2025版人工挖孔桩劳务分包施工合同书.docx

编号：__________

2025版人工挖孔桩劳务分包施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版人工挖孔桩劳务分包施工合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体及定义
1.2 合同目的和原则
1.3 合同文件的组成
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 施工地点和工期
2.3 工程量和工程质量要求
第三章：劳务分包范围和内容
3.1 分包工程的范围
3.2 分包工程的内容
3.3 分包工程的限制
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 劳务分包价格的确定
4.2 价款支付的方式和时间
4.3 价格调整的条件和方式
第五章：施工组织和人员
5.1 施工组织设计
5.2 施工人员的配备和管理
5.3 劳务分包商的责任和义务
第六章：施工进度和质量控制
6.1 施工进度的要求
6.2 施工质量的控制和验收
6.3 工程变更的处理
第七章：安全生产和环保措施
7.1 安全生产的责任和义务
7.2 安全生产的管理和培训
7.3 环保措施的实施
第八章：违约责任
8.1 劳务分包商的违约责任
8.2 发包人的违约责任
8.3 违约赔偿的计算和支付
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.3 适用法律
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更的条件和程序
10.2 合同解除的条件和后果
10.3 合同终止的条件和后果
第十一章：合同的生效、暂停和恢复
11.1 合同的生效条件
11.2 合同暂停的原因和程序
11.3 合同恢复的条件和程序
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让的条件和程序
12.2 合同继承的适用
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 广告和宣传条款
13.3 法律和行政规定的遵守
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容和形式的说明
合同编号2025001
第一章：总则
1.1 合同主体及定义
1.2 合同目的和原则
1.3 合同文件的组成
本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成，上述文件一经签署，即具有同等法律效力。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：人工挖孔桩施工。
2.2 施工地点和工期
施工地点：_________
合同工期：自合同签订之日起至_________止。
2.3 工程量和工程质量要求
工程量：根据工程图纸和施工组织设计确定的工程量。
工程质量：符合国家及行业相关标准和要求。
第三章：劳务分包范围和内容
3.1 分包工程的范围
乙方负责本项目人工挖孔桩施工的全部工作，包括但不限于桩基施工、桩基检测、桩基验收等。
3.2 分包工程的内容
乙方应按照甲方的要求，完成人工挖孔桩施工，并提供相应的施工资料和验收资料。
3.3 分包工程的限制
乙方不得将分包工程转包或分包给第三方。
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 劳务分包价格的确定
劳务分包价格根据工程量、工程周期、施工难度等因素，双方协商确定。
4.2 价款支付的方式和时间
价款支付采用按工程进度分阶段支付的方式，具体支付时间和比例由双方协商确定。
4.3 价格调整的条件和方式
价格调整的条件和方式由双方协商确定。
第五章：施工组织和人员
5.1 施工组织设计
乙方应根据甲方要求，制定施工组织设计，并报甲方审批。
5.2 施工人员的配备和管理
乙方应按照甲方要求，配备足够的施工人员，并负责施工人员的管理和生活。
5.3 劳务分包商的责任和义务
乙方应按合同约定完成施工任务，保证工程质量，并承担相应的安全责任。
第六章：施工进度和质量控制
6.1 施工进度的要求
乙方应按照甲方的要求，保证施工进度，按时完成施工任务。
6.2 施工质量的控制和验收
乙方应按国家及行业相关标准进行施工，并接受甲方的检查和验收。
6.3 工程变更的处理
工程变更按照甲方的要求进行，乙方应积极配合。
第七章：安全生产和环保措施
7.1 安全生产的责任和义务
乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定，保证施工过程中的安全生产。
7.2 安全生产的管理和培训
乙方应建立健全安全生产管理制度，对施工人员进行安全生产培训。
7.3 环保措施的实施
乙方应按照国家及行业的环保规定，采取有效措施，防止污染环境。
第八章：违约责任
8.1 劳务分包商的违约责任
乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
8.2 发包人的违约责任
甲方如未按合同约定支付价款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。
8.3 违约赔偿的计算和支付
违约赔偿的计算和支付方式由双方协商确定。
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
仲裁或诉讼的地点和法院由双方协商确定。
9.3 适用法律
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更的条件和程序
合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 合同解除的条件和后果
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
10.3 合同终止的条件和后果
合同终止应由双方协商一致，并签订书面终止协议。
第十一章：合同的生效、暂停和恢复
11.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同暂停的原因和程序
合同暂停应由双方协商一致，并签订书面暂停协议。
11.3 合同恢复的条件和程序
合同恢复应由双方协商一致，并签订书面恢复协议。
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让的条件和程序
合同转让应由双方协商一致，并签订书面转让协议。
12.2 合同继承的适用
合同继承应按照法律规定和双方约定执行。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 广告和宣传条款
未经对方同意，任何一方不得在合同签订后使用对方的名义进行广告和宣传。
13.3 法律和行政规定的遵守
双方应遵守相关法律、法规和行政规定，依法履行合同义务。
第十四章：附件
14.1 附件列表
附件包括但不限于：施工组织设计、工程量清单、材料设备清单等。
14.2 附件内容和形式的说明
附件应采用书面形式，并经双方确认。
（合同方签字盖章处）
甲方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
日期：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令变更
甲方有权根据工程实际需要，对施工方案、施工进度、工程质量等提出变更指令。乙方应严格按照甲方的变更指令执行，并及时向甲方报告变更情况的进展。如因乙方原因导致变更无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、施工安全、材料使用等。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和便利条件。如乙方在施工过程中存在不符合合同约定及国家相关标准的行为，甲方有权要求乙方立即整改。
1.3 甲方临时终止权
在合同履行过程中，如甲方发现乙方存在严重违约行为，或乙方丧失合同履行能力，甲方有权临时终止合同。甲方临时终止合同的，应向乙方发出书面通知，并说明理由。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量保证
乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准，并承担因施工质量问题导致的全部责任。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方安全生产责任
乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工过程中的安全生产。如因乙方安全生产管理不善导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2.3 乙方材料和设备保障
乙方应按照合同约定及甲方的要求，提供合格的材料和设备。如乙方提供的材料和设备存在质量问题，乙方应承担更换、维修、赔偿等责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介作为合同的见证方，负责对合同的履行情况进行监督和协调。如发现合同履行中出现的问题，第三方中介有权要求甲方和乙方进行协商，以保证合同的顺利履行。
3.2 第三方中介的调解权
当甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。如第三方中介泄露合同内容及双方商业秘密，应承担相应的法律责任。
本附加条款及说明为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附加条款与合同存在冲突，以本附加条款为准。本附加条款的修改、补充必须采用书面形式，经甲方、乙方和第三方中介共同签署。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工组织设计
2. 工程量清单
3. 材料设备清单
4. 施工图纸
5. 工程质量标准
6. 安全生产管理制度
7. 环保措施方案
8. 合同变更协议
9. 合同解除协议
10. 合同终止协议
11. 合同转让协议
12. 广告和宣传材料
13. 保密协议
14. 调解协议
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定完成施工任务，视为违约。
2. 乙方未按合同约定支付价款，视为违约。
3. 乙方转包或分包第三方未经甲方同意，视为违约。
4. 乙方提供的材料和设备不符合质量要求，视为违约。
5. 乙方未按国家及行业相关标准进行施工，造成工程质量问题，视为违约。
6. 乙方未按约定履行安全生产责任，造成安全事故，视为违约。
7. 甲方未按合同约定支付预付款、进度款或尾款，视为违约。
8. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件，视为违约。
9. 甲方未按约定提供设计图纸、技术资料，视为违约。
10. 甲方未按约定履行监督职责，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约金：违约方支付给对方的一种经济赔偿。
3. 合同解除：合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同效力。
4. 合同终止：合同双方或一方根据合同约定或法律规定，结束合同关系。
5. 转包：承包商将其承包的工程全部或部分转让给第三方。
6. 分包：承包商将其承包的工程中的某一部分或某项工作转让给第三方。
7. 安全生产：在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员安全。
8. 环保措施：在施工过程中，采取措施减少对环境的影响，保护生态环境。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：协商调整施工计划，合理分配资源，采取措施加快进度。
2. 工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换不合格材料和设备。
3. 安全事故发生：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，及时报告甲方和相关部门。
4. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
5. 合同变更：双方协商一致，签订书面变更协议。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为项目业主，乙方为施工承包商的场景。
2. 适用于乙方为劳务分包商，甲方为工程发包人的场景。
3. 适用于有第三方中介参与协调和监督合同履行的场景。
4. 适用于涉及人工挖孔桩施工的工程项目。
5. 适用于合同双方在中华人民共和国境内进行的场景。