法律法规模考试题一.doc

最新法律法规模考试题一
2015年一建《建设工程法规及相关知识》密训卷（一）
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有ｌ个选项最符合题意）。
1、关于施工企业法人及项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A．项目经理部具备法人资质
B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者
C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D．项目经理部是施工企业内部常设机构标准答案： B显示答案
答案解析： 项目经理部系施工企业为完成某项施工任务而设立的组织、由项目经理以及

管理人员组成、一次性有弹性的现场生产组织机构。不是法人。
项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务
项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
2、甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于2013年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间为（）日。
A．3月15日
B．4月10日
C．5月18日
D．6月1日标准答案： C显示答案
答案解析： 该题考点是法人取得行为能力的时间。法人的行为能力始于法人的成立而止

于法人的撤销。
3、乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义及丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义及丙签订的买卖合同（）。
A．效力待定
B．无效
C．有效
D．经过乙催告甲后生效标准答案： C显示答案
答案解析： 该题考点是表见代理。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以

相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。表见代理的条

件是：（1）表见代理是无权代理（2）客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的

理由（3）相对人善意且无过失。表见代理的代理行为有效，其后果由被代理人承担。

4、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。
A．所有权
B．担保物权
C．用益物权
D．占有权标准答案： C显示答案
答案解析： 暂无
5、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。
A．直接交付
B．简易交付
C．指示交付
D．占有改定标准答案： C显示答案
答案解析： 考点为物权法中的动产的特殊交付方式。
6、下列关于不动产物权的设立、变更、转让和消灭的叙述，正确的是（）。
A．土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立
B．地役权在登记后发生效力
C．公证时，发生效力
D．属于国家所有的自然资源，所有权也必须登记标准答案： A显示答案
答案解析： 该题考点是不动产登记的效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经

依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。比如土地承

包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。另外，依法属于国家所有的自然资源，

所有权可以不登记。
7、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则银行及储户之间的债产生的原因是（）。
A．不当得利
B．无因管理
C．合同
D．侵权标准答案： A显示答案
答案解析： 暂无
8、工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，手知识产权保护。
A．专利权
B．商标权
C．著作权
D．发明权标准答案： C显示答案
答案解析： 计算机软件被作为著作权的客体保护。软件著作权属于软件开发者。

9、下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。
A．建设用地使用权
B．船舶
C．荒山承包经营权
D．正在建造的建筑物
答案解析： 考点是抵押权设立的时间。
10、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。
A．保证
B．抵押
C．留置
D．定金
答案解析： 保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财

物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。
11、2006年4月，甲企业及乙银行签订借款合同，借款金额为10万元人民币，借款期限为1年，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲企业因扩大生产规模急需资金，遂及乙银行协商，将贷款金额增加到15万元，甲企业和乙银行通知了丙企业，丙企业未予答复。后甲企业到期不能偿还债务。下列表述中，合法的是（）。
A．丙企业不再承担保证责任，因为甲乙变更借款合同未得到丙的同意
B．丙企业对10万元应承担保证责任，对增加的5万元不承担保证责任
C．丙企业应承担15万元的保证责任，因为丙企业对于甲企业和乙银行的通知未予答复，视为同意
D．丙企业不再承担保证责任，因为保证合同因甲、乙变更合同金额而致使保证合同无效
答案解析： 该提考点是合同变更对担保责任的影响。《担保法司法解释》第30条作了详

细说明：保证期间，债权人及债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变

动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务，保证人仍应当对变更后的合同承担

保证责任；如果加重债务人债务，保证人对加重的部分不承担保证责任。
12、根据《保险法》，建筑工程一切险的保险责任自（）之时起。
A．第一批工人进入保险工程工地
B．用于保险工程的材料、设备运抵工地
C．双方签订施工合同
D．水电接通标准答案： B显示答案
答案解析： 本题考点是保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或

用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发

完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之

时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单

明细表中列明的保险生效日或终止日。
13、下列不属于行政处罚的是（）。
A．警告
B．罚款
C．没收财产
D．支付违约金标准答案： D显示答案
答案解析： 暂无
14、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证
B．建设工程规划许可证
C．施工许可证
D．安全生产许可证
答案解析： 《建筑法》第7条规定，“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定

向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”。
15、取得施工许可证后，某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作是（）。
A．应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B．应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C．应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D．应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
答案解析： 考点是教材54页核验施工许可证的规定。《建筑法》规定，在建的建筑工程

因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起哟个月内，向发证机关报告；中止

施工满1年的工程回复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
16、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）
A．良好行为记录信息公布期限一般为6个月
B．不良行为记录公布期限一般为6个月至3年
C．招标投标违法行为记录公告期限为1年
D．依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月
答案解析： 暂无
17、下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是（）。
A．使用注册建造师名称
B．遵守法律、法规和有关规定
C．在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D．接受继续教育
答案解析： 暂无
18、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币该项目（）。
A．必须公开招标
B．必须邀请招标
C．可直接委托发包
D．必须聘请招标代理机构委托发包标准答案： C显示答案
答案解析： 暂无
19、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出
A．中标候选人公示期间
B．中标通知书发出之后
C．合同人判决期间
D．评标报告提交之前标准答案： A显示答案
答案解析： 《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行

招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
20、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。
A．任意时间
B．投标有效期内
C．提交投标文件截止时间的同一时间
D．提交投标文件截止时间之后三日内标准答案： C显示答案
答案解析： 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开

标地点应当为招标文件中预告确定的地点。

21、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1000万，评标价950万，双方签订合同时合同价为980万，但向建设行政主管部门仍以1000万进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以（）为根据。
A．1000万
B．950万
C．980万
D．建设工程所在地价格部门发布的指导价标准答案： A显示答案
答案解析： 该题考点是通过招投标程序合同的签订。当事人就同一建设工程另行订立的

建设工程施工合同及经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合

同作为结算工程价款的根据。因为招标人及中标人另行签订合同的行为属违法行为，

所签订的合同是无效合同。
22、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为6月20日，停止出售的时间为6月30日，提交投标文件的截止时间为7月25目，评标结束的时间为7月30日，则投标有效期开始的时间为（）。
A．6月20日
B．6月30日
C．7月25日
D．7月30日标准答案： C显示答案
答案解析： 该题考点是投标有效期的起算。投标有效期，是招标文件规定的投标文件有

效期，从提交投标文件截止日起计算。
23、根据《招标投标法》，招标人及中标人订立书面合同的法定时间是（）。
A．自中标通知书发出之日起30日内
B．自中标通知书发出之日起15日内
C．自中标通知书到达中标人之日起30日内
D．自中标通知书到达中标人之日起28日内
答案解析： 《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内

，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背

离合同实质性内容的其他协议。
24、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50％，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于甲乙两单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。
A．乙单位承担全部责任
B．各承担50％
C．由乙单位承担主要责任
D．连带责任标准答案： D显示答案
答案解析： 该题考点是联合承包中的责任承担。联合体各方以一个投标人的身份共同投

标，中标后，招标人及联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向

招标人承担连带责任；
25、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。
A．要约发生法律效力之后，要约可以撤回
B．要约的撤回是要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为
C．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人
D．撤回要约的通知可以及要约同时到达受要约人标准答案： A显示答案
答案解析： 暂无
26、下列选项中，属于承诺对要约内容的非实质性变更的是（）。
A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B．承诺中增加的建议性条款
C．承诺中要求增加价款
D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张
答案解析： 暂无
27、2009年1月6日建筑公司向水泥厂发出要约，要求购买水泥200吨，且说明本要约3日内答复有效。水泥厂于2009年1月9日下午5:45发出电子邮件承诺。正常情况下，建筑公司随即可收到承诺，但是由于网络原因该承诺1月10日上午才收到。对此，理解正确的是（）。
A．该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂
B．建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效
C．水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于外界原因造成延期，自己不承担责任，该承诺是有效的
D．建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延误无效，则该承诺有效
答案解析： 考点是承诺的延误。延误的承诺原则上是为承诺，除非要约人及时通知该承

诺无效。注意及承诺的迟延的区别。
28、中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，合同属于（）。
A．不要式合同
B．要式合同
C．单务合同
D．无偿合同
答案解析： 暂无
29、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又及丙公司（丙公司不知甲公司及乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司及乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。
A．甲公司及乙公司之间的合同无效，甲公司及丙公司之间的合同有效
B．甲公司及乙公司之间的合同有效，甲公司及丙公司之间的合同无效
C．甲公司及乙公司、丙公司之间的合同均有效
D．甲公司及乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司及丙公司之间的合同有效
答案解析： 本题考查买卖合同的效力。本题属于一物二卖的情形。
30、发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支特的是(）
A．未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B．拖欠垫资利息
C．施工现场安装摄像设备全程监控
D．迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
答案解析： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发

包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应

义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
(1)未按约定支付工程价款的；
(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
(3)不履行合同约定的协助义务的。
31、根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。
A．运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁——不可抗力致使不能实现合同目的
B．施工合同签订后，承包人打电话给发包人明确表示届时将不履行合同——当事人一方的其他违约行为致使不能实现合同目的；
C．发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付
D．施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
答案解析： 本题考点是合同解除的法定情形。《合同法》第94条规定：有下列情形之一

的，当事人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债

务；
（3）当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（4）、当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的；
（5）法律规定的其他情形。
第76条合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办

人的变动而不履行合同义务。
32、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。
A．按国家标准变更
B．可以协议补充
C．由权利方确定
D．推定为未变更
答案解析： 暂无
33、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。
A．建设资金未能按计划到位的施工暂停
B．发包人改变项目建设方案的工程停建
C．传染病流行导致施工暂停
D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
答案解析： 暂无
34、下列属于先期违约的是（）。
A．当事人一方在合同约定的期限届满之前，明确表示其将来不能履行合同
B．合同约定的期限届满，当事人一方明确表示不履行合同义务
C．合同约定的期限届满，当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务
D．当事人一方的行为是对应尽义务的违反——缔约过失责任
答案解析： 暂无
35、下列对于劳动合同试用期的叙述，不正确的是（）。
A．劳动合同期限3个月以上不满1的，试用期不得超过1个月
B．劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
C．3年以上固定期限合同和无固定期限合同，试用期不得超过6个月
D．试用期没有次数限制
答案解析： 本题考点是试用期。根据《劳动合同法》，劳动合同期限3个月以上不满1的

，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3

年以上固定期限合同和无固定期限合同，试用期不得超过6个月。
只能约定一次试用期；以完成一定工作任务为期限的合同或者合同期限不满3个月的，

不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。如仅约定试用期，则该期限不是试

用期，而是合同期限。
36、某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（）。
A．建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金
B．建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用
C．建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金——可以原数返还
D．开发商有权选择定金或违约金支付——违约方无权选择
答案解析： 暂无
37、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（）。
A．建设工程经竣工验收合格，应予支持
B．建设工程经竣工验收不合格，不予支持
C．发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持
D．发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
答案解析： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约

定支付工程价款的，应予支持。
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支

持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支

持。
38、某工程需租用施工设备，双方约定租赁期限为1年，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。
A．应以书面方式订立
B．若以口头方式订立，该合同无效——视为不定期租赁
C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同
答案解析： 本题考点是租赁合同的有关规定。无论如何约定租赁期限，租赁期限均不得

超过二十年；超过二十年的，超过部分无效。租赁期限在6个月以下的，当事人可以自

由选择合同形式；租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式，否则无论当事人是否

约定租赁期限，均视为不定期租赁。就不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合

同，但是应在解除合同之前通知对方。
39、建设工程施工合同解除后的法律后果是（）。
A．尚未履行的，继续履行
B．已经履行的，恢复原状
C．质量合格的，支付相应的工程价款
D．验收不合格的，赔偿损失
答案解析： 暂无
40、根据《合同法》，租赁合同中，租赁期限超过20年的，（）。
A．合同无效
B．合同可以被撤销
C．合同效力待定
D．超过部分无效
答案解析： 暂无
41、A公司委托运输公司将10吨蔬菜由甲地运往乙地。运输公司按合同约定的方式将其运到乙地后，A公司发现蔬菜有少量腐烂导致当数量短少，A公司要求运输公司赔偿损失。经查其在合理损耗范围内，运输公司正确的作法是（）。
A．应当赔偿短少部分的损失
B．不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成
C．不应赔偿，因为短少是由于货物本身的合理损耗造成
D．应当及A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错
答案解析： 承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货

物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货

人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。
42、工人李小龙，欲跳槽，向企业提出辞职，后因待遇原因并未成功就业，下岗前已缴纳失业保险6年，他可以领取失业保险金的最长期限是（）。
A．不能领取
B．12个月
C．18个月
D．24个月
答案解析： 暂无
43、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）。
A．可以预告解除劳动合同
B．可以经济性裁员
C．不得解除劳动合同
D．可以随时解除劳动合同
答案解析： 经济型裁员及不得解除劳动合同的综合性考试。
44、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。。
A．1个月
B．2个月
C．3个月
D．6个月
答案解析： 该题考点是劳动合同的订立时间。
45、下列情形中，应当视同为工伤的情形是（）。
A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B．在工作单位突发疾病，并在24小时内死亡——法律描述为48小时内，如果超过，则不算
C．因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
D．在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
答案解析： 本题考点是应当认定为工伤的情形。国务院《工伤保险条例》规定，职工有

下列情形之一的，应当认定为工伤：
（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（2）工作时间前后在工作场所内，从事及工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故

伤害的；
（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（4）患职业病的；
（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、

火车事故伤害的；
（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
职工有下列情形之一的，视同工伤：
（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；
（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位

后旧伤复发的。
但是，职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：（1）故意犯罪

；（2）醉酒或者吸毒；（3）自残或者自杀。
因此，B属于视同工伤的情形，E属于不认定为工伤的情形。
46、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，（）必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．设计单位
标准答案： B显示答案
答案解析： 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污

染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保

护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以

及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
47、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。
A．任何单位不得对能源消费实行包费制
B．施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证
C．建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制
D．建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告
答案解析： A选项正确。用能单位应当加强能源计量管理，任何单位不得对能源消费实行

包费制。B选项正确。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施

工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人

民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。D选项正确。建设单位组织竣工验收，应当

对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制

性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

48、对固体废物污染环境防治设施的验收应当（）。
A．及对主体工程的验收同时进行
B．在主体工程的验收之前进行
C．在主体工程的验收之后进行
D．单独由环境保护部门进行
答案解析： 暂无
49、安全生产许可证的有效期为（）年，建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要
延期的，应当于期满前（）月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A．3．3
B．3．6
C．5．3
D．5．6
答案解析： 本题考点是安全生产许可证的有效期。《安全产生产许可证条例》第9条规定

，“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当

于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、
新材料时，应对作业人员进行相应的（）。
A．技术交底
B．安全生产教育培训
C．质量培训
D．技术培训
答案解析： 暂无
51、某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，
其受到的处理不包括（）。
A．撤职
B．降职
C．刑罚
D．行政拘留
答案解析： 《中华人民共和国安全生产法》第九十一条：生产经营单位主要负责人在本

单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或

者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处十五日以下拘留﹔构成犯罪的，依照

刑法有关规定追究刑事责任。
52、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案
B．审查安全技术措施及专项施工方案
C．报告安全生产事故隐患
D．承担建设工程安全生产监理责任
答案解析： 暂无
53、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。丙单位是该工程的建设单位。2013年6月10日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A．甲建筑公司或乙建筑公司
B．甲建筑公司
C．乙建筑公司
D．丙单位
答案解析： 本题考点是生产安全事故的报告制度。根据《建设工程安全生产管理条例》

第50条的规定，对于实行施工总承包的建设工程，发生安全生产事故后，由总承包单

位负责上报事故。
54、下列关于标准的说法，正确的是（）。
A．所有的强制性标准都必须执行，所有的推荐性标准，都应当不执行
B．如果是推荐性国家标准，也必须要执行
C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D．即使是推荐性标准，只要当事人约定采用，即对双方当事人产生约束力。
答案解析： 该题考点是推荐性标准的法律后果。根据《标准化法》，强制性标准，必须

执行。违反了关于强制性标准的规定，即是违法，要承担相应的民事、行政乃至刑事

责任。
推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。但是一经约定采用，即在当事人之间产生法律

约束力；工程质量达不到约定标准的，应当承担违约责任。
55、甲单位建一办公楼，将其承包给乙施工企业，乙将其承包工程的电梯安装工程分包给丙公司，丁监理公司负责该办公楼的监理工作。本工程竣工时，按照国家相关法律规定，应由（）组织竣工验收。
A．甲单位
B．乙单位
C．丙单位
D．丁单位
答案解析： 本体考点是建设工程组织验收的主体。建设单位收到建设工程竣工报告后，

应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。该题题干部分所表述的“

实施监理的工程”是干扰项，无论何种工程，组织的验收的均应是建设单位。
56、某项列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位于2013年3月10日接到施工单位提交的竣工验收报告，4月10日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。
A．2013年6月10日
B．2013年7月10日
C．2013年9月10日
D．2013年10月10日
答案解析： 考点是竣工档案的移交手续。通过竣工验收后3个月。
57、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。
A．就此向建设单位要求赔偿
B．就此向市政有关部门要求赔偿
C．施工单位自行负担一切损失
D．建设单位和市政管理部门承担连带责任
标准答案： A显示答案 答案解析： 暂无
58、施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，（）后方可使用。
A．应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收
B．由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收
C．应当进行自检合格
D．应当取得生产许可证和安全使用证
答案解析： 暂无
59、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。
A．擅自修改标准行为
B．擅自修改设计行为
C．偷工减料行为
D．正常行为
答案解析： 该题考点是施工单位的按图施工的义务。
60、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是（）。
A．因为及总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿
B．因为及分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿
C．因为总包单位及分包单位是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任
D．因为总包单位及分包单位是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿
答案解析： 暂无
61、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。
A．工程建设国家
B．工程建设行业标准
C．工程建设强制性标准
D．工程建设企业标准
答案解析： 暂无
62、依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。
A．工程价款结算完毕
B．施工完毕
C．提交工程竣工验收报告
D．竣工验收合格
答案解析： 《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，"建设工程承包单位在向建设

单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当

明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任"
63、施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日
B．8月30日
C．10月8日
D．10月20日
答案解析： 《解释》规定，承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

提交验收报告之日为竣工日期
64、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。
A．侵权纠纷
B．施工合同纠纷
C．不动产纠纷
D劳动争议纠纷
答案解析： 暂无
65、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2011年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，发生如下情形，其中可使诉讼时效中止的情形是（）。
A．2012年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B．2012年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2012年年底一定付款
C．2012年12月，当地发生强烈地震，致使甲不能行使请求权
D．2012年3月，当地发生骚乱
答案解析： 暂无
66、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。
A．主体结构的最低保修期限应是70年，施工单位需要承担保修责任
B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C．施工单位负责维修，费用由建设单位承担
D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
答案解析： 本题涉及两个考点。一个是保修期限，二是提前使用对于保修的影响。
67、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A．3日
B．5日
C．7日
D．15日
答案解析： 《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机

械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期

限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
68、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。
A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B．建设单位及分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
D．分包单位只对总承包单位负责
答案解析： 本题考点是总包单位及分包单位的责任承担。《建设工程质量管理条例》规

定，总承包单位及分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任。当分包工程发

生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包

单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那

部分赔偿向对方追偿。
69、甲方及乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A．仲裁委员会所在地
B．合同签订地
C．乙方所在地
D．建设工程所在地
答案解析： 本题考点为仲裁裁决的撤销。根据《仲裁法》第58条、第59条的规定，当事

人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申

请撤销裁决
70、下列对于争议解决方式中的和解方式理解正确的是（）。
A．双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，具有强制执行力
B．当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，仲裁庭应当根据和解协议作出裁决书——当事人请求，仲裁庭才可制作裁决书
C．当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
D．在诉讼中和解的，产生法律效力
二、多项选择题 （共 30 题，每题２分，每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有 1 个错项，错选，本题不得分；所选的每个选项得 0.5 分）
答案解析： 暂无
71、根据《物权法》规定，可以作为抵押财产的有（）。
A．宅基地使用权
B．股权
C．建设用地使用权
D．原材料
E