资源描述
编号:__________
2025房地产预售买卖合同书范文
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025房地产预售买卖合同书范文
合同目录
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订地点和时间
1.3 合同解释权
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋位置
2.2 房屋结构
2.3 房屋面积
2.4 房屋用途
第三章:预售合同当事人
3.1 出卖人
3.2 买受人
第四章:房屋预售价格与支付
4.1 预售价格
4.2 支付方式
4.3 支付时间
第五章:预售房屋交付及验收
5.1 交付时间
5.2 交付条件
5.3 验收程序
第六章:质量保证
6.1 房屋质量标准
6.2 质量保证期限
6.3 质量问题处理
第七章:售后服务
7.1 物业服务
7.2 维修责任
7.3 投诉与处理
第八章:合同的变更和解除
8.1 变更条件
8.2 解除条件
8.3 变更和解除的程序
第九章:违约责任
9.1 出卖人违约责任
9.2 买受人违约责任
9.3 违约赔偿方式
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点
10.3 适用法律
第十一章:其他约定
11.1 房屋登记
11.2 税费承担
11.3 隐私保护
第十二章:附件
12.1 房屋预售许可证
12.2 房屋平面图
12.3 合同补充协议
第十三章:合同生效
13.1 合同生效条件
13.2 生效时间
13.3 见证单位
第十四章:其他
14.1 合同副本
14.2 双方联系信息
14.3 合同修改记录
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订地点和时间
1.2.1 签订地点:_________
1.2.2 签订时间:_________
1.3 合同解释权
1.3.1 本合同的解释权归出卖人和买受人共同所有。
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋位置
2.1.1 房屋位于_________,具体地址为_________。
2.2 房屋结构
2.2.1 房屋结构类型为_________,结构面积为_________平方米。
2.3 房屋面积
2.3.1 房屋建筑面积为_________平方米,套内建筑面积为_________平方米。
2.4 房屋用途
2.4.1 房屋规划用途为_________,实际用途为_________。
第三章:预售合同当事人
3.1 出卖人
3.1.1 出卖人为_________,统一社会信用代码为_________。
3.2 买受人
3.2.1 买受人为_________,身份证号码为_________。
第四章:房屋预售价格与支付
4.1 预售价格
4.1.1 房屋预售价格为每平方米_________元,总计_________元。
4.2 支付方式
4.2.1 买受人应按照合同约定的时间和方式向出卖人支付房价款。
4.3 支付时间
4.3.1 买受人应于_________前向出卖人支付全部房价款。
第五章:预售房屋交付及验收
5.1 交付时间
5.1.1 出卖人应按照合同约定,在_________前将房屋交付给买受人。
5.2 交付条件
5.2.1 房屋交付时应符合_________等相关规定和标准。
5.3 验收程序
5.3.1 买受人应在收到房屋后_________内进行验收,并将验收结果通知出卖人。
第六章:质量保证
6.1 房屋质量标准
6.1.1 出卖人保证房屋质量符合_________等国家或行业标准。
6.2 质量保证期限
6.2.1 出卖人对房屋质量问题的保证期限为_________年。
6.3 质量问题处理
6.3.1 如房屋存在质量问题,买受人应自知道或应当知道质量问题之日起_________内通知出卖人。
第七章:售后服务
7.1 物业服务
7.1.1 出卖人应负责提供_________年的物业服务。
7.2 维修责任
7.2.1 出卖人在质量保证期限内对房屋进行维修。
7.3 投诉与处理
7.3.1 买受人如对房屋或服务有投诉,应向出卖人的客服中心提出。
第八章:合同的变更和解除
8.1 变更条件
8.1.1 在合同履行过程中,如需变更合同内容,必须经双方协商一致。
8.2 解除条件
8.2.1 合同解除的条件如下:
8.2.1.1 双方协商一致解除合同;
8.2.1.2 法律法规规定的其他解除条件。
8.3 变更和解除的程序
8.3.1 变更或解除合同,应由双方签署书面协议,并经双方签字盖章确认。
第九章:违约责任
9.1 出卖人违约责任
9.1.1 出卖人如未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
9.2 买受人违约责任
9.2.1 买受人如未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
9.3 违约赔偿方式
9.3.1 违约赔偿方式按照合同约定或者依法承担赔偿责任。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁或诉讼地点
10.2.1 仲裁或诉讼地点为合同签订地。
10.3 适用法律
10.3.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十一章:其他约定
11.1 房屋登记
11.1.1 买受人应按照合同约定及时办理房屋登记手续。
11.2 税费承担
11.2.1 买受人应承担办理房屋登记手续所需的一切税费。
11.3 隐私保护
11.3.1 双方应对合同履行过程中获悉的对方商业秘密和个人信息予以保密。
第十二章:附件
12.1 房屋预售许可证
12.2 房屋平面图
12.3 合同补充协议
第十三章:合同生效
13.1 合同生效条件
13.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 生效时间
13.2.1 本合同自_________起生效。
13.3 见证单位
13.3.1 本合同的见证单位为_________。
第十四章:其他
14.1 合同副本
14.1.1 本合同一式两份,双方各执一份。
14.2 双方联系信息
14.2.1 出卖人联系信息:
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
14.3 合同修改记录
14.3.1 合同的修改和补充,应由双方签署书面协议,并经双方签字盖章确认。
买受人(签字):_________
出卖人(签字):_________
合同签订日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方额外承诺
1.1 甲方承诺在房屋交付时,提供完整的家具和家电,包括沙发、床、电视、冰箱等。
1.2 甲方承诺在房屋交付后_________个月内,如有任何质量问题,将负责免费维修或更换。
2. 甲方特别授权
2.1 甲方授权乙方在合同约定的范围内,对房屋进行装修和改造。
2.2 甲方授权乙方在合同约定的时间内,使用甲方提供的物业服务设施,如游泳池、健身房等。
3. 甲方义务
3.1 甲方应确保房屋在交付时,符合国家关于住宅质量的相关标准。
3.2 甲方应按照合同约定,及时履行房屋维修和保养的义务。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方提前入住
1.1 乙方如需提前入住,应提前_________天通知甲方,并支付提前入住期间的租金。
1.2 提前入住的租金计算方式为:每月租金的_________%。
2. 乙方装修改造
2.1 乙方在装修改造房屋时,应遵守国家关于住宅装修的相关规定。
2.2 乙方在装修改造过程中,不得改变房屋的结构和用途。
3. 乙方义务
3.1 乙方应按照合同约定,按时支付房价款。
3.2 乙方应合理使用房屋及物业服务设施,并遵守物业管理规定。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介服务
1.1 第三方中介负责协助甲方和乙方完成房屋买卖交易。
1.2 第三方中介应提供合法、专业的服务,并按照约定收取中介费。
2. 中介费用
2.1 中介费的计算方式为:房价款的_________%。
2.2 中介费用应在房屋过户手续完成后支付。
3. 中介义务
3.1 第三方中介应保证房屋交易信息的真实性、准确性和完整性。
3.2 第三方中介应在合同约定的时间内,完成房屋交易的相关手续。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋预售许可证
2. 房屋平面图
3. 合同补充协议
4. 房屋交付确认书
5. 质量保证书
6. 物业服务合同
7. 家具家电清单
8. 装修改造方案
9. 提前入住协议
10. 中介服务合同
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间交付房屋,或交付的房屋不符合约定的质量标准。
2. 甲方未按约定提供物业服务或服务质量不符合标准。
3. 甲方未履行合同约定的维修和保养义务。
4. 乙方未按约定时间支付房价款。
5. 乙方未合理使用房屋及物业服务设施,违反物业管理规定。
6. 第三方中介提供虚假信息、延误交易时间或未按约定完成交易手续。
三、法律名词及解释:
1. 预售合同:指开发商在建设过程中,提前与购房者签订的房屋买卖合同。
2. 质量保证:开发商对房屋质量问题承担的修复、更换或赔偿责任。
3. 物业服务:开发商或物业公司提供的住宅小区公共设施维护、清洁、安保等服务。
4. 违约责任:违反合同约定应承担的民事责任,包括违约金、损害赔偿等。
5. 争议解决:双方在合同履行过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 房屋交付时发现问题:及时与甲方沟通,要求修复或更换不符合约定的部分。
2. 房价款支付问题:按照合同约定及时支付,避免逾期产生违约金。
3. 物业服务质量问题:向物业公司提出投诉,要求整改提高服务质量。
4. 维修保养问题:及时通知甲方,按照合同约定享受维修保养服务。
5. 中介服务问题:与中介公司协商解决,如有必要可寻求法律途径。
五、所有应用场景:
1. 新房预售买卖:开发商与购房者之间的房屋预售交易。
2. 二手房买卖:房东与购房者之间的已建成房屋买卖。
3. 房屋租赁:房东与租客之间的房屋租赁合同。
4. 物业服务合同:开发商或物业公司与业主之间的物业服务协议。
5. 装修改造:业主与装修公司之间的装修改造合同。
6. 提前入住:买受人因特殊原因需提前入住的协议。
7. 中介服务:买方、卖方与中介公司之间的房屋交易服务合同。
展开阅读全文