2025版桥梁设计施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版桥梁设计施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版桥梁设计施工合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与定义
1.2 合同双方的权益与义务
1.3 合同文件组成
1.4 法律的适用和解释
第二章：桥梁设计
2.1 设计依据和要求
2.2 设计内容与范围
2.3 设计进度与阶段性成果
2.4 设计质量标准
2.5 设计变更及调整
第三章：桥梁施工
3.1 施工依据和要求
3.2 施工范围与内容
3.3 施工进度与工期
3.4 施工质量标准
3.5 施工安全与环保措施
第四章：材料与设备
4.1 材料供应与质量要求
4.2 设备供应与质量要求
4.3 材料与设备的验收和检验
4.4 材料与设备的使用与维护
第五章：工程费用与支付
5.1 合同价格与支付方式
5.2 工程预付款
5.3 工程进度款
5.4 质量保证金
5.5 违约金与赔偿
第六章：工程验收与保修
6.1 工程验收标准与程序
6.2 验收组组成与验收方式
6.3 验收结果的处理与整改
6.4 工程保修期与保修责任
第七章：合同的履行与违约责任
7.1 合同的履行与协调
7.2 违约行为的认定与处理
7.3 违约责任的具体规定
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁与诉讼的适用
8.3 争议解决的时间限制
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更的条件与程序
9.2 合同解除的条件与程序
9.3 变更与解除后的责任处理
第十章：合同的终止与终止后的事宜
10.1 合同终止的条件与程序
10.2 终止后的财务处理
10.3 终止后的合同文件保管
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件与程序
11.2 分包的管理与责任
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密信息的定义与范围
12.2 保密义务与期限
12.3 保密违约的责任
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释与执行
13.2 附加条款与附件
13.3 合同的签字与盖章
第十四章：附录
14.1 合同附件列表
14.2 相关法律法规与技术规范
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与定义
1.2 合同双方的权益与义务
甲方应按照合同约定提供设计所需的资料、文件等，并支付合同约定的款项。乙方应按照合同约定的设计标准、施工标准和质量要求，完成桥梁的设计与施工。
1.3 合同文件组成
本合同包括合同、附件以及双方协商一致形成的其他文件。
1.4 法律的适用和解释
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第二章：桥梁设计
2.1 设计依据和要求
乙方应根据甲方提供的资料和法律法规要求，完成桥梁的设计工作。设计应满足功能需求、美观要求以及耐久性、安全性等标准。
2.2 设计内容与范围
乙方应完成桥梁的初步设计、施工图设计以及相关的设计审查、修改等工作。设计范围包括但不限于结构设计、施工组织设计、排水设计等。
2.3 设计进度与阶段性成果
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段的设计工作，并提交相应的阶段性成果。
2.4 设计质量标准
乙方的设计成果应符合国家及行业的设计标准、规范要求，并满足甲方的功能需求和审美要求。
2.5 设计变更及调整
如因特殊情况或甲方的要求需要对设计进行变更或调整，乙方应按照合同约定的程序进行。
第三章：桥梁施工
3.1 施工依据和要求
乙方应根据设计文件和相关法律法规，完成桥梁的施工工作。施工应满足质量、安全、进度等要求。
3.2 施工范围与内容
乙方应完成桥梁的土建施工、安装施工以及施工过程中的各项辅助工作。
3.3 施工进度与工期
乙方应按照合同约定的时间表完成施工工作，确保桥梁按期交付使用。
3.4 施工质量标准
乙方的施工应符合设计文件和法律法规的要求，保证桥梁的安全性、可靠性和耐久性。
3.5 施工安全与环保措施
乙方应制定并落实施工安全措施和环境保护措施，确保施工过程中的安全与环保。
第四章：材料与设备
4.1 材料供应与质量要求
乙方应按照合同约定的标准和质量要求采购、使用材料。
4.2 设备供应与质量要求
乙方应按照合同约定的标准和质量要求采购、使用设备。
4.3 材料与设备的验收和检验
乙方应按照合同约定的程序对材料和设备进行验收和检验。
4.4 材料与设备的使用与维护
乙方应正确使用和维护材料和设备，确保施工质量。
第五章：工程费用与支付
5.1 合同价格与支付方式
本合同的价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。甲方按合同约定的付款节点支付价款。
5.2 工程预付款
甲方应在合同签订后____个工作日内支付预付款，预付款金额为合同价款的____%。
5.3 工程进度款
甲方根据乙方的工程进度按约定的比例支付进度款。
5.4 质量保证金
乙方在工程验收合格后，应按合同约定向甲方支付质量保证金。
5.5 违约金与赔偿
违约方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
第六章：工程验收与保修
6.1 工程验收标准与程序
工程验收应按照合同约定的标准进行，验收组由甲方、乙方及相关政府部门组成。
6.2 验收组组成与验收方式
验收组应由甲方、乙方及相关政府部门的代表组成，验收方式包括但不限于现场检查、资料审查等。
6.3 验收结果的处理与整改
如验收不合格，乙方应按照验收组提出的整改要求进行整改，并重新申请验收。
6.4 工程保修期与保修责任
桥梁工程的保修期为____年，自验收合格之日起计算。在保修期内，乙方对桥梁工程的质量问题负责修复和更换。
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
本合同争议应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁与诉讼的适用
双方同意，任何争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
8.3 争议解决的时间限制
双方应自争议发生之日起____日内协商解决；如协商未果，应在____日内提出仲裁申请或诉讼申请。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更的条件与程序
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除的条件与程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
9.3 变更与解除后的责任处理
合同变更或解除后，双方应按照协议约定处理后续事宜，并承担相应的责任。
第十章：合同的终止与终止后的事宜
10.1 合同终止的条件与程序
合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。
10.2 终止后的财务处理
合同终止后，乙方应按照合同约定办理财务结算。
10.3 终止后的合同文件保管
合同终止后，双方应按照约定妥善保管合同文件及相关资料。
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件与程序
合同转让需双方协商一致，并签订书面转让协议。
11.2 分包的管理与责任
乙方不得将合同约定的全部或部分工作分包给第三方，如确需分包，须经甲方同意，并承担分包工作的连带责任。
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密信息的定义与范围
保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。
12.2 保密义务与期限
双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
12.3 保密违约的责任
违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释与执行
本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
13.2 附加条款与附件
本合同附件为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
13.3 合同的签字与盖章
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四章：附录
14.1 合同附件列表
附件一：桥梁设计要求
附件二：桥梁施工要求
附件三：材料与设备清单
14.2 相关法律法规与技术规范
本合同涉及的法律法规和技术规范包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等。
甲方（签字）：_______________________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方对设计的特殊要求
甲方对桥梁设计有特殊要求，包括但不限于外观造型、结构布局等，乙方应在设计过程中充分考虑并满足甲方提出的特殊要求。
1.2 甲方的设计审查权
甲方有权对乙方提交的设计成果进行审查，如甲方提出审查意见，乙方应根据甲方的意见进行修改。
1.3 甲方对施工的监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合设计要求。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方的设计责任
乙方应对桥梁设计的合法性、安全性、可靠性承担全部责任，确保设计符合相关法律法规和技术规范。
2.2 乙方的施工质量保证
乙方应保证施工质量，确保桥梁工程的安全性、可靠性和耐久性，如出现质量问题，乙方应负责修复和更换。
2.3 乙方的施工进度保障
乙方应确保按照合同约定的时间表完成施工工作，如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款
3.1 第三方中介的角色与职责
第三方中介作为甲乙双方的协调者和监督者，负责监督甲乙双方履行合同义务，确保合同的顺利执行。
3.2 第三方中介的调解权
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，并提出调解方案。
3.3 第三方中介的监督权
第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全以及进度符合合同要求。
附加条款四：共同条款
4.1 合同的变更与解除
合同的变更与解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更解除协议。
4.2 合同的终止与终止后的事宜
合同终止后，甲乙双方应按照约定处理后续事宜，包括但不限于财务结算、合同文件的保管等。
4.3 保密义务与违约责任
甲乙双方应对合同中的保密信息承担保密义务，如违反保密义务，违约方应承担相应的违约责任。
4.4 争议解决方式
甲乙双方应通过友好协商解决合同争议；如协商不成，双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：桥梁设计要求
附件二：桥梁施工要求
附件三：材料与设备清单
附件四：甲方特殊要求说明
附件五：乙方设计责任说明
附件六：乙方施工质量保证说明
附件七：第三方中介角色与职责说明
附件八：第三方中介调解权说明
附件九：第三方中介监督权说明
附件十：合同变更解除协议模板
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间提供设计所需的资料、文件等
未按约定支付合同价款
未按约定时间支付预付款、进度款
未按约定提供施工场地、施工条件等
2. 乙方违约行为
未按设计要求、施工标准和质量要求完成工作
未按约定时间完成设计、施工工作
未按约定采购、使用材料和设备
未按约定进行施工安全、环保措施
3. 第三方中介违约行为
未按约定进行调解、监督工作
未按约定处理争议、解决问题
未按约定履行协调、监督职责
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。
2. 建设工程质量管理条例：规定建设工程质量管理的法律文件。
3. 违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
4. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决。
5. 诉讼：合同争议通过法院审理解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 设计变更导致费用增加
及时沟通，协商确定变更费用及支付方式。
2. 施工进度延误
加强双方沟通，制定切实可行的施工计划。
3. 材料质量问题
严格材料验收程序，及时更换不符合要求的材料。
4. 安全事故发生
立即启动应急预案，妥善处理事故，防止扩大损失。
五、所有应用场景：
1. 桥梁设计与施工的合同签订
2. 桥梁设计与施工的进度管理
3. 桥梁设计与施工的质量控制
4. 桥梁设计与施工的安全管理
5. 桥梁设计与施工的合同变更与解除
6. 桥梁设计与施工的争议解决
7. 桥梁设计与施工的违约行为认定与处理
8. 桥梁设计与施工的合同终止与后续处理
9. 桥梁设计与施工的保密义务与违约处理
10. 桥梁设计与施工的第三方中介协调与监督