委托开发协议.doc

委托开发协议
委托开发框架协议书

甲方（委 托 方）：
乙方（受委托方）：

依据《民法典》及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，就甲方委托乙方开发建设 项目相关事宜达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 项目概况（以下简称“本项目”或“项目”）
1、项目名称：
2、项目位置及四至：
3、项目用地：
4、建设规模：
5、中标内容：
6、项目编号：
7、承诺质量：
8、开发工期：
9、投报开发利润率：
第二条 项目委托及权属
1、本项目需要开发企业具有相应房地产开发资质和项目管理丰富经验，，经甲方通过北京国储思泰招标代理有限公司对本项目进行合法招标后（招标程序合法有效），确定乙方为中标单位，乙方同意接受委托，按甲乙双方约定协议内容完成本项目。
2、本项目由甲方委托乙方开发建设，项目最终所有权属归甲方所有，工程竣工后乙方按双方约定协议内容将开发项目所有权属交还给甲方，由甲方自行支配。

第三条 项目委托内容和方式
1、本项目全部投资由甲方和乙方共同承担，乙方将项目最终所有权交付甲方前，甲方需支付乙方开发费用。
2、本项目各项政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作，由甲方进行办理，乙方协助。
3、甲方委托乙方取得土地使用权后，由乙方负责本项目建设开发全过程管理。
4、甲方负责对本项目设计、施工方案审定。对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调，参加项目工程例会。
5、在本项目建设过程中，双方应加强沟通，甲方有权参加乙方和施工单位组织工程例会，原则上每月应召开一次以上工程例会，通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到问题。
6、本项目类型属于办公、住宅两用项目，十层以下用于甲方单位办公；十一层及以上楼层为住宅，用于安置甲方单位职工。房屋产权证由甲方及甲方职工自行办理，乙方配合提供相关资料。

第四条 项目核算
1、本项目从取得土地开始各项成本、税费及投入由乙方独立核算，乙方独立建账。
2、本项目按照中标通知书投标开发利润率：本开发利润为项目建设成本9.0%确定，办公部分（1-10层）不计取利润。
3、本项目总投资以甲乙双方根据建筑面积、开发综合成本、税费等因素商定，作为本协议有效组成部分，具有同等法律效力。

第五条 项目资金管理
1、 项目所需资金由乙方承担，须保证本项目开发顺利进展。

第六条 项目开发管理
1、 甲方必须有专人负责，并确定具体项目联络人员。
2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。由具有相应管理能力专业人员负责，并配备技术负责人，土建、水暖电、造价等专业人员，人员数应满足本项目开发管理需要。
3、乙方应制定本项目开发方案，推进项目进程。制定开发项目实施方案，包括：工程进度计划、开发各工作节点计划控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。
4、甲乙双方确立例会制度，研究解决项目开发过程中遇到各项问题，并做好工作安排。

第七条 甲方权利和义务
1、所有政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作，由甲方进行办理，乙方协助并承担相关费用。
2、甲方根据工程进度及时支付各项工程费用。
3、办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备手续。
4、有权查验工程进度计划实施情况，检查施工质量，发现质量问题和其它
问题及时反馈给乙方。
5、甲方不得干预乙方对本项目建设组织、管理及协调权，确保工程施工顺利进行。
6、协调政府部门及周边四邻关系。

第八条 乙方权利和义务
1、负责组织本项目用地范围地上建筑物、附着物拆迁、拆除及地上种植物等砍伐等。
2、协助甲方办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备手续，并承担相关费用。
3、负责组织施工图设计，报送施工图审查、消防审查，办理建设单位、监理单位、设备材料采购公开招标。
4、组织工程竣工决算，处理工程索赔，组织竣工验收。
5、负责按照约定工程进度计划组织施工，保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求有关规定。
6、负责在本项目项下工程竣工验收时，同期完成各项公共建筑、市政设施配套（具体包括供电、煤气或天然气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套），具备使用条件。
7、乙方完全遵守投标文件所做出各项承诺，并承认投标文件也为本合同有效组成部分。
8、乙方享有对本项目建设组织、管理及协调权，根据有关规定，通过招标等方式，组织设计施工、监理、材料供应等单位招标、采购等，并负责有关施工合同洽谈和签订以及监督施工合同履行全过程。
9、乙方有权拒绝甲方提出合同约定之外要求。
10、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。

第九条 建设开发进度工期
本项目开发进度为 年，从取得土地使用权证之日开始计算。

第十条 违约责任
1、本协议签订后，任何一方违约给对方造成损失应予以赔偿。
2、甲方违约逾期支付项目工程款等，致使项目开发延期，由甲方自行承担违约责任，并承担由此对乙方造成损失。
3、乙方逾期交房，应承担违约责任。
4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月，甲方有权解除合同。由于甲方原因导致工程停工三个月，乙方同样有权解除合同。造成损失甲乙双方均有索赔权力。
5、双方解除合同，不影响违约责任承担。

第十一条 在工程建设过程中，如因政策因素，导致该项目停建，互不追究违约责任。
如遇地震以及大规模疫情等不可抗力导致一方违约时，另一方不予追究违约责任。
第十二条 本协议未尽事宜，由双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条 本协议及补充协议中未约定事项，遵照有关法律、法规和政策规定执行。
第十四条 本协议在履行中发生争议，由双方协议解决；协商不成时，任何一方可向人民法院提起诉讼。
第十五条 本协议自各方签字盖章之日起生效。一式陆份，双方各执叁份。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

年 月 日 年 月 日