建设工程施工合同书模板文件(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同书模板文件(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书模板文件(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工结算
3.7 违约金
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
第五章：工程进度
5.1 施工期限
5.2 进度计划
5.3 延期开工
5.4 提前竣工
第六章：材料和设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求
第八章：变更与解除
8.1 合同变更
8.2 合同解除
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术规范
13.3 材料和设备清单
第十四章：合同的补充和修订
14.1 补充协议
14.2 修订条款
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
甲方是指_________（甲方全称），具有合法的主体资格和权利能力，负责对工程项目的建设、管理和监督。
1.2 乙方（承包方）：
乙方是指_________（乙方全称），具有合法的主体资格和权利能力，负责承担工程项目的施工、安装、调试等工作。
1.3 合同术语定义：
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
本合同项下的工程名称为_________。
2.2 工程地点：
本合同项下的工程地点位于_________。
2.3 工程规模：
本合同项下的工程规模为_________。
2.4 工程内容：
本合同项下的工程内容包括_________。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
本合同的总价为_________元（大写：_________元整）。
3.2 价格调整条件：
3.3 支付方式：
甲乙双方约定，支付方式为_________。
3.4 预付款：
甲乙双方约定，预付款为合同总价的_________%，即_________元（大写：_________元整）。
3.5 进度付款：
3.6 竣工结算：
3.7 违约金：
第四章：工程质量
4.1 质量标准：
本工程的质量标准为_________。
4.2 质量控制：
乙方应按照合同约定和国家相关标准，对施工过程进行质量控制，确保工程质量。
4.3 质量验收：
工程竣工后，甲乙双方应按照合同约定进行质量验收，乙方应配合并提供相关资料。
第五章：工程进度
5.1 施工期限：
本工程的施工期限为_________。
5.2 进度计划：
乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。
5.3 延期开工：
5.4 提前竣工：
第六章：材料和设备
6.1 材料供应：
甲方负责供应工程所需的材料，乙方应按照合同约定接收和使用材料。
6.2 设备供应：
甲方负责供应工程所需的设备，乙方应按照合同约定接收和使用设备。
6.3 材料和设备验收：
乙方应按照合同约定和国家相关标准，对甲方供应的材料和设备进行验收。
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任：
乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保工程施工安全。
7.2 安全防护措施：
乙方应制定详细的安全防护措施，并提交甲方审批。
7.3 环保要求：
乙方应遵守国家和地方的环保要求，确保施工过程中的环境保护。
第八章：变更与解除
8.1 合同变更：
合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
8.2 合同解除：
合同解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：
甲方违约应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。
9.2 乙方违约责任：
乙方违约应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
甲乙双方应优先通过友好协商解决合同争议。
10.2 仲裁：
如协商不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
10.3 诉讼：
如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更：
合同变更应符合本合同第八章的约定。
11.3 合同终止：
合同终止应符合本合同第八章的约定。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：
甲乙双方应对合同内容和谈判过程中的信息予以保密。
12.2 广告宣传：
12.3 知识产权：
第十三章：附件
13.1 工程图纸：
（列出工程图纸的名称和编号）
13.2 技术规范：
（列出技术规范的名称和编号）
13.3 材料和设备清单：
（列出材料和设备清单的名称和编号）
第十四章：合同的补充和修订
14.1 补充协议：
甲乙双方可以通过补充协议对合同进行补充。
14.2 修订条款：
甲乙双方应通过书面形式对合同进行修订。
甲方（盖章）：
_________
乙方（盖章）：
_________
签订日期：
_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方指定的供应商，并按照甲方指定的供应商采购工程所需的材料。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量等相关信息。
1.3 甲方调整权：
甲方有权根据工程实际情况对工程内容、工程进度等进行调整。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工计划和施工方案。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权：
乙方有权自主选择工程所需材料的供应商。甲方应尊重乙方的选择，并按照乙方的要求提供相关支持。
2.2 乙方施工方案提交：
乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。甲方应在收到乙方施工方案后及时给予审批意见。
2.3 乙方质量保证：
乙方应对施工过程中的工程质量承担责任。工程竣工后，乙方应按照合同约定和国家相关标准进行质量自检，确保工程质量符合要求。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：
第三方中介负责协助甲乙双方完成合同的签订和履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中产生的争议和问题。
3.2 第三方中介费用：
第三方中介的费用由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和支付时间。
3.3 第三方中介的调解权：
当甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果具有约束力，甲乙双方应予以遵守。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 材料和设备清单
4. 施工方案
5. 安全防护措施方案
6. 环保措施方案
7. 工程进度计划
8. 材料和设备验收记录
9. 质量验收记录
10. 施工日志
11. 变更和解除合同的书面协议
12. 补充协议
13. 仲裁协议
14. 诉讼管辖协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项
未按约定提供施工场地、施工条件或材料、设备
未按约定时间批准施工方案或变更请求
提前解除或变更合同，导致乙方损失
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程或提前竣工
工程质量不符合约定标准或国家相关法规
未按约定采购、供应材料和设备
未按约定进行安全防护、环保措施
3. 违约行为的认定：
违约行为应以书面形式确认，并提供相关证据
违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等
违约行为的认定和处理应遵循合同约定及国家相关法律法规
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为
3. 违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一种经济补偿
4. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决
5. 诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的方式
6. 工期：工程按照合同约定完成的期限
7. 质量：工程满足合同约定和使用要求的标准
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应延迟、施工条件不利等
解决办法：协商调整施工计划、优化施工方法、提前采购材料等
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等
解决办法：及时整改、更换不合格材料、调整设计方案等
3. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、履行过程中出现分歧等
解决办法：友好协商、调解、仲裁或诉讼等
4. 合同履行过程中的其他问题：
原因：法律法规变化、市场价格波动、不可抗力等
解决办法：根据实际情况和合同约定，协商调整合同内容或履行方式
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同签订
2. 适用于建筑、土木工程、装饰装修、安装维修等领域的施工合同
3. 适用于国有企业、私有企业、合资企业、外资企业等不同类型的合同主体
4. 适用于国内和国际工程项目的施工合同签订
5. 适用于各类工程项目的施工管理、质量控制、进度协调等合同履行过程