工程劳务分包合同书补充协议书范本2025年通用.docx

编号：__________

工程劳务分包合同书补充协议书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工程劳务分包合同书补充协议书范本2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容
1.2 分包合同的组成和生效条件
1.3 分包合同的签订和履行
1.4 分包合同的变更和解除
1.5 分包合同的争议解决
第二章：分包工程的质量管理
2.1 分包工程的施工标准和质量要求
2.2 质量检验和验收程序
2.3 质量问题的处理和责任承担
第三章：分包工程的进度管理
3.1 分包工程的施工进度计划
3.2 进度变更和调整
3.3 进度延误的责任和处理
第四章：分包工程的安全生产管理
4.1 安全生产责任和制度
4.2 安全生产措施和应急预案
4.3 安全事故的处理和责任承担
第五章：分包工程的费用和支付
5.1 分包工程的价格和支付方式
5.2 工程款的支付和结算
5.3 费用增减和调整
第六章：分包工程的责任和义务
6.1 分包商的责任和义务
6.2 发包人的责任和义务
6.3 违约责任和法律后果
第七章：分包工程的变更和解除
7.1 变更和解除的条件和程序
7.2 变更和解除的费用处理
7.3 变更和解除后的责任和义务
第八章：分包工程的争议解决
8.1 争议解决的方式和程序
8.2 仲裁和诉讼的适用
8.3 争议解决的费用承担
第九章：分包工程的验收和交付
9.1 工程验收的标准和程序
9.2 工程交付的时间和方式
9.3 工程保修和维修责任
第十章：分包工程的保密和知识产权保护
10.1 保密义务和保密内容
10.2 知识产权的保护和归属
10.3 违反保密和知识产权的责任
第十一章：分包工程的风险管理
11.1 风险识别和评估
11.2 风险预防和控制
11.3 风险责任和承担
第十二章：分包工程的保险
12.1 保险的种类和范围
12.2 保险的办理和费用承担
12.3 保险事故的处理和责任承担
第十三章：分包工程的解除和终止
13.1 解除和终止的条件和程序
13.2 解除和终止后的责任和处理
13.3 解除和终止后的权益保障
第十四章：其他条款
14.1 合同的适用法律和解释
14.2 合同的签订地和生效时间
14.3 合同的修订和补充
14.4 合同的解除和终止条款
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容：本补充协议书范本适用于2025年通用工程劳务分包合同，分包工程包括但不限于施工图纸、施工方案、施工工艺、施工材料、施工设备、施工人员等。
1.2 分包合同的组成和生效条件：本补充协议书范本由合同、附件和双方签订的补充协议组成。合同自双方签字盖章之日起生效。
1.3 分包合同的签订和履行：双方应严格按照本补充协议书范本的规定签订和履行合同，确保分包工程的顺利进行。
1.4 分包合同的变更和解除：合同的变更和解除应遵循双方协商一致的原则，并依法办理相关手续。
1.5 分包合同的争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第二章：分包工程的质量管理
2.1 分包工程的施工标准和质量要求：分包工程应符合国家、行业和地方的相关施工标准和质量要求，确保工程质量合格。
2.2 质量检验和验收程序：分包工程的质量检验和验收应按照合同约定的程序进行，包括自检、互检、专检等。
2.3 质量问题的处理和责任承担：对于质量问题，分包商应负责及时整改，并承担相应的责任；如因发包人原因导致质量问题，分包商有权要求发包人承担责任。
第三章：分包工程的进度管理
3.1 分包工程的施工进度计划：分包商应根据合同约定的工期制定施工进度计划，并报发包人批准。
3.2 进度变更和调整：因不可抗力或其他特殊情况导致进度变更和调整的，分包商应提前向发包人提出申请，经发包人批准后方可调整。
3.3 进度延误的责任和处理：分包商应严格按照合同约定的工期完成工程，如因分包商原因导致进度延误，分包商应承担相应的违约责任。
第四章：分包工程的安全生产管理
4.1 安全生产责任和制度：分包商应建立健全安全生产责任制度和安全生产管理制度，确保施工现场的安全生产。
4.2 安全生产措施和应急预案：分包商应制定并落实安全生产措施和应急预案，预防安全事故的发生。
4.3 安全事故的处理和责任承担：如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和有关部门，并按照有关规定处理；如因发包人原因导致安全事故，发包人应承担相应责任。
第五章：分包工程的费用和支付
5.1 分包工程的价格和支付方式：分包工程的价格按照双方约定的方式计算，支付方式可采用按期付款、进度付款等方式。
5.2 工程款的支付和结算：发包人应按照约定的时间和比例支付工程款，工程完成后进行结算。
5.3 费用增减和调整：如因工程变更、签证等原因导致费用增减和调整的，双方应协商确定。
第六章：分包工程的责任和义务
6.1 分包商的责任和义务：分包商应按照合同约定完成分包工程，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
6.2 发包人的责任和义务：发包人应履行合同约定的义务，包括但不限于提供施工场地、协调相关关系、支付工程款等。
6.3 违约责任和法律后果：双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任；如因违约导致合同解除，违约方应支付相应的违约金。
第七章：分包工程的变更和解除
7.1 变更和解除的条件和程序：合同的变更和解除应符合双方协商一致、国家法律法规的规定，并依法办理相关手续。
7.2 变更和解除的费用处理：合同变更和解除后，双方应按照约定处理变更和解除的费用。
7.3 变更和解除后的责任和义务：合同变更和解除后，双方仍应履行合同约定的责任和义务，包括但不限于工程质量、安全、保密等方面的要求。
第八章：分包工程的风险管理
8.1 风险识别和评估：分包商应识别和评估分包工程的风险，制定相应的风险控制措施，并报发包人备案。
8.2 风险预防和控制：分包商应采取有效措施预防和控制风险，确保工程顺利进行。
8.3 风险责任和承担：因分包商原因导致的风险损失，由分包商承担；因发包人原因导致的风险损失，由发包人承担。
第九章：分包工程的保险
9.1 保险的种类和范围：分包商应按合同约定办理保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。
9.2 保险的办理和费用承担：分包商应负责办理保险，并承担相应保险费用；发包人应协助分包商办理保险手续。
9.3 保险事故的处理和责任承担：保险事故发生时，分包商应按保险合同约定处理，并承担相应责任。
第十章：分包工程的保密和知识产权保护
10.1 保密义务和保密内容：分包商应对发包人的商业秘密和知识产权保密，不得泄露给第三方。
10.2 知识产权的保护和归属：分包工程涉及的知识产权归发包人所有，分包商不得侵犯发包人的知识产权。
10.3 违反保密和知识产权的责任：分包商违反保密和知识产权保护的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。
第十一章：分包工程的解除和终止
11.1 解除和终止的条件和程序：合同的解除和终止应符合双方协商一致、国家法律法规的规定，并依法办理相关手续。
11.2 解除和终止后的责任和处理：合同解除和终止后，双方应按照约定处理后续事宜，包括但不限于工程质量、安全、保密等方面的要求。
11.3 解除和终止后的权益保障：合同解除和终止后，分包商应按照发包人的要求妥善处理工程，并保障发包人的合法权益。
第十二章：其他条款
12.1 合同的适用法律和解释：本合同适用中华人民共和国法律法规，合同的解释权归双方共同所有。
12.2 合同的签订地和生效时间：本合同在签订地签订，自双方签字盖章之日起生效。
12.3 合同的修订和补充：合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。
12.4 合同的解除和终止条款：本合同的解除和终止应符合双方协商一致、国家法律法规的规定，并依法办理相关手续。
第十三章：争议解决
13.1 争议解决的方式和程序：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
13.2 仲裁和诉讼的适用：仲裁或诉讼的适用法律、仲裁机构或法院地点等应按照双方约定执行。
13.3 争议解决的费用承担：争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担；双方均有责任的，由双方分担。
第十四章：合同的签署
14.1 双方代表：本合同由双方授权代表签字盖章，代表双方履行合同约定的权利和义务。
14.2 签字盖章：双方代表在本合同上签字盖章后，合同即刻生效。
14.3 合同副本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（合同方签字）
（合同方签字）
（日期）
（日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方管理职责：甲方应负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保乙方的施工质量、安全、进度等方面符合合同约定。
甲方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关施工资料和记录。
1.2 甲方协调职责：甲方应负责协调乙方的施工过程中与第三方（如勘察、设计、监理等）的关系，确保工程顺利进行。
甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，包括但不限于施工场地、材料供应、人员配备等。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据工程实际需要，对合同约定的工程内容、规模、标准等进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照约定的费用和支付方式进行结算。
1.4 甲方解除权：甲方有权在合同约定的解除条件和程序下，解除合同。如甲方行使解除权，乙方应按照甲方的要求完成工程，并按照约定的费用和支付方式进行结算。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方施工义务：乙方应按照合同约定的施工内容、规模、标准等进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同约定。
乙方应严格按照国家法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全和环境保护。
2.2 乙方协调义务：乙方应负责协调施工过程中与第三方（如勘察、设计、监理等）的关系，确保工程顺利进行。
乙方应主动向甲方和第三方报告施工进展情况，并按照甲方的要求提供相关施工资料和记录。
2.3 乙方变更义务：如乙方提出合同变更，应向甲方提出书面申请，并按照甲方的要求进行调整。如甲方同意变更，乙方应按照约定的费用和支付方式进行结算。
2.4 乙方解除义务：如乙方行使解除权，应按照合同约定的条件和程序进行解除。如甲方同意解除，乙方应按照甲方的要求完成工程，并按照约定的费用和支付方式进行结算。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责：第三方中介应负责对甲方和乙方的合同履行进行监督和管理，确保合同的顺利执行。
第三方中介应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题，包括但不限于合同变更、解除、争议解决等。
3.2 第三方中介的协调义务：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，促进双方的合作，确保工程的顺利进行。
第三方中介应定期召开协调会议，及时了解工程进展情况，并处理相关问题。
3.3 第三方中介的监督义务：第三方中介应监督甲方和乙方的合同履行，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同约定。
第三方中介有权对甲方和乙方进行现场检查，并要求提供相关施工资料和记录。
3.4 第三方中介的争议解决义务：如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应负责调解，协助双方达成一致。如调解不成，第三方中介应按照合同约定的争议解决方式进行处理。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
未按照约定提供施工场地、材料供应、人员配备等。
未按照约定时间和比例支付工程款。
未履行合同约定的协调职责，导致工程顺利进行。
未经过乙方同意，单方面变更合同内容。
2. 乙方违约行为及认定：
未按照约定施工内容、规模、标准等进行施工。
未严格按照国家法律法规和行业标准进行施工，导致施工安全和环境保护问题。
未按照约定向甲方和第三方报告施工进展情况，提供相关施工资料和记录。
未经过甲方同意，单方面变更合同内容。
3. 第三方中介违约行为及认定：
未按照约定监督和管理甲方和乙方的合同履行，导致合同执行不顺利。
未协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题，如变更、解除、争议解决等。
未按照约定协调甲方和乙方之间的关系，导致双方合作不畅。
未监督甲方和乙方的合同履行，导致工程质量、安全、进度等方面不符合合同约定。
三、法律名词及解释：
1. 工程劳务分包合同：指甲方将工程的劳务部分分包给乙方，乙方按照甲方的要求进行施工。
2. 补充协议：对原合同内容进行补充和修改的协议。
3. 违约行为：违反合同约定的行为。
4. 争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的过程。
5. 仲裁：一种争议解决方式，由仲裁机构依法审理并作出裁决。
6. 诉讼：一种争议解决方式，通过人民法院依法审理并作出判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工过程中出现质量问题：
及时停工，由乙方进行整改。
乙方承担整改费用，并根据情况支付违约金。
2. 工程进度延误：
乙方应采取措施加快施工进度。
乙方应承担因延误产生的额外费用。
3. 合同变更：
双方协商一致后，签订书面变更协议。
按照变更协议约定的内容和方式进行变更。
4. 争议发生：
通过友好协商解决，协商不成再提交仲裁或诉讼。
根据合同约定的争议解决方式和程序进行争议解决。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工企业。
2. 甲方为工程项目管理公司，乙方为施工承包商。
3. 甲方为政府投资项目管理部门，乙方为施工单位。
4. 甲方为设计院，乙方为施工单位。
5. 甲方为工程项目咨询公司，乙方为施工单位。