设计合同模板.docx

设计合同模板
委托方： （以下简称甲方）
承接方： （以下简称乙方）
甲方委托乙方完成 施工图勘擦设计任务，经双方协商一致，签定本合同。
第一条 本合同依据下列文件签定：
1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2 国家及陕西省有关公路勘擦设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目名称、阶段、规模及设计标准
序号
项目名称
阶段
桥梁长度(m)
设计标准
1

建委托书
第三条 甲方向乙方提交有关资料集文件
序号
资料及文件名称
内容要求
提交时间
1

第四条 乙方向甲方提交设计文件
序号
资料及文件名称
份数
内容要求
提交时间

第五条 双方商定勘擦设计费： （项目名称）设计费总金额为人民币 。勘擦设计费用支付方法为：
5.1本合同生效后，甲方支付合同总额30%作为预付款，该预付款自合同签订之日5天内应支付乙方。合同履行后，预付款抵作设计费。
5.2乙方外业勘擦经甲方验收合格后5天内，甲方支付合同总额30%。
5.3乙方提交全部设计文件后5天内，甲方支付合同总额30%。
5.4项目评审通过时，一次性付清余数。
第六条 双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方按本合同第三条规定内容，在规定时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性和及时性负责，并进行必要现场交底。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交资料错误，或所提交资料做较大修改，以致造成乙方勘察设计需返工或补充勘察设计时，双方除另需要协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工或补充勘察设计费。
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始勘察设计工作，不退还甲方已付定金；已开始勘察设计工作，甲方根据乙方工程进度进行支付；不足一半时，按该项目勘察设计总费用一半支付；超过一半时，按该项目勘察设计总费用全部支付。
6.1.4甲方应按本合同第五条规定金额和时间向乙方支付勘察设计费用，逾期超过15天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，乙方按规定设计文件提交时间完成设计后30日内，如甲方不办理设计文件交接手续，甲方应支付全部勘察设计费；甲方上级对设计文件不审批（除设计文件质量以外）或本合同项目缓建，甲方均应支付全部勘察设计费。
6.1.5甲方要求乙方在合同规定提交日期前提交设计文件时，甲方应支付赶工费，赶工费按没提前3日，以勘察设计费5%计算。
6.1.6在乙方测设人员进入现场勘察作业时，甲方应负责与地方政府及相关部门进行必要协调工作，并提供地方政府及相关部门书面承诺资料，以保证本合同项目勘察设计工作顺利进行。甲方负责乙方派驻临时设计代表往返工地交通费，并提供合适工作条件。
6.1.7甲方应保护乙方设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按本合同第四条规定内容、时间及份数向甲方交付设计文件；并在本合同项目开工前，做好设计文件技术交底工作。工程实施阶段，如需完善设计，派驻临时设计代表。
6.2.3由于乙方自身原因，延误了设计文件交付时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费2%。
6.2.4乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条
7.1甲方委托乙方承担合同规定内容之外工作服务，另行支付费用。
7.2由于不可抗拒力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.3本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后有没有达成书面仲裁协议，可向人民法院起诉）。
7.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件。补充协议与本合同具有同等效力。
7.5本合同一式4份，甲乙双方各执2份。
7.6本合同双方签字、盖章后，合同即生效；双方认为必要时，到项目所在地工商管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后，本合同自动失效。

委托方单位名称：
代表人：
联系电话：

承接方单位名称：
代表人：
联系电话：
开户行：
账号：