项目消防专业承包合同.doc

项目消防专业承包合同

******项目消防工程

施工专业承包合同

地 点：
时 间： 年 月 日
******项目消防工程
施工专业承包合同

甲方： （以下简称甲方）
乙方 （以下简称乙方）
根据工程施工需要，工程承包人通过招标（或议标）方式确定为****项目消防工程施工专业承包单位。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《质量法》、《安全生产法》、《建筑业企业资质管理规定》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商，工程发包人与专业承包人就专业承包事项达成一致，订立本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称：******项目消防工程
2、工程地点：******************
3、施工范围和内容：*号楼、*号楼消防报警系统、消火栓系统、喷淋系统、通风系统等消防设施报审、设备材料采购、施工及通过消防检测验收，取得书面结论。
4、工程造价：本合同清单内包干总价为 ￥.00元整 （大写： 元整　）。（该合同金额明细详见本合同附件《*******项目消防工程工程量清单》），该合同价款不包含合同外增项部分、经济签证增加部分价款，合同外增项部分及经济签证增加部分以甲 、乙双方在本合同基础上按照清单报价价格另行签署补充协议，如为清单上没有价格，则由双方协商单价）。
5、以上单价包括但不仅限于运费、国家规定税费、工程现场安装施工费、消防部门检测费、材料、设备费、验收费、物价上涨、 安全文明施工、协调配合费、交叉作业增加费等所有费用，如工程上有重要改动，双方另外协商解决。
第二条 工程期限
1、工程期限：与该工程主体修建及二装工期保持一致。
2、乙方必须按设计院设计方案及图纸和工程进度计划进行组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，确保在工期内完成规定施工任务。
3、乙方在施工中对设计文件和图纸有修改，应当及时向甲方提出意见和建议，经甲方同意后方可实施。甲方同时向乙方出具更改或技术核定书。
4、乙方进场施工前，甲方对乙方进行充分安全、设计交底，并对主体、基础等土建工程现场查验，确保安装施工质量。
5、施工前各项准备工作，双方应根据本合同中第二条规定执行。
第三条 物资供应
1、乙方提供材料应具有产品质量出厂合格证明书和相关技术标准，以及具有国家检测资格单位出具检测报告，符合国家有关质量标准要求和消防要求，经甲方认定后方可使用。
2、乙方提供材料必须与方案一致。若不一致，乙方必须书面报告甲方且甲方审批同意后方可施工，否则甲方有权不予验收。
3、乙方提供所有材料及设备符合国家相关消防规定，并提供消防产品检测部门检测合格报告和消防主管单位出具验收报告。
4、乙方施工期间，甲方向乙方提供施工用水、用电等，由甲方负责接到施工现场400米以内接点，接点至施工点连线由乙方自行解决。费用由乙方承担。
第四条 工程安全、劳动保护
1、乙方必须遵守国家安全法规及相关规定、甲方安全管理制度，严格遵守安全操作规程，加强施工中安全和保护措施，作好安全施工。服从甲方现场管理人员管理。
2、施工作业前，甲方对乙方就施工现场进行安全交底，乙方必须对所在施工现场安全状况进行全面了解，并对施工过程中涉及安全事项主动向所在部门协商和衔接。
3、因乙方原因造成安全、生产事故，由乙方负责。
4、若有乙方人员在施工中若发生伤、残、亡安全事故均由乙方自行负责。
5、乙方在施工中按照甲方文明施工规定进行，完工后严格执行“工完、料尽、场地清”。若甲方在检查中发现乙方违反文明施工规定，按甲方有关规定执行。
6、乙方违反以上规定或由于管理不善造成事故并影响甲方生产经营，则由乙方承担相应经济和法律后果，并按照与甲方签订安全协议上内容执行。
7、乙方在作业现场，应配合土建单位作好安全措施，防止“三不伤害“发生。
第五条 工程质量验收标准及方法
1、质量验收标准：
（1）使用材料及设备。有国家相关检测单位出具合格检测报告
（2）质量达到消防部门验收标准，发包人只认可项目所在地消防部门出具验收报告。
2、因乙方施工质量或施工方案不当引起工程返工，其发生所有费用由乙方自行承担，给甲方造成损失按有关规定予以赔偿，且工期不得顺延。
3、乙方所有隐蔽项目，必须经过甲方现场代表签字确认后，方能继续进行下一工序施工。因乙方原因造成甲方没有检查验收该隐蔽工程，甲方有权不予验收并拆除，其费用由乙方承担。
4、工程完工后，乙方应作好验收所需一切资料，以书面方式通知项目所在地消防部门及甲方进行验收，并取得消防部门出具合格验收报告。
5、检测：应由乙方委托第三方具有检测资质单位对消防工程项目进行运行检测，并取得合格检测报告。
6、乙方在施工过程中，因乙方操作和施工方案不当，对设备、管道造成安全隐患或质量事故，乙方应赔偿甲方相应经济损失，且工期不得顺延。
7、工程验收不合格，乙方负责整改且费用自理，若整改两次工程验收仍不合格甲方有权不支付该项目工程款（整改应在合同规定完工工期后40天内完成）。同时甲方有权要求乙方赔偿由此产生损失。甲方保留由乙方施工及提供材料质量而引起直接和间接经济损失追诉权。
第六条 工程结算及付款
1、乙方每月25号上报甲方本月工程进度款，经监理单位、甲方在10日内完成审核，甲方在审核后5日内，按月度进度支付已完合格工程量价款80%；
2、工程竣工验收合格后，甲方接到乙方验收报告10个工作日内向乙方支付价款至合同总价95%。
3、余下合同总价5%作为质保金，甲方于质保期（即工程竣工验收合格之日起第365天止）满之日起10个工作日内向乙方一次性无息付清质保金。
4、工程结算依据：以双方签订合同技术条件、提供施工图、设计变更、现场签证以及工程所在地消防部门验收合格证等为结算依据。
第七条 保修及服务承诺
1、工程竣工验收后，签订保修协议，乙方对在甲方施工安装工程负责免费保修壹年。
2、在质保期内，确由乙方责任造成质量事故，乙方应负责无偿修理并赔偿甲方相应损失。
3、在质保期内，属于保修范围和内容项目，乙方应在接到甲方书面报修通知之日起3天内组织人员和机具到达甲方现场进行维修（不可抗拒自然原因除外）。乙方未在约定期限内派人保修，甲方可委托第三人维修，由此产生合理维修费用由乙方承担。
4、乙方在施工过程中出现人身及生产安全事故，乙方必须第一时间报告甲方项目管理部门，并同时上报当地安全主管部门。
第八条 违约责任
1、逾期交付违约责任：因乙方原因造成工期延误，乙方应偿付给甲方200元/日逾期违约金，最高不超过合同总价10%。因不可抗拒自然因素造成工期延误按顺延办理。
2、因乙方原因对甲方建筑、设备造成损坏，乙方应负责赔偿甲方由此造成经济损失，并承担因另行修复或购买而造成工程逾期损失，完工交付期并不因此顺延。
3、竣工工程验收中，如发现因乙方施工原因导致质量问题，乙方应无偿返工，并在双方议定措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。完工交付期并不因此顺延。
4、甲方在审核乙方当月工程量合格后未按本合同要求按时拨付乙方上月进度款，乙方有权停工等待甲方拨付上月进度款，如超过拨付日期7日后甲方仍未拨付，乙方除继续停工外，有权要求甲方偿付乙方200元/日逾期违约金，最高不超过合同总价10%。由此造成工期进度延误及逾期交付责任由甲方自行承担，乙方不承担违约责任。
5、甲方在收到乙方工程通过当地消防主管单位强制性验收合格报告及手续完备竣工资料后，不按合同要求支付乙方工程价款，则乙方有权向甲方偿付按本合同总金额30%违约金，且涉及到后续质保维护也有权终止履行。
6、如甲方在施工期间因自身原因终止合同履行，甲方除应向乙方支付已完工部分全部工程款之外，有权向甲方按本合同总金额30%进行违约金索赔。
7、在施工过程中，如因甲方原因或不可抗拒自然原因而导致停工，工程期限顺延，乙方不承担违约责任。
7、经甲、乙双方共同认可并签署有关本工程一切书面文件，均作为本合同补充，与本合同具有同等效力。
第九条 其他条款
1、未经甲方同意，乙方不得将合同约定主体工程转包，一经发现甲方有权终止合同。
2、乙方与甲方签订《安全协议》作为该合同附件，与合同具有同等法律效力。
3、甲方指定 为现场负责人，联系电话 ；乙方指定 为现场负责人，联系电话 。
4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。
第十条 双方发生争议，协商解决。协商不成，依法向甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 本合同一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字盖章后即生效。本合同自双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方（章）：　 　　　　 乙方（章）：　　
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：　
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
年 月 日 年 月 日

*******项目消防工程
施工专业承包
安 全 协 议
工程承包单位： 以下简称 甲方
专业承包单位： 　　 以下简称 乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，明确承发包双方安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目安全和施工人员安全与健康，根据国家有关法律法规，结合本工程特点，双方在签订工程专业承包合同同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、 工程项目名称：********
2、 工程地址：*********
3、 承包范围：*****项目消防工程
4、 工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1) 不发生轻伤及以上人身事故。
2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
3) 不发生因工程建设、劳务作业原因造成电网、设备事故。
4) 达到甲方提出现场安全文明施工要求。
2、本工程执行主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
1) 《中华人民共和国安全生产法》
2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》
3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4) 国家部委办相关安全规定
5)建设工程所属地方安全、环境法规
6) 业主项目部、总包单位有关安全文明施工规章制度
3、甲乙双方安全文明施工权利和义务
1) 认真贯彻国家、地方有关安全生产方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位）有关安全生产管理制度和规定，切实履行本协议相关安全文明施工、环境保护管理责任。
2) 承包项目按照“先订专业承包合同和安全协议，后开工”原则，双方在未签订承包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3) 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4) 按照国家、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护标准与要求，设置相关安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
5) 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件原因分析，落实防范措施，防止事故发生。
6) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
7) 按照国家有关规定或约定，为各自员工配备必要劳动防护用品及合格有效安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
8) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
9) 因违反本协议造成安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应法律责任和经济责任。
4、甲方安全文明施工权利和义务
1) 对乙方安全资质、管理人员及作业人员安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2) 组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3) 定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场安全问题。
4) 编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施前，组织乙方负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。落实专人监护。
5) 向乙方通报业主项目部和甲方安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6) 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7) 建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格作业工具、安全工器具，定期进行检测。
8) 危险性较大施工项目应编制、审批相应施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9) 督促乙方落实临时用电方案要求安全措施、开挖防坍塌措施、高空作业防坠落措施、施工区域隔离措施、临时停止工作锚固措施等专项安全措施。
10) 在施工作业开始和结束前做好相关单位交接手续，确认各方交接状态安全措施。
11) 在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12) 进入作业点施工做好和相关单位协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
13) 组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行 SF6 气体采购、储存、使用和回收处理安全管理办法和措施。
14) 织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
15) 组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
16) 组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应隔离和错时施工等安全措施。
5、乙方安全文明施工权利和义务
1) 按规定提供本单位所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2) 乙方进入现场劳务作业人员应符合国家和地方有关用工规定，应是乙方企业在册体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业人员应经甲方审核同意。
3) 按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
4) 执行有关规定，落实各项劳务作业项目安全文明施工具体措施。
5) 参加甲方组织安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场安全生产问题。
7) 对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成装置采取相应保护措施。
8) 严格特种作业人员管理，包括特种作业培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
9) 遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业主项目部、监理对现场安全文明施工管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位上级单位和主管部门对工程项目检查），对存在问题组织整改。
10) 在甲方指定区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工项目部产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施损坏。
11) 每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。
12) 督促接触粉尘、有毒有害等物质人员正确使用职业病防护用品。
13) 严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。
14) 对危险性较大施工用电作业项目，落实甲方编制专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。
15) 按照甲方现场施工环境保护措施和要求，实施作业产生扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。
16) 落实本劳务作业相关防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。
17) 落实甲方制定施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域隔离防护和专人监护措施。
18) 制定自带作业工（机）具、安全工器具管理措施；对使用作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。
19) 按约定为作业人员配备合格、规范劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。
20) 高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等安全措施，并采取有效防止高处落物安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏安全措施。
21) 严格按照甲方施工方案、作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖防坍塌措施、施工区域隔离措施、临时间断工作及未可靠固定设备须采取锚固、接地等专项安全措施。
22) 临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
23) 在可能有感应电压情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠接地与防护措施。
24) 施工中可能影响其他施工作业人员或设备安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。
29) 定期组织劳务作业人员身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。
30) 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。
31) 对甲方、监理及上级单位和人员违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在问题有权提出意见和改进建议。
三、附则
1、 本协议约定各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定各项条款，承担相应安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应法律责任和经济责任。
2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、 协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应损失。
5、 其他未尽事宜可另行约定。
7、 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：（盖章）：____________________ 乙方：（盖章）：___________________

法定代表人（或授权代理人）：__________ 法定代表人（或授权代理人）：_________

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日