资源描述
编号:__________
采暖安装施工合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
采暖安装施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订日期
1.3 合同生效日期
1.4 施工地点
1.5 施工内容
第二章:合同主体
2.1 承包人的资质及条件
2.2 发包人的权利和义务
2.3 发包人指定的第三方
第三章:工程量及工程预算
3.1 工程量清单
3.2 工程预算编制
3.3 工程预算审批
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 施工进度计划
第五章:工程质量标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量检验标准
5.3 质量保证措施
第六章:工程材料
6.1 材料供应责任
6.2 材料质量要求
6.3 材料验收程序
第七章:施工安全
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章:工程变更
8.1 工程变更程序
8.2 工程变更费用
8.3 工程变更对工期的影响
第九章:合同价款及支付
9.1 合同价款的确定
9.2 支付方式和时间
9.3 价款调整条件
第十章:违约责任
10.1 违约行为及责任
10.2 违约赔偿金额的计算
10.3 违约责任的免除
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼地点
11.3 仲裁或诉讼时效
第十二章:合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件
12.2 合同终止的条件
12.3 解除和终止后的权益处理
第十三章:其他条款
13.1 合同的转让
13.2 合同的附件
13.3 合同的修改和补充
第十四章:附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的保管和复制
14.3 合同解除或终止后的保密义务
合同编号:2025采暖安装施工合同书
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 承包人:_______(承包人全称)
1.1.2 发包人:_______(发包人全称)
1.2 合同签订日期
1.2.1 签订日期:____年____月____日
1.3 合同生效日期
1.3.1 生效日期:____年____月____日
1.4 施工地点
1.4.1 施工地点:_______(具体地址)
1.5 施工内容
1.5.1 施工内容:采暖系统的安装与施工,包括但不限于暖气片安装、管道铺设、系统调试等。
第二章:合同主体
2.1 承包人的资质及条件
2.1.1 承包人须具备建设行政主管部门核发的相应资质证书。
2.2 发包人的权利和义务
2.2.1 发包人应提供施工场地,并负责场地的准备工作。
2.2.2 发包人应按合同约定及时支付合同价款。
2.3 发包人指定的第三方
2.3.1 发包人可以指定第三方进行工程监督和质量检验。
第三章:工程量及工程预算
3.1 工程量清单
3.1.1 工程量清单详列各项工程量及材料规格。
3.2 工程预算编制
3.2.1 承包人根据工程量清单编制工程预算。
3.3 工程预算审批
3.3.1 发包人在收到工程预算后____个工作日内审批。
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
4.1.1 施工开始日期:____年____月____日。
4.2 施工结束日期
4.2.1 施工结束日期:____年____月____日。
4.3 施工进度计划
4.3.1 承包人提交施工进度计划,并按计划执行。
第五章:工程质量标准
5.1 工程质量要求
5.1.1 工程须达到国家相关质量标准。
5.2 质量检验标准
5.2.1 检验标准依据国家相关法律法规和行业标准。
5.3 质量保证措施
5.3.1 承包人须提供质保书及合格证明。
第六章:工程材料
6.1 材料供应责任
6.1.1 承包人负责采购施工材料,并保证材料质量。
6.2 材料质量要求
6.2.1 材料须符合国家相关质量标准和环保要求。
6.3 材料验收程序
6.3.1 发包人或其指定第三方对材料进行验收。
第七章:施工安全
7.1 安全生产责任
7.1.1 承包人须制定并执行安全生产措施。
7.2 安全防护措施
7.2.1 承包人须配备必要的安全生产设施和防护用品。
7.3 安全事故处理
7.3.1 发生安全事故时,承包人应立即报告并处理。
第八章:工程变更
8.1 工程变更程序
8.1.1 任何工程变更须书面提出,并由双方协商一致。
8.2 工程变更费用
8.2.1 工程变更引起的费用增减,按双方协商的结果计算。
8.3 工程变更对工期的影响
8.3.1 工程变更可能导致的工期延误,由双方协商解决。
第九章:合同价款及支付
9.1 合同价款的确定
9.1.1 合同价款根据工程量清单和预算确定。
9.2 支付方式和时间
9.2.1 支付方式为银行转账,支付时间为每完成一个阶段工程后。
9.3 价款调整条件
9.3.1 价款调整的条件和金额,按合同约定的条款执行。
第十章:违约责任
10.1 违约行为及责任
10.1.1 任何一方违反合同规定,需承担相应的违约责任。
10.2 违约赔偿金额的计算
10.2.1 违约赔偿金额根据违约程度和损失计算。
10.3 违约责任的免除
10.3.1 不可抗力因素导致的违约,双方互不承担责任。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.1.1 双方发生争议时,通过协商解决,协商不成时,选择仲裁或诉讼。
11.2 仲裁或诉讼地点
11.2.1 仲裁或诉讼地点为合同签订地。
11.3 仲裁或诉讼时效
11.3.1 任何一方提起仲裁或诉讼的时效为合同结束后的两年内。
第十二章:合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件
12.1.1 合同解除的条件和程序,按合同约定的条款执行。
12.2 合同终止的条件
12.2.1 合同终止的条件和程序,按合同约定的条款执行。
12.3 解除和终止后的权益处理
12.3.1 解除或终止合同后,未履行部分的权益按合同约定处理。
第十三章:其他条款
13.1 合同的转让
13.1.1 合同不得转让,未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。
13.2 合同的附件
13.2.1 合同附件包括工程量清单、材料规格书、施工图纸等。
13.3 合同的修改和补充
13.3.1 合同的修改和补充须书面签订,并经双方认可。
第十四章:附则
14.1 合同的生效条件
14.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的保管和复制
14.2.1 双方各执一份合同正本,副本具有同等法律效力。
14.3 合同解除或终止后的保密义务
14.3.1 合同解除或终止后,双方仍需保守合同中的商业秘密。
甲方(发包人):________________
授权代表(签字):______________
日期:____年____月____日
乙方(承包人):________________
授权代表(签字):______________
日期:____年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应接受甲方指定的供应商,并按照甲方提供的材料规格和数量进行采购。如有特殊情况需要更换供应商,需提前征得甲方同意。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。甲方或其指定的第三方有权对施工现场进行定期检查,以确保施工质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作,提供必要的便利条件。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据实际情况对施工内容进行变更。如甲方提出变更要求,乙方应按甲方要求的变更进行施工。变更引起的工程价款增减和工期延误,按双方协商确定的条款处理。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方报价义务
乙方应按照合同约定的工程量清单和预算,向甲方提交详细的报价单。报价单应包括工程材料、人工、机械使用等各项费用明细。乙方应保证报价的准确性和完整性。
2.2 乙方施工质量保障
乙方应保证施工质量符合国家相关质量标准和合同约定。如施工质量出现问题时,乙方应承担修复责任,并承担因质量问题导致的损失。
2.3 乙方进度报告
乙方应按照合同约定的时间节点,向甲方报告施工进度。乙方应确保施工进度符合合同约定的工期要求。如乙方因自身原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议,并给出合理的建议。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方协商承担。如双方未能达成一致意见,可按合同约定的争议解决方式进行处理。
3.3 第三方中介的解除和更换
甲乙双方任何一方对第三方中介的服务不满意,可以书面形式通知对方解除或更换中介。解除或更换中介不影响合同的履行,除非双方另有约定。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程量清单
2. 材料规格书
3. 施工图纸
4. 承包人资质证明
5. 发包人授权书
6. 施工进度计划
7. 工程质量检验标准
8. 安全防护措施方案
9. 合同价款支付证明
10. 工程变更协议
11. 违约赔偿计算公式
12. 争议解决机构证明
13. 合同解除和终止协议
14. 保密协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
1.1 未按约定时间支付价款
1.2 提供施工场地不满足合同要求
1.3 未按约定进行工程变更或解除合同
2. 乙方违约行为
2.1 未按约定时间完成施工
2.2 施工质量不符合合同要求
2.3 未按约定使用甲方指定的材料供应商
3. 第三方中介违约行为
3.1 未公正、中立地处理争议
3.2 未按约定时间完成协调工作
3.3 未履行保密义务
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 发包人:委托他人完成工程并支付价款的当事人。
3. 承包人:接受他人委托完成工程并收取价款的当事人。
4. 第三方中介:在合同履行过程中,协助双方处理争议的独立第三方。
5. 违约:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
6. 违约责任:违约方因违约行为而应承担的民事责任。
7. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误
解决办法:协商调整工期,必要时签订工期延期协议。
2. 材料质量问题
解决办法:更换材料,赔偿因此造成的损失。
3. 安全事故发生
解决办法:立即报告,采取措施防止扩大损失,按合同约定承担责任。
4. 工程变更
解决办法:书面协商一致,签订工程变更协议。
5. 支付纠纷
解决办法:核对支付金额和时间,必要时可通过法律途径解决。
五、所有应用场景:
1. 采暖系统安装施工
2. 建筑物的冬季供暖工程
3. 工业厂房采暖工程
4. 商业场所集中供暖工程
5. 住宅小区供暖系统施工
6. 采暖管道铺设和暖气片安装工程
7. 采暖系统调试和验收
8. 采暖工程相关的材料采购和质量检验
9. 施工过程中的安全管理和事故处理
10. 工程进度控制和工期管理
展开阅读全文