2025建设工程承包施工协议书.docx

编号：__________

2025建设工程承包施工协议书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建设工程承包施工协议书书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程规模
2.3 工程地点
2.4 工程目标
第三章：合同当事人
3.1 发包人
3.2 承包人
3.3 双方的权利和义务
第四章：工程内容
4.1 工程范围
4.2 工程进度
4.3 工程质量标准
4.4 工程材料
第五章：合同价格
5.1 合同总价
5.2 工程款支付
5.3 价格调整
5.4 奖金与罚款
第六章：合同履行
6.1 承包人责任
6.2 发包人责任
6.3 工程变更
6.4 工程延期
第七章：工程保修
7.1 保修范围
7.2 保修期限
7.3 保修责任
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任认定
8.3 违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 调解
9.3 仲裁
9.4 诉讼
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 合同终止
第十一章：合同的附则
11.1 合同生效条件
11.2 合同的有效期
11.3 合同的保管
第十二章：合同附件
12.1 附件清单
12.2 附件内容
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章：双方签字盖章
14.1 发包人签字盖章
14.2 承包人签字盖章
14.3 合同生效日期
合同编号：2025建设工程承包施工协议书
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
双方通过合同明确彼此的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
1.4 合同适用范围
本合同适用于甲方委托乙方进行的2025年建设工程的承包施工。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
工程名称：_____________
工程代码：_____________
2.2 工程规模
工程占地面积：_____________
建筑总面积：_____________
2.3 工程地点
工程所在地：_____________
2.4 工程目标
工程质量标准：_____________
工程进度要求：_____________
第三章：合同当事人
3.1 发包人
发包人应提供的施工条件：_____________
发包人应承担的义务：_____________
3.2 承包人
承包人的资质要求：_____________
承包人应承担的义务：_____________
3.3 双方的权利和义务
双方的权利：_____________
双方的责任：_____________
第四章：工程内容
4.1 工程范围
工程包括：_____________
4.2 工程进度
工程开工日期：_____________
工程竣工日期：_____________
4.3 工程质量标准
工程质量要求：_____________
质量检验标准：_____________
4.4 工程材料
工程所用材料：_____________
材料质量标准：_____________
第五章：合同价格
5.1 合同总价
合同总价：_____________
5.2 工程款支付
工程款的支付方式：_____________
工程款的支付时间：_____________
5.3 价格调整
价格调整的条件：_____________
价格调整的程序：_____________
5.4 奖金与罚款
奖金与罚款的规定：_____________
第六章：合同履行
6.1 承包人责任
承包人应承担的义务：_____________
承包人的工作程序：_____________
6.2 发包人责任
发包人应提供的施工条件：_____________
发包人的协调工作：_____________
6.3 工程变更
工程变更的条件：_____________
工程变更的程序：_____________
6.4 工程延期
工程延期的原因：_____________
工程延期的处理：_____________
第七章：工程保修
7.1 保修范围
保修的范围：_____________
7.2 保修期限
保修的期限：_____________
7.3 保修责任
保修的责任：_____________
第八章：违约责任
8.1 违约行为
违约行为的定义：_____________
8.2 违约责任认定
违约责任的认定：_____________
8.3 违约赔偿
违约赔偿的标准：_____________
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
争议解决方式：_____________
9.2 调解
调解的程序：_____________
9.3 仲裁
仲裁的机构：_____________
9.4 诉讼
诉讼的法院：_____________
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更
合同变更的条件：_____________
10.2 合同解除
合同解除的条件：_____________
10.3 合同终止
合同终止的条件：_____________
第十一章：合同的附则
11.1 合同生效条件
合同生效的条件：_____________
11.2 合同的有效期
合同的有效期：_____________
11.3 合同的保管
合同的保管：_____________
第十二章：合同附件
12.1 附件清单
附件清单：_____________
12.2 附件内容
附件内容：_____________
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
保密条款：_____________
13.2 知识产权保护
知识产权保护：_____________
13.3 不可抗力
不可抗力的定义：_____________
第十四章：双方签字盖章
14.1 发包人签字盖章
（此处留白，用于发包人签字盖章）
14.2 承包人签字盖章
（此处留白，用于承包人签字盖章）
14.3 合同生效日期
合同生效日期：_____________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程的进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成工程。若乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。
1.3 甲方变更工程内容
甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方批准。若乙方未经甲方批准擅自变更工程内容，甲方有权要求乙方承担相应责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责工程质量
乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并对工程的质量和安全负责。若工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2 乙方保障工程进度
乙方应确保工程按照约定的工期顺利进行，若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付逾期竣工违约金。
2.3 乙方合规施工
乙方应严格按照国家法律法规及施工规范进行施工，确保施工安全，若乙方违反相关法律法规导致安全事故，乙方应承担全部责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、公平地处理各类争议，维护双方的合法权益。
3.2 第三方中介的费用
中介方的费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。若因中介方原因导致合同履行出现问题，甲方有权要求中介方承担相应责任。
3.3 第三方中介的保密义务
中介方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，未经甲乙双方同意，不得泄露给第三方。若中介方违反保密义务，甲乙双方有权要求中介方承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算清单
3. 工程材料规格书
4. 工程进度计划
5. 施工方案和安全措施
6. 工程质量检验标准
7. 发包人提供的施工图纸和技术要求
8. 承包人提交的施工组织设计和施工计划
9. 合同履行过程中产生的所有相关文件和通讯记录
二、违约行为及认定：
1. 违约行为：未按约定时间完成工程
认定：工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。
2. 违约行为：工程质量不符合约定标准
认定：工程质量检验结果不符合合同约定的质量标准。
3. 违约行为：未按约定提供施工条件或材料
认定：发包人未能按合同约定提供施工条件或材料，或提供的材料不符合合同要求。
4. 违约行为：未按约定支付合同款项
认定：发包人未能按合同约定的付款时间或付款金额支付款项。
5. 违约行为：擅自变更工程内容或进度
认定：未经过双方协商一致，一方擅自变更工程内容或进度。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：《中华人民共和国合同法》
2. 建筑法：《中华人民共和国建筑法》
3. 违约金：因违约行为而支付给对方的一种经济赔偿。
4. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
5. 保修期限：合同约定的承包人承担工程保修责任的期限。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：根据合同约定，协商确定延期违约金，并制定补救措施。
2. 工程质量问题
解决办法：及时进行质量整改，必要时更换不合格材料或重新施工。
3. 合同款项支付争议
解决办法：参照合同约定的付款条款，协商解决支付时间及金额。
4. 工程变更
解决办法：双方协商一致后，签订工程变更协议，调整合同价款。
5. 不可抗力事件
解决办法：根据合同约定，协商确定不可抗力事件的影响及责任承担。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同。
2. 适用于工程承包商与发包人之间的施工合同签订及履行。
3. 适用于涉及工程设计、施工、材料供应等环节的合同。
4. 适用于需要第三方中介协调的工程建设项目的合同。
5. 适用于合同中含有工程保修、质量保证、进度要求等条款的合同。