人防工程施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

人防工程施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

人防工程施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程基本信息
2.2 工程地点
2.3 工程规模及内容
2.4 工程预算及支付方式
第三章：合同条款
3.1 合同的签订与生效
3.2 合同的履行与监督
3.3 合同的变更与解除
3.4 合同的争议解决
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量检验与验收
4.3 质量保证措施
第五章：工程进度
5.1 工程进度计划
5.2 工程延期及违约责任
5.3 工程进度监督与协调
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任
6.2 安全生产措施
6.3 安全事故处理
第七章：材料与设备
7.1 材料供应与验收
7.2 设备供应与验收
7.3 材料与设备的使用与维护
第八章：费用与支付
8.1 工程价款计算
8.2 支付方式与时间
8.3 工程价款的调整
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
9.2 违约赔偿方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
第十一章：合同的终止与解除
11.1 合同终止条件
11.2 合同解除程序
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
第十三章：附件
13.1 合同图纸
13.2 技术说明书
13.3 相关许可证和批准文件
第十四章：合同的修订与补充
14.1 合同修订程序
14.2 合同补充协议
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
人防工程：指根据国家规定，为防范和减轻空袭、核武器和其他常规武器袭击，保障人民生命财产安全而建设的地下防护工程。
第二章：工程概况
2.1 工程基本信息
工程名称：（工程名称）
工程编号：（工程编号）
工程地点：（工程地点）
2.2 工程地点
（具体地址）
2.3 工程规模及内容
工程规模：（工程规模描述）
工程内容：（工程内容描述）
2.4 工程预算及支付方式
工程预算：（工程预算金额）
支付方式：根据工程进度，甲方按乙方实际完成工程量支付相应款项。
第三章：合同条款
3.1 合同的签订与生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，自甲方颁发工程开工令之日起生效。
3.2 合同的履行与监督
乙方应按合同约定完成工程，并接受甲方及有关部门的监督和检查。
3.3 合同的变更与解除
合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
3.4 合同的争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 质量检验与验收
工程验收分为初步验收和最终验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。
4.3 质量保证措施
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
第五章：工程进度
5.1 工程进度计划
乙方应按照甲方要求制定工程进度计划，并报甲方备案。
5.2 工程延期及违约责任
因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 工程进度监督与协调
甲方有权对工程进度进行监督和协调，以确保工程按期完成。
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任
乙方应全面负责施工现场的安全生产，确保安全生产责任到人。
6.2 安全生产措施
乙方应制定并落实安全生产措施，防止安全事故的发生。
6.3 安全事故处理
发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按有关规定处理。
第七章：材料与设备
7.1 材料供应与验收
乙方应按照合同约定供应材料，甲方有权对材料进行验收。
7.2 设备供应与验收
乙方应按照合同约定供应设备，甲方有权对设备进行验收。
7.3 材料与设备的使用与维护
乙方应正确使用和维护材料和设备，确保工程顺利进行。
第八章：费用与支付
8.1 工程价款计算
工程价款根据实际完成工程量，按照约定的单价和总价计算。
8.2 支付方式与时间
工程价款支付方式为银行转账，支付时间为每月25日前。
8.3 工程价款的调整
工程价款的调整按照合同约定的条款和程序进行。
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
9.2 违约赔偿方式
违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约金比率。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
仲裁或诉讼地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。
第十一章：合同的终止与解除
11.1 合同终止条件
合同终止条件按照合同约定的条款和程序执行。
11.2 合同解除程序
合同解除程序按照合同约定的条款和程序执行。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护
双方应尊重并保护对方的知识产权。
12.3 不可抗力
不可抗力事件按合同约定的条款和程序执行。
第十三章：附件
13.1 合同图纸
（附件名称）
13.2 技术说明书
（附件名称）
13.3 相关许可证和批准文件
（附件名称）
第十四章：合同的修订与补充
14.1 合同修订程序
合同修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。
14.2 合同补充协议
合同补充协议应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
签订日期：（年 月 日）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定的工程变更
甲方有权根据项目需要对工程进行变更。如乙方在施工过程中发现甲方提供的图纸、资料等技术文件存在问题，应及时向甲方提出，甲方应在接到乙方通知后7个工作日内给予答复。如因甲方原因导致工程变更，甲方应承担由此产生的额外费用。
1.2 甲方的监督与检查
甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的检查，并提供必要的便利条件。
1.3 甲方对乙方的管理
甲方对乙方施工现场的管理应遵循科学、合理、高效的原则，确保工程顺利进行。甲方有权要求乙方对施工方案、施工进度等进行调整，但调整内容应符合合同约定和国家相关法律法规。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的质量保障
乙方应按照合同约定和国家相关法律法规，保证工程质量。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用，并按照甲方要求进行整改。
2.2 乙方的进度保障
乙方应按照合同约定的进度计划完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
2.3 乙方的安全生产责任
乙方应全面负责施工现场的安全生产，确保安全生产责任到人。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照有关规定处理。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、公平地履行其职责，不得偏袒任何一方。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。如第三方中介违反保密义务，甲方有权要求其承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 技术说明书
3. 工程量清单
4. 材料供应清单
5. 设备供应清单
6. 安全生产措施方案
7. 质量保证措施方案
8. 合同变更协议
9. 合同解除协议
10. 违约金计算公式
11. 仲裁或诉讼地点及适用法律说明
12. 保密协议
13. 知识产权保护协议
14. 不可抗力事件认定标准
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定完成工程，视为违约。
2. 乙方未按合同约定质量标准完成工程，视为违约。
3. 乙方未按合同约定进度完成工程，视为违约。
4. 乙方未按合同约定使用材料和设备，视为违约。
5. 乙方未按合同约定保密信息，视为违约。
6. 乙方未按合同约定处理安全事故，视为违约。
7. 甲方未按合同约定支付工程价款，视为违约。
8. 甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。
9. 第三方中介未按合同约定履行协调职责，视为违约。
10. 第三方中介未按合同约定保密信息，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 人防工程：指根据国家规定，为防范和减轻空袭、核武器和其他常规武器袭击，保障人民生命财产安全而建设的地下防护工程。
2. 违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的金钱赔偿。
3. 仲裁：合同双方同意将合同争议提交仲裁委员会进行审理和裁决。
4. 诉讼：合同双方将争议提交人民法院进行审理和判决。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 保密协议：双方约定对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密的协议。
7. 知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应按照合同约定承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他补救措施。
2. 工程质量问题：乙方应承担修复费用，并按照甲方要求进行整改。
3. 安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照有关规定处理。
4. 合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议。
5. 合同解除：双方协商一致后，签订书面解除协议。
6. 保密信息泄露：违约方应承担违约责任，支付违约金，并采取补救措施。
7. 知识产权侵权：侵权方应承担侵权责任，支付赔偿金，并停止侵权行为。
五、所有应用场景：
1. 甲方为政府机关或企事业单位，乙方为具备相应资质的施工企业。
2. 工程位于城市地下，用于防护空袭、核武器和其他常规武器袭击。
3. 工程内容包括土建、安装、装修等。
4. 工程进度紧张，需乙方全力以赴确保按时完成。
5. 工程质量要求高，需乙方严格按照国家标准和规范施工。
6. 施工现场存在安全风险，需乙方制定并落实安全生产措施。
7. 合同双方存在信息不对等，需签订保密协议保护商业秘密。
8. 工程涉及第三方中介协调，需明确第三方中介的职责和费用。