内蒙古建设施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

内蒙古建设施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

内蒙古建设施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.2 承包方
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工付款
3.7 质量保证金
第四章：合同履行
4.1 承包方的义务
4.2 发包方的义务
4.3 工程进度
4.4 工程质量
4.5 工程安全
第五章：合同变更
5.1 合同变更的条件
5.2 合同变更的程序
5.3 合同变更的内容
第六章：合同解除
6.1 合同解除的条件
6.2 合同解除的程序
6.3 合同解除后的责任处理
第七章：违约责任
7.1 违约行为
7.2 违约责任
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同的生效条件
9.2 合同的变更条件
9.3 合同的终止条件
第十章：合同的附件
10.1 附件目录
10.2 附件内容
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 环境保护
11.4 不可抗力
第十二章：合同的修订和补充
12.1 修订条件
12.2 补充内容
第十三章：合同的解除和终止
13.1 解除和终止的条件
13.2 解除和终止的程序
13.3 解除和终止后的责任处理
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的适用法律
14.3 合同的签订日期和地点
14.4 合同的有效期
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.1.1 名称：____________
1.1.2 地址：____________
1.1.3 法定代表人：____________
1.2 承包方
1.2.1 名称：____________
1.2.2 地址：____________
1.2.3 法定代表人：____________
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.1.1 工程名称：____________
2.1.2 工程性质：____________
2.1.3 工程规模：____________
2.1.4 工程地点：____________
2.2 工程地点
2.2.1 详细地址：____________
2.2.2 地理坐标：____________
2.3 工程规模
2.3.1 建筑总面积：____________
2.3.2 建筑层数：____________
2.3.3 建筑结构：____________
2.4 工程内容
2.4.1 施工范围：____________
2.4.2 施工内容：____________
2.4.3 材料供应：____________
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价金额：____________
3.1.2 币种：____________
3.1.3 支付方式：____________
3.2 价格调整
3.2.1 价格调整条件：____________
3.2.2 价格调整方式：____________
3.3 支付方式
3.3.1 支付方式：____________
3.3.2 支付时间：____________
3.3.3 支付账户：____________
3.4 预付款
3.4.1 预付款金额：____________
3.4.2 预付款支付时间：____________
3.5 进度付款
3.5.1 进度付款条件：____________
3.5.2 进度付款比例：____________
3.5.3 进度付款时间：____________
3.6 竣工付款
3.6.1 竣工付款条件：____________
3.6.2 竣工付款金额：____________
3.7 质量保证金
3.7.1 质量保证金比例：____________
3.7.2 质量保证金支付时间：____________
3.7.3 质量保证金退还条件：____________
第四章：合同履行
4.1 承包方的义务
4.1.1 施工义务：____________
4.1.2 质量保证义务：____________
4.1.3 安全施工义务：____________
4.2 发包方的义务
4.2.1 提供施工场地：____________
4.2.2 协助办理手续：____________
4.2.3 提供设计图纸：____________
4.3 工程进度
4.3.1 工程进度要求：____________
4.3.2 工程进度报告：____________
4.4 工程质量
4.4.1 质量标准：____________
4.4.2 质量检验：____________
4.5 工程安全
4.5.1 安全标准：____________
4.5.2 安全事故处理：____________
第五章：合同变更
5.1 合同变更的条件
5.1.1 变更条件：____________
5.1.2 变更程序：____________
5.2 合同变更的程序
5.2.1 变更申请：____________
5.2.2 变更批准：____________
5.3 合同变更的内容
5.3.1 变更工程量：____________
5.3.2 变更工程价款：____________
第六章：合同解除
6.1 合同解除的条件
6.1.1 解除条件：____________
6.1.2 解除程序：____________
6.2 合同解除的程序
6.2.1 解除通知：____________
6.2.2 解除确认：____________
6.3 合同解除后的责任处理
6.3.1 解除后的工程价款处理：____________
6.3.2 解除后的违约
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.1.1 友好协商：____________
8.1.2 调解：____________
8.1.3 仲裁：____________
8.1.4 诉讼：____________
8.2 仲裁
8.2.1 仲裁机构：____________
8.2.2 仲裁地点：____________
8.2.3 仲裁语言：____________
8.3 诉讼
8.3.1 管辖法院：____________
8.3.2 诉讼语言：____________
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同的生效条件
9.1.1 生效条件：____________
9.1.2 生效时间：____________
9.2 合同的变更条件
9.2.1 变更条件：____________
9.2.2 变更程序：____________
9.3 合同的终止条件
9.3.1 终止条件：____________
9.3.2 终止程序：____________
第十章：合同的附件
10.1 附件目录
10.1.1 附件一：____________
10.1.2 附件二：____________
10.1.3 附件三：____________
10.2 附件内容
10.2.1 附件一内容：____________
10.2.2 附件二内容：____________
10.2.3 附件三内容：____________
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.1.1 保密内容：____________
11.1.2 保密期限：____________
11.1.3 违约责任：____________
11.2 知识产权保护
11.2.1 保护范围：____________
11.2.2 保护措施：____________
11.2.3 侵权责任：____________
11.3 环境保护
11.3.1 环保要求：____________
11.3.2 环保措施：____________
11.3.3 环保责任：____________
11.4 不可抗力
11.4.1 不可抗力事件：____________
11.4.2 不可抗力后果：____________
11.4.3 不可抗力处理：____________
第十二章：合同的修订和补充
12.1 修订条件
12.1.1 修订条件：____________
12.1.2 修订程序：____________
12.2 补充内容
12.2.1 补充条款：____________
12.2.2 补充协议：____________
第十三章：合同的解除和终止
13.1 解除和终止的条件
13.1.1 解除和终止条件：____________
13.1.2 解除和终止程序：____________
13.2 解除和终止的程序
13.2.1 解除通知：____________
13.2.2 终止通知：____________
13.3 解除和终止后的责任处理
13.3.1 工程价款处理：____________
13.3.2 违约责任处理：____________
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.1.1 解释权归属：____________
14.1.2 解释时间：____________
14.2 合同的适用法律
14.2.1 适用法律：____________
14.2.2 法律适用原则：____________
14.3 合同的签订日期和地点
14.3.1 签订日期：____________
14.3.2 签订地点：____________
14.4 合同的有效期
14.4.1 有效期起止：____________
发包方签字：____________
日期：____________
承包方签字：____________
日期：____________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定合同中涉及的材料供应商。乙方应接受甲方的指定并按照甲方提供的供应商名单进行采购。如乙方自行选择供应商，需事先获得甲方的书面同意。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并确保施工进度和质量符合甲方的要求。
1.3 甲方变更权
甲方在合同履行过程中有权提出变更要求。乙方应及时评估变更对工程进度、质量和成本的影响，并向甲方提供变更的评估报告。经双方协商一致后，乙方应按照甲方的变更要求进行调整。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金。
2.2 乙方进度控制
乙方应严格按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付逾期竣工违约金，并承担由此导致甲方的一切损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁等职责，确保合同双方的权益得到保障。第三方中介的费用由双方协商确定。
3.2 第三方中介的决策效力
第三方中介作出的调解、仲裁等决策具有法律效力，双方均应予以接受并遵守。如双方对第三方中介的决策有异议，可依法向人民法院提起诉讼。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对双方提供的涉及商业秘密、个人隐私等资料予以保密，不得泄露给无关第三方。如第三方中介违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿因此导致的原合同双方的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
未按约定支付预付款、进度付款或竣工付款。
未按约定提供施工场地、设计图纸或其他支持。
未经乙方同意，擅自变更工程内容或解除合同。
2. 乙方违约行为及认定：
未按约定完成施工或逾期竣工。
工程质量不符合约定标准。
未按约定保密甲方提供的技术资料或商业秘密。
3. 第三方中介违约行为及认定：
未公正、公平地履行调解、仲裁等职责。
泄露双方提供的商业秘密或个人隐私。
作出的调解、仲裁等决策不具有法律效力。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。
4. 预付款：合同一方在合同履行前预先支付给对方的一部分款项。
5. 进度付款：根据工程进度，合同一方按约定时间支付给对方的款项。
6. 竣工付款：工程完成后，合同一方支付给对方的剩余款项。
7. 质量保证金：为确保工程质量，合同一方保留的一部分款项。
8. 不可抗力：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
9. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。
10. 诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理和判决的一种方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
提前制定详细施工计划，确保按时完成各阶段工程。
定期召开项目协调会，及时解决影响进度的因素。
2. 工程质量问题：
加强质量监控，定期对工程质量进行检查。
发现质量问题及时整改，确保工程达到质量标准。
3. 设计变更：
变更内容需双方协商一致，并签订书面变更协议。
变更导致的额外费用由双方协商承担。
4. 保密泄露：
签订保密协议，明确保密内容和期限。
对涉及保密的信息采取加密、存储措施。
5. 争议解决：
首选友好协商解决，达成一致意见。
如协商无果，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工领域的合同范本，包括土建、装修、安装等工程。
2. 适用于各类工程项目，如住宅、商业、公共设施等。
3. 适用于双方或多方为自然人、法人或其他组织的合同签订。
4. 适用于含有工程进度、质量、安全、材料供应等条款的合同。
5. 适用于需要第三方中介进行调解、仲裁的合同争议解决。