2023年监理员考试判断题附答案.doc

61. 建设工程流水施工的特点之一是不能充足运用工作面，工期长。
A.对的B.不对的 对的答案：B
62. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行政法规 。
A.对的B.不对的 对的答案：B
63. 无节奏流水的流水步距可用累加数列错位相减取大差法计算。
A.对的B.不对的 对的答案：A
64. 保证协议的当事人是指保证人和债权人。
A.对的B.不对的 对的答案：A
65. 在工程网络计划执行过程中，假如某项非关键工作实际进度迟延的时间超过其总时差，则网络计划中关键线路改变。
A.对的B.不对的 对的答案：A
66. 钞票流量表依据分析的角度不同又可分为项目投资钞票流量表、项目资本金钞票流量表和投资各方钞票流量表。
A.对的B.不对的 对的答案：A
67. 流动资金是流动资产与流动负债的差额。
A.对的B.不对的 对的答案：A
68. 撤回承诺的告知应当在承诺告知到达要约人之前或者与承诺告知同时到达要约人。
A.对的B.不对的 对的答案：A
69. 在网络计划图中，以起点节点为完毕节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完毕时间之差。
A.对的B.不对的 对的答案：B
70. 99版施工协议示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。
A.对的B.不对的 对的答案：B
71. 等步距异节奏流水施工也称为加快的成倍节拍流水施工。
A.对的B.不对的 对的答案：A
72. 这些工作箭线中波形线的水平投影长度表达其自由时差。
A.对的B.不对的 对的答案：A
73. 等节拍流水是各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等，且等于流水步距的流水方式。
A.对的B.不对的 对的答案：A
74. 建设工程流水施工的特点之一是单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织。
A.对的B.不对的 对的答案：B
75. 监理人员和监理辅助人员的工资属于间接成本。
A.对的B.不对的 对的答案：B
76. 发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的自由时差而影响工期时，才干批准工程延期。
A.对的B.不对的 对的答案：B
77. 双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观测，自始至终不出现波形线的线路为关键线路。
A.对的B.不对的 对的答案：A
78. 从起点到终点均为关键工作，且所有工作间的时间间隔均为零的线路为关键线路。
A.对的B.不对的 对的答案：A
79. 计算节点最早时间按顺箭线方向进行。
A.对的B.不对的 对的答案：A
80. 部门规章之间不一致的，合用新规定；同时颁布的，由双方协商。
A.对的B.不对的 对的答案：B

81. 监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决可以代替承包单位的自检。（）
A.对的B.不对的 对的答案：B

82. 《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。
A.对的B.不对的 对的答案：A
83. 协议约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。
A.对的B.不对的 对的答案：B
84. 只有国民经济评价和财务评价均可行的项目，才予以通过。
A.对的B.不对的 对的答案：B
85. 建设工程监理规范（GB/T50319-2023 ）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。
A.对的B.不对的 对的答案：A
86. （F/P，i，n）×（P/F，i，n）=1
A.对的B.不对的 对的答案：A
87. 某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具有承担招标项目能力的施工公司发出投标邀请书。
A.对的B.不对的 对的答案：B
88. 协议是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.对的B.不对的 对的答案：A
89. 从网络图起点节点开始到达本工作之前为止的所有工作，称为本工作的后续工作。
A.对的B.不对的 对的答案：B
90. 由99版施工协议示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文献，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文献”的意思表达。
A.对的B.不对的 对的答案：B
91. 协议履行需遵循全面履行原则。
A.对的B.不对的 对的答案：A
92. 双代号网络计划中，已知某工作总时差为8天，最迟完毕时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的连续时间为1天。
A.对的B.不对的 对的答案：A
93. 监理工作涉及附加监理工作和额外监理工作。
A.对的B.不对的 对的答案：B
94. 偿债备付率在正常情况应当大于1。当指标小于1时，表达当年资金来源局限性以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。
A.对的B.不对的 对的答案：A
95. 单利法是仅对初始本金计息，利息不再生利息。
A.对的B.不对的 对的答案：A
96. 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。
A.对的B.不对的 对的答案：B
97. 因故意或者重大过失导致对方财产损失的，免责条款无效。
A.对的B.不对的 对的答案：A
98. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。
A.对的B.不对的 对的答案：B
99. 总时差为零的工作为关键工作。
A.对的B.不对的 对的答案：B
100. 价值工程是致力于提高价值的发明性活动。
A.对的B.不对的 对的答案：A
61. 某人在银行存款，存款利率为6%，按复利计。若2023内每年年初存款2023元，第2023年末本利和为26362元。
A.对的B.不对的 对的答案：B
62. 装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价。
A.对的B.不对的
对的答案：A
窗体顶端
63. 某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具有承担招标项目能力的施工公司发出投标邀请书。
A.对的B.不对的 对的答案：B
窗体底端
64. 总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人批准，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
A.对的B.不对的 对的答案：B
65. 假如网络计划中某项工作进度迟延的时间超过其总时差，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。
A.对的B.不对的 对的答案：A
66. 资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完毕时间，使资源按照时间的分布符合优化目的。
A.对的B.不对的 对的答案：A
窗体顶端
67. 工程项目的建设过程是不均衡的生产过程，对资源的种类、用量的需求等经常会有大的变化。
A.对的B.不对的 对的答案：A
窗体底端
68. 货币随着时间的推移，一定会带来资金的增值，这就是资金的时间价值。
A.对的B.不对的 对的答案：B
69. 2023版施工协议示范文本规定了索赔过期作废制度。
A.对的B.不对的 对的答案：A
70. 流水施工的重要参数中，流水步距表白流水施工的速度和节奏性。
A.对的B.不对的 对的答案：B
71.  固定节拍流水施工各专业工作队在各施工段上可以连续作业，施工段之间没有空闲时间。
A.对的B.不对的 对的答案：A
72. 前锋线比较法是从检查时刻的时间标点出发，用点划线依次连接各工作任务的实际进度点，最后到计划检查时的坐标点为止，形成前锋线，按前锋线与工作箭线交点的位置鉴定工程项目实际进度与计划进度偏差。
A.对的B.不对的 对的答案：A
73. 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理协议、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.对的B.不对的 对的答案：B
74. 流水步距指组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小时间间隔。
A.对的B.不对的 对的答案：A
75. 当网络计划的计划工期等于计算工期时，自由时差为零的工作就是关键工作。
A.对的B.不对的 对的答案：B
76. 年金现值公式当n→∞时P=A/i
A.对的B.不对的 对的答案：A
77. 在网络计划中，根据网络计划时间参数计算而得到的工期，称为计划工期。
A.对的B.不对的 对的答案：B
78. 总监下达停工令及复工指令，应得到建设单位书面批准。（）
A.对的B.不对的 对的答案：A
79. 监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并通过监理业务培训的人员。
A.对的B.不对的 对的答案：A
80. 建设法律关系消灭的因素涉及自然消灭、协议消灭和违约消灭。
A.对的B.不对的 对的答案：A
81. 建设工程监理规范（GB/T50319-2023 ）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。
A.对的B.不对的 对的答案：A
82. 监理安全管理人员应每周记录安全日记。
A.对的B.不对的 对的答案：B
83. 根据2023版施工协议示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增长和（或）工期延误等后果，由协议当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人规定照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。
A.对的B.不对的 对的答案：B
84. 法定代表人是法人的最高领导人。
A.对的B.不对的 对的答案：B
85. 经济内部收益率大于或等于社会折现率，表白项目对国民经济的净奉献达成或超过了规定的水平，这时应认为项目是可以考虑接受的。
A.对的B.不对的 对的答案：A
86. 承诺既可以撤回也可以撤消。
A.对的B.不对的 对的答案：B
87. 价值工程中，若某功能V=1，一般不作为功能改善对象。
A.对的B.不对的 对的答案：A
88. 绘制单代号网络图时，若在开始和结束时的一些工作(两个或两个以上的工作)没有必要的逻辑关联时，必须在开始和结束处增长一个虚拟的起始节点和一个虚拟的结束节点，以表达网络图的开始和结束。
A.对的B.不对的 对的答案：A
89. 因不可抗力影响承包人履行协议约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
A.对的B.不对的 对的答案：A
90. 费用优化过程中没有被压缩的关键工作被动的变成非关键工作是允许的。
A.对的B.不对的
对的答案：A
91. 前锋线比较法重要合用于时标网络计划以及横道图进度计划。
A.对的B.不对的
对的答案：A
92. 委托监理协议的变更应经一方申请并经双方口头批准方可进行变更。
A.对的B.不对的
对的答案：B
93. 招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
A.对的B.不对的
对的答案：A
94. 监理单位应重视监理文献资料、档案的制作和管理工作。
A.对的B.不对的
对的答案：A
95. 颁发工程接受证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。
A.对的B.不对的
对的答案：A
96. 经有关部门审批，为紧急安顿灾民而修建的活动板房可以不招标。
A.对的B.不对的
对的答案：A
97. 安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2023]87号）。
A.对的B.不对的
对的答案：A
98. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的协议，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤消。
A.对的B.不对的
对的答案：A
99. 诉讼时效期间通过，权利人的实体权利并不因此而消灭。
A.对的B.不对的
对的答案：A
100.  资源是指为完毕一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。
A.对的B.不对的
对的答案：A
61. 总连续时间最短的线路称为关键线路。
A.对的B.不对的
对的答案：B 您的答案：
62. 敏感性分析不考虑各个不拟定因素未来发生变动的概率。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您的答案：

63. 流水施工工期就是整个工程的总工期。
A.对的B.不对的
对的答案：B 您的答案：
64.  在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才干修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间就是FTS时距。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您的答案：
窗体顶端
65. 时标网络以实箭线表达工作，以虚箭线表达虚工作，以波形线表达工作的总时差。
A.对的B.不对的
对的答案：B 您的答案：
窗体底端
66. 协议是一种民事法律行为。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您的答案：
67. 时标网络以水平时间坐标为尺度表达工作连续时间。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您的答案：
68. 基本预备费以（建筑工程费+设备工器具购置费+安装工程费＋工程建设其他费用）为计算基数。
A.对的B.不对的
对的答案：A
69. 进口设备的原价是抵岸价。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
70. 并非任何建设工程协议都是协议法中规定的有名协议。
A.对的B.不对的
对的答案：B 您的答案：
71. 盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。
A.对的B.不对的
对的答案：A
72. 寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。
A.对的B.不对的
对的答案：B
73. 保证协议的当事人是指保证人和债权人。
A.对的B.不对的
对的答案：A
74. 价值工程涉及准备阶段、分析阶段、创新阶段和实行阶段。
A.对的B.不对的 对的答案：A 
75. 部门规章之间不一致的，合用新规定；同时颁布的，由双方协商。
A.对的B.不对的
对的答案：B
76. “资源有限，工期最短”的优化对调整时段平行工作重新安排时，应选择工期延长值最小的方案。
A.对的B.不对的
对的答案：A
77. 异节拍流水指各施工过程在各施工段上的流水节拍相等，但不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工组织方式。
A.对的B.不对的
对的答案：A
78. 建设工程施工协议解除后，已经完毕的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。
A.对的B.不对的
对的答案：A
79. 建设工程流水施工的特点之一是单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织。
A.对的B.不对的
对的答案：B
80. 可行性研究阶段，安装工程费一般可以按照设备费的比例估算。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
81. 平行施工方式施工现场组织、管理复杂。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
82. 承诺延误 是指承诺人发出承诺后，被外界因素而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形可以及时到达要约人，但因其他因素承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时告知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
83. 网络计划的优化目的应按计划任务的需要和条件选定，涉及工期目的、费用目的和资源目的。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
84. 安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2023]87号）。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
85. 网络计划中的虚工作是指只消耗时间，不消耗资源的工作( )。
A.对的B.不对的
对的答案：B
86. 抵押是最常用的担保方式。
A.对的B.不对的
对的答案：B
87. 因故意或者重大过失导致对方财产损失的，免责条款无效。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
88. 根据优化目的的不同，网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。
A.对的B.不对的
对的答案：A
89. “资源有限，工期最短”的优化只能对非关键工作进行调整。
A.对的B.不对的 对的答案：B
90. 时标网络中虚工作必须以垂直于时间坐标方向的虚箭线表达，有总时差时加波形线表达。
A.对的B.不对的 对的答案：B
91. 建设工程监理规范（GB/T50319-2023 ）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。
A.对的B.不对的 对的答案：A
92. 费用优化过程中没有被压缩的关键工作被动的变成非关键工作是允许的。
A.对的B.不对的
对的答案：A
93. 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理协议、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
94. 在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其连续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。
A.对的B.不对的
对的答案：A
95. 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
96. 价值工程中，若某功能V=1，一般不作为功能改善对象。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
97. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.对的B.不对的
对的答案：A
98. 盈亏平衡销售收入越小项目抗风险能力越强。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
99. 假如网络计划中某项工作进度迟延的时间超过其总时差，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。
A.对的B.不对的
对的答案：A
100. 装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您的答案：
61. 双代号时标网络计划中起点节点与终点节点相应时间之差即为计算工期。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
62. 当m>1时，实际利率大于名义利率，且m越大，即一年中计算复利的有限次数越多，则年实际利率相对与名义利率就越高。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
63. 工期索赔的计算重要有网络图分析和比例计算法两种。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
64. FIDIC施工协议条件下，最终解决协议争议的方式是诉讼。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
65. 时标网络中虚工作必须以垂直于时间坐标方向的虚箭线表达，有总时差时加波形线表达。
A.对的B.不对的 对的答案：B 
66. 建设项目的建筑艺术造型有特殊规定的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。
A.对的B.不对的 对的答案：A 
67. 双代号时标网络计划中以终点节点为结束节点的工作的（j=n）的总时差TFi-n等于计划工期减本工作最早完毕时间之差。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
68. 平行检查是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理协议约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测实验。
A.对的B.不对的
对的答案：B
69. 工作的最迟完毕时间是指在不影响整个任务按期完毕的前提下，本工作必须完毕的最迟时刻。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
70. 投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A.对的B.不对的
对的答案：A
71. 钞票流量表依据分析的角度不同又可分为项目投资钞票流量表、项目资本金钞票流量表和投资各方钞票流量表。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
72. 法定代表人是法人的最高领导人。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
73. 等步距异节奏流水施工也称为加快的成倍节拍流水施工。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
74. 在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其连续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
75. 经有关部门审批，施工协议估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
76. 协议的成立必须通过要约、承诺两个阶段。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
77. 成倍节拍流水施工各专业工作队在各施工段上连续作业，施工段上也许有空闲。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
78. 质量控制点是指为了保证作业过程质量而拟定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。涉及见证点和待检点。（）
A.对的B.不对的
对的答案：A 
79. 流水步距指组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小时间间隔。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
80. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。
A.对的B.不对的 对的答案：B 
81. 流水施工结合了依次施工与平行施工的优点，作业队伍连续，充足运用工作面，是较抱负的组织施工方式。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
82. 当事人可以约定一方解除协议的条件。解除协议的条件成就时，解除权人可以解除协议。
A.对的B.不对的
对的答案：A
83. 施工协议专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2023]369号文献，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。
A.对的B.不对的
对的答案：A
84. 工期顺延是工期延误的必要条件。
A.对的B.不对的
对的答案：B
85. 委托人违约应承担违约责任，补偿监理人的经济损失。
A.对的B.不对的
对的答案：A
86.  终值（F），又称为未来值，指一笔资金在某时间序列终点处的价值。
A.对的B.不对的
对的答案：A
87. 颁发工程接受证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。
A.对的B.不对的
对的答案：A
88. 工期延误是工期顺延的充足必要条件。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
89. 因不可抗力影响承包人履行协议约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
A.对的B.不对的
对的答案：A
90. 委托监理协议的变更应经一方申请并经双方口头批准方可进行变更。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
91. “逾期不结算视为认可”可以不约定于协议中，而直接合用法律规定。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
92. 异节拍流水指各施工过程在各施工段上的流水节拍相等，但不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工组织方式。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
93. 偿债备付率在正常情况应当大于1。当指标小于1时，表达当年资金来源局限性以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。
A.对的B.不对的
对的答案：A
94. 不占用工作面、不影响工期、不影响前后工序施工的施工活动一般不列入施工过程，如混凝土制备。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
95. 敏感性分析的最终目的是找出敏感因素。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
96. 并非任何建设工程协议都是协议法中规定的有名协议。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
97. 单代号搭接网络计划以节点表达工作，以节点之间的箭线表达工作之间的逻辑顺序和搭接关系。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
98. 项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表白用项目资本金净利润率表达的赚钱能力满足规定。
A.对的B.不对的
对的答案：A
99. 经有关部门审批，施工协议估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。
A.对的B.不对的
对的答案：B
100. 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。
A.对的B.不对的
对的答案：B
61. 计划评审技术属于非肯定型网络计划。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
61. 计划评审技术属于非肯定型网络计划。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
62. 协议履行需遵循全面履行原则。
A.对的B.不对的
对的答案：A 

63. 因故意或者重大过失导致对方财产损失的，免责条款无效。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
64. 在承包人提出索赔意向告知以后，工程师无权检查承包人的现场同期记录。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
65. 在网络计划中，根据网络计划时间参数计算而得到的工期，称为计划工期。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
66. 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.对的B.不对的
对的答案：A
67. 诉讼时效期间通过，权利人的实体权利并不因此而消灭。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
68. 运用横道图表达建设工程进度计划的优点之一是可以明确反映工作机动时间。
A.对的B.不对的
对的答案：B
69. 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
A.对的B.不对的 对的答案：A
70. 网络计划中某项工作进度迟延的时间己超过其自由时差但未超过其总时差，此时该工作的实际进度不会影响总工期，而只对其后续工作产生影响。
A.对的B.不对的
对的答案：A
71. 总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。
A.对的B.不对的
对的答案：A
72. 施工单项协议估算价在100万元以上的必须进行招标。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
73. 根据2023版施工协议示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增长和（或）工期延误等后果，由协议当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人规定赶工的，由此增长的赶工费用由发包人承担。
A.对的B.不对的
对的答案：A
74. 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包协议，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
75. 节点编号时箭尾节点 < 箭头节点。
A.对的B.不对的
对的答案：A
76.  工期优化，是指网络计划的计算工期不满足规定工期时，通过压缩关键工作的连续时间以满足规定工期目的的过程。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
77. 一项工作有唯一的开始节点和唯一的结束节点。
A.对的B.不对的
对的答案：A
77. 一项工作有唯一的开始节点和唯一的结束节点。
A.对的B.不对的
对的答案：A
79. 在网络计划中，工期泛指完毕一项任务所需要的时间，其中任务委托人所提出的指令性工期为规定工期。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
80. 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理协议、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.对的B.不对的
对的答案：B 
81. 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，合用其他法律的规定。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
82. 建设工程施工协议无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照协议约定支付工程价款的，应予支持。
A.对的B.不对的
对的答案：A 
83. 可行性研究阶段，安装工程费一般可以按照设备费的比例估算。
A.对的B.不对的 对的答案：A
84. 协议约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。
A.对的B.不对的 对的答案：B
85. 工作的最迟完毕时间是指在不影响整个任务按期完毕的前提下，本工作必须完毕的最迟时刻。
A.对的B.不对的 对的答案：A 您
86. 资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完毕时间，使资源按照时间的分布符合优化目的。
A.对的B.不对的 对的答案：A 
87. 某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具有承担招标项目能力的施工公司发出投标邀请书。
A.对的B.不对的 对的答案：B
88. 委托人违约应承担违约责任，补偿监理人的经济损失。
A.对的B.不对的 对的答案：A 
89. 在工程网络计划执行过程中，假如某项非关键工作实际进度迟延的时间超过其总时差，则网络计划中关键线路改变。
A.对的B.不对的 对的答案：A 
90. 总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。
A.对的B.不对的 对的答案：B 
91. 表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实行民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。
A.对的B.不对的
对的答案：A
92. 相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。
A.对的B.不对的
对的答案：A 您
93. 招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
A.对的B.不对的
对的答案：A
94. 承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包协议 。
A.对的B.不对的
对的答案：A
95. 工期延误是工期顺延的充足必要条件。
A.对的B.不对的
对的答案：B
96. 建设工程施工协议无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照协议约定支付工程价款的，应予支持。
A.对的B.不对的
对的答案：A
97. 工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以运用的机动时间。
A.对的B.不对的
对的答案：A
98. 项目监理机构在实行监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理告知单，规定施工单位整改。
A.对的B.不对的
对的答案：A
99. 双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观测，自始至终不出现波形线的线路为关键线路。
A.对的B.不对的
对的答案：A
100. 协议是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.对的B.不对的 对的答案：A