2025电力建设工程施工合同书样式.docx

编号：__________

2025电力建设工程施工合同书样式

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025电力建设工程施工合同书样式
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同标的
1.4 合同文件的组成
1.5 合同的解释顺序
1.6 合同的生效、变更和解除
第二章：施工内容及工程量
2.1 施工内容概述
2.2 工程量清单
2.3 施工项目的技术要求
2.4 施工过程中的变更
第三章：合同价格
3.1 合同价格的确定
3.2 价格调整机制
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 违约金
第四章：施工期限
4.1 施工期限的约定
4.2 延期开工
4.3 暂停施工
4.4 提前竣工
4.5 工期延误的责任
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 施工质量控制
5.3 工程验收
5.4 质量争议的处理
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备的质量要求
6.4 退换货及赔偿
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故的处理
7.4 环保要求及措施
第八章：项目管理
8.1 项目组织结构
8.2 项目管理职责
8.3 协调与沟通
8.4 项目的监督与检查
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 免责条款
9.4 违约争议的解决
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 协商解决
10.3 调解解决
10.4 仲裁解决
10.5 诉讼解决
第十一章：合同的履行、变更和解除
11.1 合同的履行
11.2 合同的变更
11.3 合同的解除
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件
12.2 合同解除的程序
12.3 合同终止后的善后处理
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用及争议解决
13.5 合同的转让
13.6 附件
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.2 合同的修订
14.3 合同的废止
14.4 合同的解释权
14.5 联系方式
14.6 签署页
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 发包人：_________
1.1.2 承包人：_________
1.2 合同签订依据
1.2.1 法律法规
1.2.2 招标文件
1.2.3 投标文件
1.3 合同标的
1.3.1 工程名称：_________
1.3.2 工程地点：_________
1.3.3 工程 description：_________
1.4 合同文件的组成
1.4.1 合同协议书
1.4.2 中标通知书
1.4.3 投标书及其附件
1.4.4 专用合同条款
1.4.5 通用合同条款
1.4.6 技术文件
1.4.7 图纸
1.4.8 其他文件
1.5 合同的解释顺序
1.5.1 合同文件的优先顺序
1.6 合同的生效、变更和解除
1.6.1 合同的生效条件
1.6.2 合同的变更程序
1.6.3 合同的解除条件
第二章：施工内容及工程量
2.1 施工内容概述
2.1.1 工程的主要施工内容
2.2 工程量清单
2.2.1 工程量清单的编制
2.2.2 工程量的调整
2.3 施工项目的技术要求
2.3.1 施工技术标准
2.3.2 施工工艺要求
2.4 施工过程中的变更
2.4.1 变更的条件
2.4.2 变更的程序
第三章：合同价格
3.1 合同价格的确定
3.1.1 合同价格的构成
3.1.2 价格的确认
3.2 价格调整机制
3.2.1 价格调整的条件
3.2.2 价格调整的程序
3.3 预付款
3.3.1 预付款的数额
3.3.2 预付款的支付时间
3.4 进度付款
3.4.1 进度付款的数额
3.4.2 进度付款的支付时间
3.5 竣工结算
3.5.1 竣工结算的条件
3.5.2 竣工结算的程序
3.6 违约金
3.6.1 违约金的计算方式
第四章：施工期限
4.1 施工期限的约定
4.1.1 施工工期的约定
4.2 延期开工
4.2.1 延期开工的条件
4.2.2 延期开工的程序
4.3 暂停施工
4.3.1 暂停施工的条件
4.3.2 暂停施工的程序
4.4 提前竣工
4.4.1 提前竣工的条件
4.4.2 提前竣工的程序
4.5 工期延误的责任
4.5.1 工期延误的责任划分
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.1.1 工程质量标准
5.2 施工质量控制
5.2.1 质量控制措施
5.3 工程验收
5.3.1 工程验收的条件
5.3.2 工程验收的程序
5.4 质量争议的处理
5.4.1 质量争议的处理方式
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.1.1 材料供应的责任
6.2 设备供应
6.2.1 设备供应的责任
6.3 材料和设备的质量要求
6.3.1 材料和设备质量标准
6.4 退换货及赔偿
6.4.1 退换货的条件
6.4.2 赔偿的计算方式
第八章：项目管理
8.1 项目组织结构
8.1.1 项目管理团队组成
8.1.2 项目管理职责分配
8.2 项目管理职责
8.2.1 发包人的项目管理职责
8.2.2 承包人的项目管理职责
8.3 协调与沟通
8.3.1 项目协调机制
8.3.2 项目沟通渠道
8.4 项目的监督与检查
8.4.1 项目监督方式
8.4.2 项目检查程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 发包人的违约行为
9.1.2 承包人的违约行为
9.2 违约责任
9.2.1 违约责任的承担方式
9.2.2 违约金的计算方法
9.3 免责条款
9.3.1 不可抗力事件的定义
9.3.2 不可抗力事件的处理程序
9.4 违约争议的解决
9.4.1 违约争议的解决方式
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.1.1 争议的协商解决
10.1.2 争议的调解解决
10.1.3 争议的仲裁解决
10.1.4 争议的诉讼解决
10.2 协商解决
10.2.1 协商解决的条件
10.2.2 协商解决的时间限制
10.3 调解解决
10.3.1 调解的组织和程序
10.3.2 调解结果的效力
10.4 仲裁解决
10.4.1 仲裁机构的选定
10.4.2 仲裁裁决的执行
10.5 诉讼解决
10.5.1 诉讼管辖法院
10.5.2 诉讼过程中的沟通
第十一章：合同的履行、变更和解除
11.1 合同的履行
11.1.1 合同履行的要求
11.1.2 合同履行的监督
11.2 合同的变更
11.2.1 合同变更的条件
11.2.2 合同变更的程序
11.3 合同的解除
11.3.1 合同解除的条件
11.3.2 合同解除的程序
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件
12.1.1 合同提前终止的条件
12.1.2 合同延期终止的条件
12.2 合同解除的程序
12.2.1 合同解除的申请
12.2.2 合同解除的批准
12.3 合同终止后的善后处理
12.3.1 终止后的财务结算
12.3.2 终止后的资料交接
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.1.1 保密信息的定义
13.1.2 保密信息的保护措施
13.2 知识产权保护
13.2.1 知识产权的定义
13.2.2 知识产权的保护措施
13.3 不可抗力
13.3.1 不可抗力事件的定义
13.3.2 不可抗力事件的处理
13.4 法律适用及争议解决
13.4.1 合同适用的法律
13.4.2 争议解决的法律适用
13.5 合同的转让
13.5.1 合同转让的条件
13.5.2 合同转让的程序
13.6 附件
13.6.1 附件的名称和内容
13.6.2 附件的补充效力
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.1.1 合同生效的条件
14.1.2 合同生效的时间
14.2 合同的修订
14.2.1 合同修订的条件
14.2.2 合同修订的程序
14.3 合同的废止
14.3.1 合同废止的条件
14.3.2 合同废止的程序
1
多方为主导时的，附件条款及说明
甲方为主导时的附加条款及说明：
1. 甲方指定的项目经理具有最终决策权，对项目的进度、质量、成本等方面进行全面的控制和管理。
说明：此条款确保甲方项目经理在项目执行过程中能够有效地掌控项目，保证项目按照既定的目标顺利进行。
2. 甲方应提供必要的工作条件和环境，包括办公场所、设备、工具等，以满足项目实施的正常进行。
说明：此条款要求甲方为乙方提供合适的工作环境和必要的资源，确保乙方能够顺利地完成工作。
3. 甲方应负责项目的立项、审批、验收等手续，乙方应提供相应的支持和配合。
说明：此条款明确甲方在项目中的行政职责，同时要求乙方协助甲方完成相关手续，确保项目的合法性和合规性。
乙方为主导时的附加条款及说明：
1. 乙方应按照合同约定，按时完成项目的施工、安装、调试等工作，并保证工程质量达到约定的标准。
说明：此条款强调乙方的施工责任，确保乙方按照合同要求完成工程，并保证工程质量。
2. 乙方应承担自身人员、材料、设备等的安全生产责任，确保项目现场的安全。
说明：此条款要求乙方关注施工过程中的安全问题，采取必要的安全生产措施，保证项目现场的安全。
3. 乙方应在合同约定的范围内，自主选择施工方法和工艺，但应确保施工方案的合理性和可行性。
说明：此条款赋予乙方在施工过程中的自主权，同时要求乙方选择的施工方案应符合合同要求。
第三方中介为主导时的附加条款及说明：
1. 第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的争议和问题，确保项目的顺利进行。
说明：此条款要求第三方中介在处理甲乙双方争议时，应保持公正、中立的态度，以维护项目的利益。
2. 第三方中介应具备专业的能力和经验，能够有效地解决项目实施过程中出现的各种问题。
说明：此条款强调第三方中介的专业性，确保其能够胜任项目协调工作，为项目的顺利推进提供有力保障。
3. 第三方中介应定期向甲乙双方报告项目进展情况，并及时提出建议和解决方案。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术文件
2. 施工方案和施工组织设计
3. 材料和设备的技术规格书
4. 安全生产措施和环境保护方案
5. 工程量清单和报价单
6. 合同协议书和附件
7. 中标通知书和投标文件
8. 专用合同条款和通用合同条款
9. 项目经理任命书和管理团队名单
10. 银行保函和履约保证金
11. 验收报告和竣工证书
12. 变更订单和补充协议
13. 索赔文件和仲裁申请
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
1.1 不按时支付进度款
1.2 提供的施工条件不符合约定
1.3 未按约定时间办理审批手续
1.4 未按约定提供施工图纸和技术文件
2. 乙方违约行为
2.1 未按时完成工程
2.2 工程质量不符合约定
2.3 使用不符合规定的材料和设备
2.4 未按约定履行安全生产责任
3. 第三方中介违约行为
3.1 未能公正、中立地协调争议
3.2 未按时报告项目进展情况
3.3 未提出有效的建议和解决方案
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。
5. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同当事人之间的争议。
6. 索赔：当事人因对方违约而主张的损害赔偿权利。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商确定延误原因，根据合同约定分担责任，调整工程进度计划。
2. 工程质量问题
解决办法：及时检查和整改，不符合质量要求的部分返工或更换，必要时协商索赔。
3. 材料和设备供应问题
解决办法：提前沟通和协调，确保材料和设备的供应，必要时签订补充协议。
4. 安全生产事故
解决办法：立即报告并采取措施，调查事故原因，根据合同约定承担责任。
5. 合同争议
解决办法：尝试协商解决，协商不成的可以考虑调解、仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 电力建设工程施工
2. 工程设计和技术咨询
3. 材料和设备采购
4. 施工方案和组织设计
5. 工程进度和质量控制
6. 安全生产和环境保护
7. 合同管理和争议解决
8. 工程验收和竣工结算
9. 违约行为认定和索赔处理
10. 法律适用和争议解决方式选择