建筑招投标概论网络作业题库答案.docx

建筑招投标概论网络作业题库答案
第一章 概论
1、招投标最基本的功用和目的，即__________和__________两方面是不变的。
答案：按市场原则实现资源优化配置，以廉政为原则的防止腐败。
2、拍卖属于招投标。
答案：错
3、建设工程的招标投标主体包括：___________、___________、___________。
答案：招标人、投标人、招标代理机构
4、招标投标制度被人称道之处就是___________、___________、___________原则以及择优原则。
答案：公开、公平、公正
5、我国招投标制度的发展趋势将表现在？
答案：我国招标投标发展过程中所经历过的国内招标、国内外一起招标、国际招标都将成为我国招投标前进过程中的一个脚印。我国的招标市场将进一步向外开放，我们将以世界经济中的一员参及真正意义上的国际招标投标，在工程、货物和服务的各个领域以招标投标的方式进行角逐。具体表现在：1.招标投标将完善法制化；2.招标投标代理服务将更加专业化和系统化；3.招标投标系统将更加行业自律化；4.招标投标将更加信息化。
6、招标投标的主要特征？
答案：招标投标的主要特征是两明、三公和一锤子买卖。所谓两明，就是用户或业主明确，招标的要求明确；所谓三公，就是指招标的全过程做到公开、公平、公正；所谓一锤子买卖，就是招标过程是一次性的。
7、狭义的建筑市场（ ）。
A. 一般指有形建筑市场
B. 一般指无形建筑市场
C. 它是以工程承发包交易活动为主要内容
D. 它是指承载及建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称
答案：AC
8、建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（ ）。
A. 业主
B. 承包商
C. 工程咨询服务机构
D. 建设工程交易中心
E. 监理单位
答案：ABE
9、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。
A. 20
B. 30
C. 25
D. 35
答案：B
第二章 建设项目招标
1、公开招标
答案：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
2、投标邀请书
答案：及招标公告一样，是向作为供应商、承包法人或其他组织发出的关于招标事宜的初步基本文件。
3、邀请招标
答案：是招标人一投标邀请书邀请法人或者其他组织参加投标的一种招标方式。
4、竞争性招标
答案：是指招标人在国内外主要报纸、刊物、网站等发布招标广告，邀请几个乃至几十个投标人参加投标，通过多数投标人竞争，选择其中对招标人最有利的投标人成交。它属于兑卖的方式。
5、招标
答案：是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
6、经评审的最低评标法
答案：是指对符合招标文件规定的技术标准和满足招标文件实质性要求的招标报价，按招标文件规定的评标价格调整方法，将投标报价以及相应商务部分的偏差作必要的价格调整和评审，即将价格以外的有关因素折成货币或给予相应的加权计算，以确定最低评标价或最佳的投标人。
7、性价比评标办法
答案：是一种特殊的综合评标办法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素（包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等）的汇总得分，以投标人为中标候选人或者中标人的评标方法。
8、综合评分法
答案：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照投标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法，也叫打分法。
9、招标标底
答案：是指招标人对招标项目工程所需工程费用的测算和事先控制，也是审核投标报价、评标和决标的重要依据。
10、根招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自___________起至 止，最短不得少于 日。
答案
招标文件开始发出之日、投标人提交投标文件截止之日、二十
11、世界贸易组织制定的《政府采购协定》将___________、___________、___________规定为公共采购的招标方式。
答案：公开招标、邀请招标、谈判招标
12、招标文件包括_____________、_____________、_____________等。
答案：会议纪要、投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、投标文件格式、技术条款、设计图样、评标标准和方法、投标辅助材料
13、投标人之间相互串标主要现象有______ _______、____ _ ________、_________ ____。
答案：建立价格同盟，设施陪标补偿、轮流坐庄、挂靠垄断
14、2007年3月1日施行的《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》将工程招标代理机构资格分为_____________、_____________、_____________。
答案：甲级、乙级、暂定级
15、2004年8月实施的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十条明文规定：货物服务招标采购的评标方法分为____________、____________、____________。
答案：最低评标价法、综合评分法、性价比法。
16、公开招标及邀请招标的区别？
答案：1.发布信息的方式不同；2.选择的范围不同；3.竞争的范围不同；4.公开的程度不同；5.时间和费用不同。
17、采用统一的电子招标投标平台优点？
答案：电子投标招标有着其他招标方式不可替代的优势：一是招标人及投标人相互不见面，减少围标、串标的机会；二是投标人相互不见面，让他们不知道竞争对手是谁，只能托出实盘投标，充分实现公平竞争的原则，事先招标投标的初衷；三是大大降低招投标成本，有效减轻招标投标各方的费用负担，增加经济效益和社会效益。
18、招标代理机构的权利和义务？
答案：
权利：1.按规定收取招标代理报酬；2.对招标过程中应由招标人作出的决定，招标代理机构有权提出建议；3.当招标人提供的资料不足或不明确时，有权要求招标人补足材料或作出明确的答复；4.拒绝招标人提出违反法律、行政法规的要求，并向招标人作出解释；5.有权参加招标人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；6.对于为本工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人有使用或复制的权利。 义务：1.招标代理机构应根据委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人；2.招标代理机构按约定的内容和时间完成下列工作：依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则组织招标工作，维护各方的合法权益；应用专业技术及技能为招标人提供完成招标工作相关的咨询服务；想招标人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到招标人的支持和配合。3.招标代理机构应对招标工作中受托人所出具的有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责；4.招标代理机构不得接受及委托招标 范围之外相关的投标咨询业务；5.招标代理机构为本工程项目招标提供技术服务的知识产权应属招标代理机构专有，任何第三方付过提出侵犯指控，招标代理机构必须及第三方交涉，并承担由此而引起的一切法律责任和费用；6.未经招标人同意，招标代理机构不得分包或转让委托代理工作的任何权利和义务；7.招标代理机构不得接受所有投标人的礼品、宴请和其他好处，不得泄密招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。招标完成后，未经委托人同意，招标代理机构不得泄漏及本工程相关的任何招标资料的情况。
19、综合评分法的优缺点？
答案：
优点：采用综合评分法比较容易制定具体项目的评标办法和评标标准，评标时，评委容易对照标准打分，工作量也不大。 缺点：采用综合评分法时，技术、商务、价格的权重比较难于指定，特别是难于详细制定评分标准使之精确到每一个分数值，另外也难于找出制定技术和价格等标准分值之间的平衡关系，有时候很难招标到物美价廉或者物有所值的投标人，所以比较难于在标准细化后最大限度地满足招标人的愿望。如果评分标准细化不足，则评分委员在打分时的自由裁量权容易，客观度不够，特别是在目前不正当竞争行为比较多的情况下，容易被个别的投标人或者评委人为地破坏。如果各项评分标准非常客观且公开，有些投标人自己就会认为实力不够而放弃投标，那么投标任务就难以完成。另外，这种招标方式容易发生最高价者中标现象，引起人们对于政府采购和招标投标的质疑。
20、公开招标的基本要求？
答案：
《招标投标法》第十六条规定：招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。因此公开招标方式的基本要求是要信息公开，公开的内容包括招标方式、时间、地点、数量、程序、办法、信息公布媒介等。在招标实践中，招标公告一般要在当地的工程交易中心网站、政府网站和中国招投标网同时发布，而招标结果一般只在当地的工程交易中心网站或政府网站上进行公布。
21、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一？
答案：
1.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2.能够最大限度地满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
22、询价招标的优缺点？
答案
优点：1.招标周期短，招标效率高；2.节省资金，充分反映市场竞争特征； 缺点：1.没有完善的询价体系；2.难以确定符合资格条件的投标人。
23、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。
答案：对
24、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。
答案：错
25、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
答案：对
26、招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
答案：错
27、工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
答案：对
28、招标人的权益包括（ ）。
A. 自行组织招标或委托招标代理机构进行招标
B. 自由选择招标代理机构并核验其资质证明
C. 要求投标人提供有关资质情况的资料
D. 确定评标委员会.并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
E. 控告.检举招标过程中的违法行为
答案：ABCD
29、投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查，其审查的主要内容包括（ ）。
A. 法人资格和资质等级
B. 施工能力和企业信誉
C. 队伍素质和施工装备
D. 管理能力和工程经验
E. 施工图纸和工程标底
答案：ABCD
30、建设工程交易中心的基本功能包括（ ）。
A. 信息服务功能
B. 场所服务功能
C. 集中办公功能
D. 监督管理职能
E. 建筑规划功能
答案：ABC
31、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：（ ）。
A. 发布招标公告或投标邀请书
B. 组织资格预审
C. 召开标前会议
D. 开标.评标和定标
E. 编制招标有关文件
答案：ABCD
32、招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括：（）。
A. 成立招标机构
B. 办理项目审批手续
C. 确定招标方式
D. 划分标段及选择合同计价方式
E. 编制招标有关文件
答案：ACE
33、招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ ）。
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 固定总价加酬金合同
E. 单价合同加酬金合同
答案：ABC
34、工程施工招标一般划分为（ ）三个阶段。
A. 招标准备
B. 招标实施
C. 定标签约
D. 屡约
E. 评标
答案：ABC
35、下列（）不属于建设工程招标投标的主体。
A. 建设工程交易中心
B. 招标人
C. 投标人
D. 招标代理机构
答案：D
36、建筑工程的开标、评标、定标由（ ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A. 投标单位
B. 监理单位
C. 设计单位
D. 建设单位
答案：D
解析
37、邀请招标是一种由招标人选择（ ）个以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案：B
338、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A. 施工
B. 设备采购
C. 设计
D. 材料采购
答案：C
39、施工招标文件的内容一般不包括（ ）。
A. 工程量清单
B. 资格预审条件
C. 合同条件
D. 投标须知
答案：B
40、资格预审的评审方法一般采用（ ）。
A. 评分法
B. 投票法
C. 评议法
D. 举手表决
答案：A
41、施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ ）。
A. 投标须知
B. 资格预审表
C. 合同专用条款
D. 对投标人书面有质疑的解答
答案：D
42、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，（ ）。
A. 资格预审评审时可不必考虑
B. 资格预审评审时必须考虑
C. 资格预审评审时可适当考虑
D. 资格预审评审时首先考虑
答案：A
43、招标人采用邀请招标方式的，应当向（ ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
答案：B
44、定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（ ）等工作。
A. 开标.评标.定标.签约
B. 评标.定标.签约
C. 定标.签约
D. 开标.定标.签约
答案：A
45、整个招标过程的实质性阶段是（ ）。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A. 招标准备阶段
B. 招标实施阶段
C. 定标签约阶段
D. 履约阶段
答案：B
46、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（ ）。
A. 计划价格
B. 预期价格
C. 实际价格
D. 合同价格
答案：B
第三章 建设项目投标
1、投标保证金
答案：就是投保人为保证其在投标有效期内不随意撤回投标文件或中标后提交履约保证金和签署合同而提交的担保金。
2、响应投标
答案：是指获得招标信息或收到投标邀请书后购买投标文件，并接受资格审查后，按照招标文件的要求编制投标文件等一系列的活动。
3、投标人
答案：是指响应招标并参加投标竞争的法人或其他组织。
4、按相关规定，招标人及中标人签订合同后个工作日内，应当向和 的投标人退还投标保证金。
答案：5、中标人、未中标人
5、投标策略是投标过程的关键性环节，常用的投标策略有 、 、和 的投标人退还投标保证金。
答案：及评标方法相结合的投标策略、及投标项目相结合的投标策略、及公司发展战略相结合的投标策略
6、投标人编报资格预审文件的内容，实际上就是招标人为考查潜在的投标人的 、 、 、人力、财务经济状况等方面的情况所需的资料。
答案：资质条件、业绩、信誉、技术、设备（答对三个即可）
7、建筑工程（施工）的投标文件一般可以分为 、 、和。
答案：技术文件、上午文件、价格文件
8、招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人及主要技术人员的 、 、和拟用于完成招标项目的等。
答案：简历、业绩、机械设备
9、投标文件的主要内容？
答案：投标文件一般包括以下七个方面的内容： （1）投标书。 （2）投标保证书。 （3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。 （4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。 （5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。 （6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。 （7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。
10、案例分析
【背景】 某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。根据《国务院关于投资体制改革的决定》，该项目拟采用BOT方式建设，市政府正在及有意向的BOT项目公司洽谈。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标人，为简明起见，采用表格形式见表1. 表1
序号
问题
提问单位
提问时间
答复
1

2

3

在书面答复投标人的提问后，招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标人，由于市政府有关部门已从当天开始取消所有市内交通项目的收费，因此决定将收费站工程从原招标范围内删除。 【问题】 1、该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。 2、如果在评标过程中才决定删除收费站工程，应如何处理？
答案：
问题1：该项目施工招标存在5方面问题（或不当之处），分述如下：（1）本项目尚处在及BOT项目公司谈判阶段，说明资金尚未落实，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。（2）不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。（3）招标人对投标人的提问只能针对具体问题作出明确答复，但不应提及具体的提问单位（投标人），也不必提及提问的时间（这一点可不答），因为按《招标投标法》规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。（4）根据《招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15天（而不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。（5）现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标人对施工现场条件也可能提出问题。 问题2：如果在评标过程中才决定删除收费站工程，则应将各投标人的总报价减去其收费站工程的报价后再按原定的评标方法和标准进行评标。
11、投标保证金的形式有哪些？
答案：投标保证金可以选择现金、现金支票、银行汇票、保兑支票、银行保函货招标人认可的其他合法担保形式。值得注意的是，若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止时间前能够划拨到招标人的账户里，否则，其投标担保视为无效。若用银行保函，其格式必须采用招标文件中所给出的标准格式。银行的级别由招标人根据招标项目的情况在投标人须知资料表中规定，银行保函原件应在投标文件截止时间前由投标人单独密封到开标一览表中并递交给招标人。总之，投标保证金的相关证据要作为投标文件的一部分列出。
12、投标保证金可以选择（ ）或招标人认可的其他合法担保形式。
A. 现金
B. 现金支票
C. 银行汇票
D. 保兑支票
E. 银行保函
答案：ABCDE
13、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ ）。
A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的.已经履行审批手续
B. 工程资金或者资金来源已经落实
C. 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料
D. 法律.法规.规章规定的其他条件
E. 监理单位已确定
答案：ABCD
14、施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括()。
A. 有利于本地区的承包商
B. 有利于本系统的承包商
C. 施工内容的专业性较强
D. 避免施工现场的交叉干扰
E. 对项目建设总投资的影响
答案：CDE
15、下列（ ）属于投标人的权益。
A. 平等地获得招标信息
B. 组织和参及招投标活动.其行为对招标人或投标人产生效力
C. 依据招标文件规定.审定投标人的资质
D. 依法收取招标代理业务
答案：A
16、评标工作是由（ ）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。
A. 招标人
B. 评标委员会
C. 公证机关
D. 当地招标管理部门
答案：B
答案：B
17、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。A. 及相对接近要求的投标人协商.改为议标再确定中标人
B. 改为直接发包
C. 用原招标文件重新招标
D. 修改招标文件后重新招标
答案：D
18、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。
A. 应当按照合同约定履行义务.完成中标项目
B. 可将中标项目分解后分别向他人转让
C. 可向他人转让中标项目
D. 可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
答案：
答案：A
19、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
答案：D
答案：D
20、（ ）原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
A. 确定利润率的策略
B. 平衡报价策略
C. 价格重分配策略
D. 降低预算成本的策略
答案：C
21、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。
A. 按工程实际损失计算赔偿
B. 扣除合同约定的全部监理酬金
C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D. 应当双倍返还定金
答案：C
22、为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（ ）项目可以报低价。
A. 工期要求急.投标对手少
B. 施工条件差.投标对手少
C. 投标对手多.支付条件好
D. 施工条件差.投标风险大
答案：C
第四章 建设项目开标、评标、定标
1、定标
答案：就是通过评标委员会的评审，将某个招标项目的中标结果通过某种方式确定下来或将招标授予某个投标人的过程（确定中标人）。
2、述标
答案：就是投标人派出代表，在评标现场向评标委员会介绍投标方案和相关的资源、力量等。
3、开标
答案：招标机构在预先规定的时间将各投标人的投标文件正式启封揭晓。
4、澄清
答案：是招标人或招标代理机构面对投标人提出的质疑公开进行统一答复的形式。
5、质疑
答案：是指投标人购买招标文件以后，对招标文件的公正性或某些有歧义、不清楚的内容提出疑问和质询。
6、标前会议
答案：是指开标齐之前招标人或招标代理机构召开的标前答疑会。
7、《招标投标法》第六十六条规定：涉及_____________、_____________、_____________或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。
答案：国家安全、国家秘密、抢险救灾
解析
8、评标无效的几种情形？
答案：
1.使用的招标文件没有确定的评标标准和方法；2.评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间的竞争，且影响评标结果的；3.应当回避的评标委员会成员参及评标的；4.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的；5.评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，且影响评标结果的。
第五章 工程建设合同
1、合同债务
答案：既包括当事人在合同中约定的义务，又包括法律直接规定的义务，也包括根据法律原则和精神的要求，以及当事人所必需履行的义务。
2、违约行为
答案：是指违反合同债务的行为，也称为合同债务不履行。
3、索赔
答案：
是指由于合同一方违约而使对方遭受损失时由无违约方向违约方提出的费用补偿要求。
4、合同
答案：又名契约，是指当事人之间确立一定权利义务关系的协定。
5、合同变更一般主要是在合同主体不变的情况下，对合同内容_____________、_____________和_____________。
答案：标的条款变更、履约条款变更、合同责任条款变更
6、建筑工程合同的签订需要经过_____________、_____________、_____________三个步骤。
答案：要约邀请、要约、承诺
7、合同具有的法律特征是一种法律行为、__________________________、_________________________、__________________________。
答案：两个或两个以上当事人愿意表示一致的法律行为、合同当事人法律地位平等、当事人的合法行为
8、建筑工程合同执行时注意事项？
答案：为了应对各种纠纷或者避免纠纷的发生，最好的办法就是成立合同管理机构，以尽量规范合同的执行。特别是对于大型的建筑工程来说，招标人、中标人应有专门的合同管理部门。合同管理部门应从事对供应、施工、招标投标等合同从准备标书一直到合同执行结束全过程的管理工作。根据合同性质的不同，招标人的合同管理部门应及技术部门、采购部门等各个技术部门相互协作，分别负责合同的商务和技术两大部门的管理工作；进度投资控制部门、公司审计部门、财务部门等分别根据公司程序规定的管理权限，参及标书的编写审查、潜在承包商的资格评定、招标投标、合同谈判、合同款支付、合同变更的确定和支付、承包商索赔处理、重大争议的处理，并分别从各自的只能角度对合同管理部门进行监督。
9、合同签订的原则？
答案：合同依法成立后，当事人双方必须严格按照合同约定的标的、数量、质量、价数、履行期限、履行地点、履行方式等所有条款全面完成各自承担的合同义务。签订建筑工程合同时，必须遵循《合同法》所规定的基本原则，如平等原则、自由原则、公平原则和诚信原则等，不得损害社会利益和公共利益。
10、一般情况下承包商可以索赔哪些费用？
A. 人工费
B. 材料费
C. 施工机械使用费
D. 管理费
E. 利润
答案：ABCDE
11、按索赔的目的进行分类，索赔可以分为（ ）。
A. 工期索赔
B. 总索赔
C. 单项索赔
D. 费用索赔
E. 合同外的索赔
答案：AD
12、如果中标的施工企业拒绝及发包人签订工程施工承包合同，发包人（ ）。
A. 将不再返还其投标保证金
B. 将全部返还其投标保证金
C. 将部分返还其投标保证金
D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金
答案：A
13、（ ）也称为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
答案：D
14、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。
A. 按工程实际损失计算赔偿
B. 扣除合同约定的全部监理酬金
C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D. 应当双倍返还定金
答案：C
综合试题
一、单项选择题
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）
A 代理人及被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任
C 代理人及被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任
3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益
C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任
4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。
A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日
C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日
6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ）
A 口头协商即可 B 应签订书面协议
C 及第三方一起协调 D 承办任何手续
7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品及采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。
A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理
8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ B ）
A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行
9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定
C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天
11、要约是指：（ A ）
A、希望和他人订立合同的意思表示 B、同意和他人订立合同的意思表示
C、希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D、招标公告
12、根据《合同法》的规定，要约在（ B ）时生效：
A、受要约人确认受到要约 B、要约到达受要约人
C、受要约人作出承诺 D、要约人发出要约
13、投标是：（ C ）
A、要约邀请 B、承诺 C、要约 D、履约
14、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（ B ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10 B、30 C、15 D、60
15、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（ A ）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
16、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（ A ）
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、总承包合同
17、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（ A ）天以书面形式通知发包人。
A、7 B、10 C、14 D、15
18、工程开工前，（ B ）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A、承包人 B、发包人
C、承包人及发包人分别 D、向承包人及发包人均不
19、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（ C ）
A、向仲裁委员会申请强制执行 B、再申请仲裁
C、向法院申请强制执行 D、向法院提请诉讼
20、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（ D ）审批。
A、原设计单位 B、发包人 C、工程师 D、原审批单位
21、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ D ）。
A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织
22、经济法律关系的（ A ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A、主体 B、客体 C、内容 D、对象
23、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。
A、合法行为 B、违法行为 C、自然事件 D、社会事件
24、在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。
A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
B、以合法活动掩盖非法目的的
C、因重大误解而订立的
D、损害社会公共利益的
25、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（ B ）申请执行。
A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会
26、监理招标主要是对监理单位（ A ）的选择。
A、能力 B、报价 C、监理人员数量 D、设备
27、中标通知书（ A ）具有法律效力。
A、对招标人和中标人均 B、只对招标人
C、只对中标人 D、对招标人和中标人均不
28、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
29、施工合同文本规定，承包人有权（ D ）
A、自主决定分包所承包的部分工程
B、自主决定分包和转让所承担的工程
C、经发包人同意转包所承担的工程
D、经发包人同意分包所承担的部分工程
30、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）。
A、费用和工期损失全部由业主承担
B、费用和工期损失全部承包人承担
C、费用由承包人承担