管理者执行任务的期限C，管理者直接有效地指挥和协调的下级人数206、质量控制的基本原则是( )。A精心施工，质量第一 B以预防为主，与检验把关相结合C动态控制，质量跟踪 D坚持质量标准，严格执行程序207、推动“PDCA”循环周而复始、连续不断转动的关键是( )。AP阶段 BD阶段 CC阶段 DA阶段208、监理工程师是( )。A业主的代表 B独立的第三方 C政府的代表209、我国工程监理制度开始于( )。A十一届三中全会后B加人世界贸易组织以后C20世纪80年代初期 D20世纪80年代中后期210、世行贷款公路项目的工作程序中，项目准备阶段的可行性研究要求所得的投资估算与初步设计概算之差，应控制在( )以内。A5 B10 C+15 D20211、我国的工程监理制度是根据( )的基本理论，结合我国国情而提出的。ACM BPM CQS212、在工程项目建设中，始终处于主要负责者地位的是（ ）。A、项目法人 B、监理单位 C、承包人 D、政府建设主管部门。213、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以（ ）。 A、合同图纸净尺寸为准； B、现场实际测量尺寸为准；C、与业主协商确定为准； D、与承包人共同确认为准。 214、（ ）是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。A.暂定金额 B.动员预付款 C. 保留金 D.计日工215、承包人的质量控制主要靠（ ）来实现 。 A监理工程师的监控 B质量监督部门的监督 C承包人的质量自检体系 D业主提供的条件 216、公路工程施工质量监理程序的第一个环节是（ ）。 A、承包人自检， B、承包人填报质量验收通知单， C、承包人填报开工申请单， D、监理抽检质量。 217、某公路工程在缺陷责任期内，由于洪水造成了该公路的损坏，其修复费用应由（ ）承担。A.承包人 B.设计单位 C.运营单位 D.业主218、如果某项工作拖延的时间超过其局部时差但没有超过总时差，则（ ）。A、其紧后工作不能按最早时间开工； B、会影响工程总工期；C、该项工作会变成关键工作； D、对后续工作工期及总工期无影响。219、承包人开挖基坑的范围超过了合同技术规范规定的超挖上限，虽然没有变更令，监理工程师（ ）。 A、可以根据实际情况对超挖部分予以计量；B、对超过上限部分不予计量； C、承包人协商处理；220、路面水泥稳定基层摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（ ），以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。A、0.5%-1.0% B、1.0%-1.5% C、1.0%-2.0% D、2.0%-2.5% 221、业主在选择监理工程师（单位）时考虑的因素（ ）。A、技术评价 B、既考虑技术方面评价，也考虑费用的评价C、对监理单位的经济实力评价 D、费用评价222、每一个控制过程都是经过投入、转换、（ ）对比、纠正等基本步骤。A、 检查 B、 分析 C 、反馈 D 、决策223、在一组数据中最大值与最小值之差称为 （ ）。A.中位数 B.极差 C. 标准差 D.变异系数224、工序检查时，前道工序未( )，后道工序不得进行。A、实施 B、完成 C、经检查认可 D、计量支付225、能够反映施工工序在施工中的机动时间的进度计划图是（ ）。 A、横道图 B、斜道图 C、S形曲线 D、网络图226、下列说法中，不正确的说法是 。A.费用监理是质量监理的辅助手段；B.费用监理是造价控制的重要手段C.费用监理是进度监理的辅助手段；D.费用监理对业主有利对承包商不利227、在一般分包中，当分包人有违约行为时，其违约行为应视为（ ）的违约行为。A、监理工程师； B、业主； C、承包人； D、分包人228、对施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是（ ）。A、资金；B、技术；C、人工D、设备。229、监理工程师在现场发现不合格的施工材料时应（ ）。A、折价使用，降低支付单价； B、原地封存，停止使用；C、停止使用，并责令承包商运离现场； D、就地销毁。230、在有关施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：开始碾压的温度为100-120，碾压终了的温度不低于（ ）。A、90；B、70；C、30；D、45。231、工程网络计划的计算工期等于其所有结束工作（ ）。