2025版工程承包施工协议书.docx

编号：__________

2025版工程承包施工协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版工程承包施工协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方
1.3 合同生效与终止
1.4 法律法规适用
1.5 争议解决方式
第二章：工程概况
2.1 工程描述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：工程承包商责任
3.1 承包商资质
3.2 承包商义务
3.3 施工方案与进度
3.4 工程质量标准
3.5 安全生产管理
第四章：工程费用与支付
4.1 合同价格
4.2 支付方式
4.3 进度付款
4.4 变更费用
4.5 最终支付
第五章：工期与进度
5.1 工期要求
5.2 进度计划
5.3 延期违约责任
5.4 提前完成奖励
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 质量与检验
6.4 环保要求
第七章：工程验收
7.1 验收标准
7.2 验收程序
7.3 验收结果处理
7.4 竣工资料提交
第八章：保修与维护
8.1 保修范围
8.2 保修期限
8.3 维修责任
8.4 保修金支付与退还
第九章：违约责任
9.1 承包商违约
9.2 业主违约
9.3 违约赔偿
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力定义
10.2 不可抗力后果处理
10.3 不可抗力责任免除
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同解除条件
11.4 合同解除程序
第十二章：争议解决
12.1 协商解决
12.2 调解解决
12.3 仲裁解决
12.4 诉讼解决
第十三章：其他条款
13.1 信息保密
13.2 合同附件
13.3 合同修改
13.4 合同解除
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 签署人
14.4 合同正本与副本
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方
甲方：具有合法资格的业主或其授权代表。
乙方：具有相应资质的施工单位。
1.3 合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。
1.4 法律法规适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
1.5 争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第二章：工程概况
2.1 工程描述
工程名称为：_________，工程内容包括：_________。
2.2 工程地点
工程位于：_________。
2.3 工程规模
工程规模为：_________。
2.4 工程预算
工程预算总金额为：_________元。
第三章：工程承包商责任
3.1 承包商资质
乙方应具备国家规定的相关施工资质，并提供相关资质证明文件。
3.2 承包商义务
乙方应按合同约定完成施工任务，保证工程质量，按期交付工程。
3.3 施工方案与进度
乙方应根据工程特点和施工要求，制定详细的施工方案和施工进度计划，并报甲方批准。
3.4 工程质量标准
乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
3.5 安全生产管理
乙方应严格执行国家的安全生产法律法规，确保工程施工安全。
第四章：工程费用与支付
4.1 合同价格
本合同总价款为：_________元，其中包括：工程直接费、工程间接费、利润及风险费用等。
4.2 支付方式
甲方支付乙方工程款的方式为：_________。
4.3 进度付款
甲方根据乙方的施工进度和质量情况，按照合同约定的付款比例进行进度付款。
4.4 变更费用
合同执行过程中，如发生工程变更，变更费用按照双方约定的方式计算。
4.5 最终支付
工程验收合格后，甲方应在保修金支付的前提下，向乙方支付剩余的合同价款。
第五章：工期与进度
5.1 工期要求
乙方应按合同约定的工期完成工程施工。
5.2 进度计划
乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。
5.3 延期违约责任
乙方如未按合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任。
5.4 提前完成奖励
乙方如提前完成工程，按照合同约定的标准给予奖励。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
乙方负责采购施工所需的主要材料，并提供相关质量证明文件。
6.2 设备供应
乙方负责提供施工所需的设备，并保证设备的安全运行。
6.3 质量与检验
乙方应按照合同约定的质量标准进行材料和设备的检验。
6.4 环保要求
乙方在施工过程中应遵守国家的环保法律法规，确保施工环保。
第七章：工程验收
7.1 验收标准
工程验收标准按照国家和行业的相关法律法规、标准和规范执行。
7.2 验收程序
工程验收分为初步验收和最终验收，验收程序如下：_________。
7.3 验收结果处理
工程验收合格后，双方签署验收报告，甲方按合同约定支付尾款。
7.4 竣工资料提交
乙方应在工程验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料。
第八章：保修与维护
8.1 保修范围
乙方对施工的工程质量承担保修责任，保修范围包括：_________。
8.2 保修期限
保修期限自工程验收合格之日起计算，为期：_________年。
8.3 维修责任
在保修期限内，如出现质量问题，乙方负责维修或更换。
8.4 保修金支付与退还
保修金为合同总价的：_________%，在保修期结束后，无质量问题，甲方退还乙方。
第九章：违约责任
9.1 承包商违约
乙方如未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体如下：_________。
9.2 业主违约
甲方如未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体如下：_________。
9.3 违约赔偿
违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价的：_________%。
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力定义
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
10.2 不可抗力后果处理
因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可协商调整工期。
10.3 不可抗力责任免除
因不可抗力导致的费用增加和损失，双方互不承担责任。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更条件
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.2 合同变更程序
合同变更协议应明确变更内容、范围、工期、费用等。
11.3 合同解除条件
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
11.4 合同解除程序
合同解除协议应明确解除原因、解除时间、后续处理等。
第十二章：争议解决
12.1 协商解决
双方在发生争议时，应通过友好协商解决。
12.2 调解解决
协商不成的，可向相关调解机构申请调解。
12.3 仲裁解决
调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
12.4 诉讼解决
仲裁裁决不服的，可在收到裁决书之日起三个月内向人民法院提起诉讼。
第十三章：其他条款
13.1 信息保密
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 合同附件
合同附件包括：_________，均为本合同的有效组成部分。
13.3 合同修改
合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。
13.4 合同解除
合同解除必须经双方协商一致，并签订书面解除协议。
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
本合同于：_________年_________月_________日签署。
14.2 签署地点
本合同于：_________签署。
14.3 签署人
甲方代表：_________，乙方代表：_________。
14.4 合同正本与副本
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：_________
乙方签字：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需主要材料的供应商。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方要求采购材料。材料质量不符合合同约定标准的，乙方应承担相应责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督，并提供施工进度、质量等相关信息。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要，对工程内容、规模、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的费用。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或工程质量问题，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程，并承担违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术保密
乙方应对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2.2 乙方施工方案提交
乙方应在合同签订后，提交详细的施工方案和施工进度计划。施工方案应包括施工方法、施工组织、施工工艺等内容。
2.3 乙方质量保障
乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并承担因此产生的费用。
2.4 乙方工期保证
乙方应保证按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3.3 第三方中介的更换
甲方和乙方均有权在合同履行过程中，提出更换第三方中介的要求。更换第三方中介时，应签订书面协议，并明确新中介的职责和费用。
3.4 第三方中介的监督权
第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合第三方中介的监督工作。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 甲方资质证明文件
2. 乙方资质证明文件
3. 工程设计图纸
4. 工程预算明细表
5. 施工方案和施工进度计划
6. 材料供应合同
7. 设备供应合同
8. 工程验收标准
9. 保修条款
10. 争议解决方式的相关法律文件
11. 不可抗力事件的证明文件
12. 合同变更协议
13. 合同解除协议
14. 合同履行过程中的其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定完成工程，视为违约。
2. 乙方未按合同约定质量标准完成工程，视为违约。
3. 乙方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。
4. 乙方泄露甲方商业秘密，视为违约。
5. 乙方未按第三方中介要求配合监督工作，视为违约。
6. 甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。
7. 甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。
8. 第三方中介未按合同约定履行协调职责，视为违约。
9. 第三方中介未按合同约定进行监督，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 甲方：指具有合法资格的业主或其授权代表。
2. 乙方：指具有相应资质的施工单位。
3. 第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同义务的中介机构。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。
6. 保修金：指乙方为保证工程质量而支付的一定金额的保证金。
7. 工期：指合同约定的工程完成时间。
8. 工程质量：指工程满足设计文件、规范和标准要求的程度。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时甲方可协商延长工期。
2. 工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。
3. 材料设备供应不足：乙方应提前与供应商沟通，确保材料设备供应。
4. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成时可依法解决。
5. 不可抗力事件：根据不可抗力事件的证明文件，协商调整工期或费用。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程的施工合同。
2. 适用于需要第三方中介协调的施工合同。
3. 适用于工程规模较大、施工周期较长的合同。
4. 适用于涉及材料设备供应的施工合同。
5. 适用于需要明确违约责任和违约金赔偿的合同。
6. 适用于需要保修和维护的施工合同。