预制箱梁劳务分包协议书(2025版).docx

编号：__________

预制箱梁劳务分包协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

预制箱梁劳务分包协议书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 分包工程的范围与内容
1.2 分包人的资质与条件
1.3 分包合同的签订与生效
第二章：分包工程的施工
2.1 施工进度与计划
2.2 施工质量标准与要求
2.3 施工安全与环保
2.4 施工材料与设备
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的主要义务
3.2 分包人的违约责任
3.3 分包人的赔偿责任
第四章：发包人的权利与义务
4.1 发包人的权利
4.2 发包人的义务
4.3 发包人的赔偿责任
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 支付方式与支付时间
5.3 价格调整机制
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序
6.2 合同解除的条件与程序
第七章：争议解决
7.1 争议的解决方式
7.2 仲裁地点与仲裁机构
7.3 诉讼地点与法院
第八章：违约责任
8.1 双方的违约责任
8.2 违约赔偿的计算与支付
第九章：合同的终止与解除
9.1 合同终止的条件与程序
9.2 合同解除的条件与程序
第十章：合同的适用法律与争议解决
10.1 适用法律
10.2 争议解决方式
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 通知与送达
第十二章：合同的附件
12.1 分包工程详细设计图纸
12.2 分包工程的施工技术要求
第十三章：合同的签署与生效
13.1 合同的签署
13.2 合同的生效条件
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订与补充
14.3 合同的终止日期
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包工程的范围与内容：本合同所述的分包工程为预制箱梁的加工与施工，包括但不限于预制箱梁的设计、制造、运输、安装和拆除等。
1.2 分包人的资质与条件：分包人应具备相关的营业执照、资质证书和安全生产许可证，并且具备预制箱梁加工和施工的专业技术和经验。
1.3 分包合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：分包工程的施工
2.1 施工进度与计划：分包人应按照发包人提供的时间表和进度要求进行施工，确保工程按时完成。
2.2 施工质量标准与要求：分包人应按照发包人提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2.3 施工安全与环保：分包人应严格遵守施工现场的安全规定和环保要求，确保施工过程中的安全与环保。
2.4 施工材料与设备：分包人应使用符合设计和质量要求的材料和设备，并负责设备的维护和保养。
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的主要义务：分包人应按照合同约定完成分包工程，并保证工程的质量、安全和进度。
3.2 分包人的违约责任：分包人未能按照合同约定完成工程或出现质量问题，应承担相应的违约责任。
3.3 分包人的赔偿责任：分包人因施工原因造成发包人或第三方人身伤亡或财产损失的，应承担相应的赔偿责任。
第四章：发包人的权利与义务
4.1 发包人的权利：发包人有权对分包工程的进度、质量和安全进行监督和检查。
4.2 发包人的义务：发包人应按时支付合同价款，并提供施工所需的现场条件和技术支持。
4.3 发包人的赔偿责任：发包人因变更工程内容或提前解除合同给分包人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定：合同价格根据分包工程的数量、规格和单价等因素确定，具体金额见合同附件。
5.2 支付方式与支付时间：发包人应按照工程进度和合同约定时间向分包人支付合同价款。
5.3 价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同解除的条件与程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
第七章：争议解决
7.1 争议的解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。
7.2 仲裁地点与仲裁机构：如选择仲裁解决，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为当地仲裁委员会。
7.3 诉讼地点与法院：如选择诉讼解决，诉讼地点为合同签订地，法院为当地人民法院。
第八章：违约责任
8.1 双方的违约责任：任何一方未能履行合同义务或违反合同条款，应承担相应的违约责任。
8.2 违约赔偿的计算与支付：违约方应按照实际损失的金额赔偿对方，并支付违约金。
第九章：合同的终止与解除
9.1 合同终止的条件与程序：合同终止应由双方协商一致，并签订书面终止协议。
9.2 合同解除的条件与程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
第十章：合同的适用法律与争议解决
10.1 适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。
10.2 争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。
第十一章：其他约定
11.1 保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
11.2 知识产权保护：分包人应保证分包工程不侵犯他人的知识产权。
11.3 通知与送达：双方可通过书面形式发送通知和文件，送达对方指定的地址。
第十二章：合同的附件
12.1 分包工程详细设计图纸：见附件一。
12.2 分包工程的施工技术要求：见附件二。
第十三章：合同的签署与生效
13.1 合同的签署：本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的生效条件：合同生效需满足法律规定的所有条件。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同的修订与补充：合同的修订和补充应由双方书面签订。
14.3 合同的终止日期：合同终止日期见合同附件。
合同编号：_________
甲方（发包人）：_________
乙方（分包人）：_________
签订日期：_________
签字：
（甲方代表）
（乙方代表）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定的施工地点：甲方应确保施工地点符合国家相关法律法规和行业标准，并提供必要的施工条件。
说明：甲方有义务确保施工地点的合法性和安全性，保障乙方能够顺利施工。
1.2 甲方提供的施工图纸和技术规范：甲方应提供详细的施工图纸和技术规范，确保乙方能够按照要求进行施工。
说明：甲方应提供完整的施工图纸和技术规范，以便乙方明确施工要求和标准。
1.3 甲方对工程质量的监督：甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，确保工程质量符合合同要求。
说明：甲方作为发包人，有权对施工过程和工程质量进行监督，以确保工程顺利进行。
1.4 甲方对工程进度的控制：甲方有权要求乙方按照约定的工期完成施工，并对工程进度进行监督和调整。
说明：甲方有权对工程进度进行控制和调整，以确保工程按时完成。
1.5 甲方对工程安全的管理：甲方应负责施工现场的安全管理，并确保乙方施工过程中的安全。
说明：甲方作为发包人，有责任保障施工现场的安全，为乙方提供一个安全的施工环境。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的施工技术和经验：乙方应具备相应的施工技术和经验，能够胜任预制箱梁的施工任务。
说明：乙方作为分包人，应具备相关的施工技术和经验，以确保工程的质量和安全。
2.2 乙方的施工材料和设备：乙方应使用符合设计和质量要求的材料和设备，并保证设备的正常运行。
说明：乙方应负责采购和提供合格的施工材料和设备，确保工程的质量和技术要求。
2.3 乙方的施工质量和进度：乙方应保证施工质量符合合同要求，并按照约定的工期完成施工。
说明：乙方作为分包人，有责任保证施工质量和进度，确保工程顺利进行。
2.4 乙方的安全和环保措施：乙方应采取必要的安全和环保措施，保障施工现场的安全和环保。
说明：乙方应负责施工现场的安全和环保管理，遵守相关法律法规和行业标准。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的角色和职责：第三方中介应作为双方的协调者和见证人，负责协助双方履行合同义务。
说明：第三方中介的作用是协助双方解决合同履行过程中的问题和争议，确保合同的顺利进行。
3.2 第三方中介的公正性：第三方中介应保持中立和公正的立场，不偏袒任何一方。
说明：第三方中介应保持公正和中立，维护双方的合法权益，确保合同的公平性。
3.3 第三方中介的费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。
说明：第三方中介的费用应由双方共同承担，根据实际情况进行协商确定。
3.4 第三方中介的调解和仲裁：当双方发生争议时，第三方中介可以进行调解，如调解不成，可选择仲裁或诉讼解决。
说明：第三方中介在调解和仲裁过程中起到协助解决争议的作用，确保争议的公正和合法解决。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程详细设计图纸
2. 分包工程的施工技术要求
二、违约行为及认定：
1. 双方的违约责任
2. 违约赔偿的计算与支付
三、法律名词及解释：
1. 分包工程的范围与内容
2. 分包人的资质与条件
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度与计划的问题及解决办法
2. 施工质量标准与要求的问题及解决办法
五、所有应用场景：
1. 当甲方为主导时的应用场景
2. 当乙方为主导时的应用场景
3. 当有第三方中介时的应用场景