人工挖孔桩劳务分包合同(2025版)-范例.doc

编号：__________

人工挖孔桩劳务分包合同(2025版)-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

人工挖孔桩劳务分包合同(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同主体及权利义务
1.2 合同的签订、生效和解除
1.3 合同的履行和验收
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
第三章：分包范围及要求
3.1 分包范围
3.2 施工标准和要求
3.3 分包工程的完成时间
第四章：劳务人员
4.1 劳务人员的要求
4.2 劳务人员的工资及福利
4.3 劳务人员的管理和培训
第五章：材料与设备
5.1 分包方提供的材料和设备
5.2 总包方提供的材料和设备
5.3 材料和设备的质量及验收
第六章：质量控制与验收
6.1 质量标准
6.2 验收程序
6.3 质量问题的处理
第七章：安全文明施工
7.1 安全生产要求
7.2 文明施工要求
7.3 安全事故的处理
第八章：合同价款与支付
8.1 合同价款的确定
8.2 支付方式及时间
8.3 价款调整的条件和方式
第九章：工期与进度
9.1 工程进度计划
9.2 工期延误的处理
9.3 提前完成工程的奖励
第十章：违约责任
10.1 分包方的违约责任
10.2 总包方的违约责任
10.3 违约赔偿的计算和方法
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁或诉讼的地点和法院
11.3 争议解决的时间限制
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更的条件
12.2 合同解除的条件
12.3 变更和解除的程序
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章：附则
14.1 合同的生效、终止和废除
14.2 合同的附件
14.3 合同的修订和补充
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同主体及权利义务
1.1.1 分包方的主体资格及权利义务
1.1.2 总包方的主体资格及权利义务
1.2 合同的签订、生效和解除
1.2.1 合同签订的程序和要求
1.2.2 合同生效的条件
1.2.3 合同解除的条件和程序
1.3 合同的履行和验收
1.3.1 合同履行的期限和要求
1.3.2 工程验收的标准和程序
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.1.1 工程具体地理位置
2.1.2 工程周边环境及交通状况
2.2 工程规模
2.2.1 工程设计规模及主要建筑物
2.2.2 工程规划面积及结构类型
2.3 工程内容
2.3.1 工程主要施工内容
2.3.2 工程关键施工工艺
第三章：分包范围及要求
3.1 分包范围
3.1.1 分包工程的具体部位和内容
3.1.2 分包工程的施工图纸和技术要求
3.2 施工标准和要求
3.2.1 分包工程施工质量标准
3.2.2 分包工程施工安全标准
3.3 分包工程的完成时间
3.3.1 分包工程计划的完成时间
3.3.2 分包工程延期完成的规定
第四章：劳务人员
4.1 劳务人员的要求
4.1.1 劳务人员的技术资格和经验要求
4.1.2 劳务人员的年龄和健康要求
4.2 劳务人员的工资及福利
4.2.1 劳务人员的工资支付标准和方式
4.2.2 劳务人员的福利保障措施
4.3 劳务人员的管理和培训
4.3.1 劳务人员的人事管理
4.3.2 劳务人员的培训计划和实施
第五章：材料与设备
5.1 分包方提供的材料和设备
5.1.1 分包方提供的材料和设备清单
5.1.2 分包方材料和设备质量保证措施
5.2 总包方提供的材料和设备
5.2.1 总包方提供的材料和设备清单
5.2.2 总包方材料和设备交付及验收程序
5.3 材料和设备的质量及验收
5.3.1 材料和设备验收的标准和程序
5.3.2 材料和设备质量问题的处理
第六章：质量控制与验收
6.1 质量标准
6.1.1 工程质量的国家标准和行业标准
6.1.2 分包工程的特殊质量要求
6.2 验收程序
6.2.1 分包工程的中间验收程序
6.2.2 分包工程的最终验收程序
6.3 质量问题的处理
6.3.1 质量问题的识别和报告
6.3.2 质量问题的改正和责任划分
第八章：合同价款与支付
8.1 合同价款的确定
8.1.1 合同总价款的确定依据
8.1.2 合同价款的调整条件和方法
8.2 支付方式及时间
8.2.1 合同价款的支付方式
8.2.2 各阶段合同价款的支付时间
8.3 价款调整的条件和方式
8.3.1 价款调整的条件
8.3.2 价款调整的程序和方式
第九章：工期与进度
9.1 工程进度计划
9.1.1 工程整体进度计划
9.1.2 分包工程进度计划
9.2 工期延误的处理
9.2.1 工期延误的责任判定
9.2.2 工期延误的赔偿方式
9.3 提前完成工程的奖励
9.3.1 提前完成工程的奖励条件
9.3.2 提前完成工程的奖励金额
第十章：违约责任
10.1 分包方的违约责任
10.1.1 分包方违约行为的界定
10.1.2 分包方违约的责任及赔偿
10.2 总包方的违约责任
10.2.1 总包方违约行为的界定
10.2.2 总包方违约的责任及赔偿
10.3 违约赔偿的计算和方法
10.3.1 违约赔偿的计算基础
10.3.2 违约赔偿的计算方式和限额
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.1.1 争议解决的优先方式
11.1.2 争议解决的替代方式
11.2 仲裁或诉讼的地点和法院
11.2.1 仲裁的地点和机构
11.2.2 诉讼的地点和法院
11.3 争议解决的时间限制
11.3.1 争议解决的时限要求
11.3.2 争议解决的延期处理
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更的条件
12.1.1 合同变更的申请程序
12.1.2 合同变更的审批程序
12.2 合同解除的条件
12.2.1 合同解除的申请程序
12.2.2 合同解除的审批程序
12.3 变更和解除的程序
12.3.1 变更和解除的合同条款修订
12.3.2 变更和解除的合同文件更新
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.1.1 保密信息的范围和内容
13.1.2 保密信息的保护措施和期限
13.2 知识产权保护
13.2.1 知识产权的保护范围
13.2.2 知识产权的保护措施
13.3 不可抗力
13.3.1 不可抗力的定义和范围
13.3.2 不可抗力的后果和处理
第十四章：附则
14.1 合同的生效、终止和废除
14.1.1 合同生效的条件
14.1.2 合同终止和废除的条件
14.2 合同的附件
14.2.1 附件的清单和说明
14.2.2 附件的生效和修订程序
14.3 合同的修订和补充
14.3.1 合同修订的程序
14.3.2 合同补充的内容和要求
甲方签字：______________________
日期：_______________________
乙方签字：______________________
日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量符合工程要求。若乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方更换供应商，因此而产生的费用由乙方承担。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和文件，并按照甲方的指示进行整改。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要对合同约定的工程内容、规模、进度等进行变更。若甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担因变更产生的额外费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权自主选择材料供应商，并按照合同约定的质量标准进行采购。甲方不得干预乙方的采购行为，但有权对乙方采购的材料进行质量检查。若乙方采购的材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换供应商。
2.2 乙方施工管理权
乙方有权对施工现场进行管理，制定并执行施工方案、安全措施等。甲方应尊重乙方的管理权，未经乙方同意，甲方不得擅自进入施工现场进行施工。
2.3 乙方索赔权
若因甲方原因导致工程进度、质量等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔，要求甲方承担相应的赔偿责任。甲方应在收到乙方索赔通知后30天内对乙方提出的索赔进行答复。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方与乙方的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。中介应及时处理合同履行过程中出现的问题，并按照甲乙双方的要求提供必要的协助。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担。甲方应在合同签订后7天内支付中介费用，中介费用不再退还。若因乙方原因导致工程出现问题，甲方有权要求乙方承担部分或全部中介费用。
3.3 第三方中介的权益保护
第三方中介在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。甲乙双方应积极配合中介的工作，不得无故拒绝提供相关信息。若因甲乙双方的原因导致中介无法履行合同，甲方和乙方应共同承担责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术要求
2. 材料和设备清单
3. 劳务人员名单和资格证明
4. 施工进度计划和时间表
5. 质量标准和验收程序
6. 安全措施和应急预案
7. 材料和设备的质量检测报告
8. 工程变更通知书
9. 索赔通知书
10. 不可抗力事件证明
11. 保密协议
12. 知识产权保护声明
13. 第三方中介服务协议
14. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付价款
提供不准确的设计图纸和技术要求
未按约定提供施工场地和条件
擅自变更工程内容或解除合同
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
使用不符合质量标准的材料和设备
未按约定安全标准施工
未履行合同约定的保密义务
3. 第三方中介违约行为
未按约定履行协调和协助义务
未及时处理合同履行过程中的问题
未保护甲乙双方的合法权益
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务。
3. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 索赔：一方因对方违约行为而要求对方承担违约责任的行为。
5. 第三方中介：独立于甲乙双方的第三方机构，负责协调和管理合同履行过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
原因：设计变更、材料供应延迟等。
解决办法：协商调整工期、采取加班等措施。
2. 材料和设备质量问题
原因：供应商不合格、运输损坏等。
解决办法：更换供应商、重新检测、索赔等。
3. 安全事故发生
原因：施工不当、违反安全规定等。
解决办法：立即停工、调查原因、采取补救措施。
4. 合同变更
原因：工程需求变更、不可抗力等。
解决办法：签订补充协议、调整合同价款和工期。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工
2. 材料和设备采购
3. 劳务分包
4. 工程进度管理
5. 质量控制与验收
6. 安全管理
7. 合同变更与解除
8. 争议解决
9. 保密和知识产权保护
10. 第三方中介服务