资源描述
编号:__________
2025版房屋内墙粉刷合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版房屋内墙粉刷合同书范本
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(房屋所有权人)
1.2 乙方(粉刷施工方)
第二章:合同标的
2.1 房屋地址
2.2 房屋面积
2.3 内墙粉刷范围
第三章:合同价格
3.1 工程总价
3.2 价格构成
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章:施工工期
4.1 合同开始日期
4.2 合同结束日期
4.3 工期延误及责任
第五章:施工质量
5.1 施工标准
5.2 质量保证
5.3 验收程序
第六章:施工材料
6.1 材料品牌及规格
6.2 材料供应责任
6.3 材料质量问题处理
第七章:施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 乙方人员管理
第八章:合同变更
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 变更后的合同效力
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿方式
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章:合同解除
11.1 合同解除条件
11.2 合同解除程序
11.3 解除合同后的处理
第十二章:合同的生效、终止和解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同终止条件
12.3 合同解除条件
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 信息反馈
第十四章:附件
14.1 施工图纸
14.2 材料清单
14.3 验收标准
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 甲方(房屋所有权人):
甲方名称:____________________
甲方地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
1.2 乙方(粉刷施工方):
乙方名称:____________________
乙方地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
第二章:合同标的
2.1 房屋地址:____________________
2.2 房屋面积:____________________
2.3 内墙粉刷范围:包括但不限于客厅、卧室、书房、厨房、卫生间等室内空间的内墙墙面。
第三章:合同价格
3.1 工程总价:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元
3.2 价格构成:包括材料费、人工费、交通费、管理费等。
3.3 支付方式:现金、转账等方式。
3.4 支付时间表:
(1)合同签订后三个工作日内,甲方支付乙方工程总价的50%;
(2)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余的50%。
第四章:施工工期
4.1 合同开始日期:________年____月____日
4.2 合同结束日期:________年____月____日
4.3 工期延误及责任:如乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付甲方合同总价2%的违约金。
第五章:施工质量
5.1 施工标准:按照国家标准《室内墙面装修工程技术规范》执行。
5.2 质量保证:乙方承诺施工后的内墙墙面平整、色泽一致、无裂缝、无脱落,质保期为两年。
5.3 验收程序:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定时间提供验收服务。
第六章:施工材料
6.1 材料品牌及规格:详见附件《材料清单》。
6.2 材料供应责任:乙方负责材料采购并提供相关质保资料。
6.3 材料质量问题处理:如材料出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后两个工作日内予以更换或修复。
第八章:合同变更
8.1 合同变更条件:合同执行过程中,如遇特殊情况,需对合同内容进行变更时,可提出变更申请。
8.2 合同变更程序:变更申请经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的附件。
8.3 变更后的合同效力:变更协议与本合同具有同等法律效力。
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任:甲方未按约定时间支付工程款,应支付乙方迟延付款的违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的日千分之五。
9.2 乙方违约责任:乙方未按约定时间完成工程,应支付甲方违约金,违约金计算方式为工程总价的日千分之五。
9.3 违约赔偿方式:违约金不足以弥补对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构:如双方同意仲裁,可以向约定的仲裁机构申请仲裁。
10.3 诉讼管辖法院:如双方未约定仲裁,应向合同履行地的人民法院提起诉讼。
第十一章:合同解除
11.1 合同解除条件:一方违反合同规定,严重影响到合同的履行,对方有权解除合同。
11.2 合同解除程序:解除合同的一方应书面通知对方,并在通知到达对方后立即终止合同的履行。
11.3 解除合同后的处理:合同解除后,双方应按照约定处理已发生的费用和债务,并承担相应的违约责任。
第十二章:合同的生效、终止和解除
12.1 合同生效条件:本合同自双方签字或盖章之日起生效。
12.2 合同终止条件:合同约定的工程完成后,本合同自然终止。
12.3 合同解除条件:如双方约定解除合同,按第十章的约定办理。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款:双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 广告宣传:未经对方同意,任何一方不得使用对方的名称、标志等进行广告宣传。
13.3 信息反馈:双方应保持沟通,及时反馈合同履行过程中的问题,共同解决。
第十四章:附件
14.1 施工图纸:详见附件《施工图纸》。
14.2 材料清单:详见附件《材料清单》。
14.3 验收标准:详见附件《验收标准》。
甲方(房屋所有权人):
_______________ _______________
(签字) (盖章)
日期:_____________
乙方(粉刷施工方):
_______________ _______________
(签字) (盖章)
日期:_____________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应遵守甲方的要求,如甲方未指定,乙方应提供符合合同约定的材料品牌及规格。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合约定标准。如甲方发现乙方施工质量不符合约定,有权要求乙方立即整改。
1.3 甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况对合同内容进行变更。如甲方要求变更,乙方应按甲方要求进行调整,并签订书面变更协议。
1.4 甲方解除权:如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金及赔偿损失。
1.5 甲方索赔权:如乙方施工质量不符合约定,甲方有权向乙方提出索赔,要求乙方承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工进度保障:乙方应确保按合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方违约金。
2.2 乙方质量保障:乙方应对施工质量负责,如施工质量不符合约定,乙方应承担整改及赔偿责任。
2.3 乙方材料供应保障:乙方应按照甲方要求及合同约定,提供符合质量标准的材料,并保证材料供应的及时性。
2.4 乙方安全责任:乙方在施工过程中应确保施工安全,如发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。
2.5 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的商业秘密予以保密,不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介应协助甲方和乙方签订合同,并负责合同的履行监督。
3.2 第三方中介费用:第三方中介的佣金由甲方支付,具体金额在合同中约定。
3.3 第三方中介责任:第三方中介应对甲乙双方的合法权益予以保护,如因第三方中介的原因导致合同纠纷,第三方中介应承担相应的法律责任。
3.4 第三方中介解除权:如甲方或乙方对第三方中介的服务不满意,有权解除与第三方中介的合同关系。
3.5 第三方中介保密义务:第三方中介应对合同内容及甲乙双方的商业秘密予以保密,不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 材料清单
3. 验收标准
4. 甲方(房屋所有权人)身份证明文件
5. 乙方(粉刷施工方)资质证明文件
6. 第三方中介服务协议
7. 材料供应商资质证明文件
8. 施工人员名单及资质证明
9. 安全防护措施方案
10. 合同变更协议
11. 违约金计算公式
12. 赔偿计算公式
13. 工程进度计划表
14. 质量保证协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付工程款
未按约定提供施工条件
未按约定时间接收工程
2. 乙方违约行为:
未按约定时间完成工程
施工质量不符合约定标准
使用不符合合同约定的材料
3. 违约行为认定:
违约行为可通过双方确认的书面证据进行认定
违约行为导致合同无法履行或损害对方利益的,违约方应承担违约责任
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方为实现一定目的,明确相互权利义务的协议
3. 违约金:违约方按照约定向守约方支付的赔偿金
4. 赔偿:因违约行为导致对方损失,违约方应承担的补偿责任
5. 合同解除:合同一方或双方依法终止合同关系的法律行为
6. 仲裁:合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式
7. 诉讼:合同双方通过法院提起的争议解决方式
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
解决方案:协商调整工期,必要时签订工期延期协议
违约金按延期天数计算
2. 施工质量问题:
解决方案:立即停工,乙方整改直至符合质量标准
乙方承担整改费用及违约金
3. 材料供应问题:
解决方案:乙方应及时通知甲方并寻找替代供应商
乙方承担因材料供应问题导致的工期延误及违约金
4. 安全事故发生:
解决方案:立即报告甲方,启动应急预案
乙方承担安全事故导致的所有费用及违约金
5. 合同变更:
解决方案:签订书面变更协议,明确变更内容
变更后的合同具有同等法律效力
五、所有应用场景:
1. 房屋买卖合同中的内墙粉刷工程
2. 物业服务合同中的公共区域粉刷工程
3. 装修合同中的内墙粉刷工程
4. 建筑施工合同中的内墙粉刷工程
5. 工程分包合同中的内墙粉刷工程
6. 个人房屋粉刷的委托施工合同
7. 租赁合同中的房屋粉刷维修责任
8. 房地产开发商与施工方之间的内墙粉刷工程合同
9. 室内设计公司与施工方之间的内墙粉刷工程合同
10. 其他涉及房屋内墙粉刷的合同场景
展开阅读全文