2025版简易工程施工合同书协议书书范本.docx

编号：__________

2025版简易工程施工合同书协议书书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版简易工程施工合同书协议书书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 丙方名称及地址
1.4 术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程进度及工期
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 付款方式及进度
3.4 发票开具及税务
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
4.4 质量争议的处理
第五章：工程安全
5.1 安全生产责任
5.2 安全措施及应急预案
5.3 安全事故的处理
5.4 安全生产费用的承担
第六章：施工期限
6.1 工期延误
6.2 提前完成工程
6.3 工期争议的处理
第七章：变更与解除
7.1 合同变更的条件
7.2 合同变更的程序
7.3 合同解除的条件
7.4 合同解除的程序
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 丙方违约责任
8.4 违约赔偿方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 争议解决机构
9.3 诉讼管辖法院
9.4 仲裁委员会
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同变更程序
10.3 合同终止条件
10.4 合同终止后的义务
第十一章：合同的履行和监督
11.1 合同履行保证
11.2 合同履行监督
11.3 合同履行报告
11.4 合同履行争议的处理
第十二章：保密条款
12.1 保密内容
12.2 保密义务
12.3 保密期限
12.4 保密违约责任
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 法律适用
13.3 合同的解释
13.4 合同的修订
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
14.3 附件的有效性
14.4 附件的更新
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
地址：_________
地址：_________
地址：_________
1.4 术语定义：
（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
2.5 工程进度及工期：
（详细描述工程进度计划及总工期，包括各阶段的开始和结束时间）
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________元（大写：_________元整）
3.2 价格调整条件：
（详细说明价格调整的条件和程序）
3.3 付款方式及进度：
（详细描述付款的方式、时间及比例）
3.4 发票开具及税务：
（明确发票开具的要求及税务责任）
第四章：工程质量
4.1 质量标准：
（详细说明工程质量应达到的标准和要求）
4.2 质量控制：
（描述质量控制的方法和程序）
4.3 质量验收：
（详细说明质量验收的标准、程序和责任）
4.4 质量争议的处理：
（说明质量争议的处理机制和程序）
第五章：工程安全
5.1 安全生产责任：
（明确各方的安全生产责任）
5.2 安全措施及应急预案：
（详细描述应采取的安全措施及应急预案）
5.3 安全事故的处理：
（说明安全事故的处理程序和责任分配）
5.4 安全生产费用的承担：
（明确安全生产费用的承担方式和责任）
第六章：施工期限
6.1 工期延误：
（说明工期延误的情况及处理方法）
6.2 提前完成工程：
（说明提前完成工程的情况及处理方法）
6.3 工期争议的处理：
（说明工期争议的处理机制和程序）
第七章：变更与解除
7.1 合同变更的条件：
（详细说明合同变更的条件和程序）
7.2 合同变更的程序：
（详细说明合同变更的程序和责任）
7.3 合同解除的条件：
（详细说明合同解除的条件和程序）
7.4 合同解除的程序：
（详细说明合同解除的程序和责任）
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任：
（详细说明甲方违约的情况及应承担的责任）
8.2 乙方违约责任：
（详细说明乙方违约的情况及应承担的责任）
8.3 丙方违约责任：
（详细说明丙方违约的情况及应承担的责任）
8.4 违约赔偿方式：
（说明违约赔偿的方式和计算方法）
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：
（详细说明可以选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼）
9.2 争议解决机构：
（明确争议解决机构的名称和地址）
9.3 诉讼管辖法院：
（明确诉讼管辖法院的名称和地址）
9.4 仲裁委员会：
（明确仲裁委员会的名称和地址）
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件：
（详细说明合同生效的条件）
10.2 合同变更程序：
（详细说明合同变更的程序）
10.3 合同终止条件：
（详细说明合同终止的条件）
10.4 合同终止后的义务：
（详细说明合同终止后的相关义务）
第十一章：合同的履行和监督
11.1 合同履行保证：
（详细说明各方如何保证合同的履行）
11.2 合同履行监督：
（详细说明合同履行监督的方式和程序）
11.3 合同履行报告：
（详细说明合同履行报告的内容和要求）
11.4 合同履行争议的处理：
（详细说明合同履行争议的处理机制和程序）
第十二章：保密条款
12.1 保密内容：
（详细说明需要保密的内容）
12.2 保密义务：
（详细说明各方的保密义务）
12.3 保密期限：
（明确保密信息的保密期限）
12.4 保密违约责任：
（详细说明违反保密义务的责任和赔偿方式）
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：
（详细说明不可抗力的定义和处理机制）
13.2 法律适用：
（明确合同适用的法律法规）
13.3 合同的解释：
（明确合同解释的原则和方法）
13.4 合同的修订：
（详细说明合同修订的程序和条件）
第十四章：附件
14.1 附件列表：
（列出附件的名称和编号）
14.2 附件内容：
（描述附件的具体内容）
14.3 附件的有效性：
（明确附件的有效性和适用范围）
14.4 附件的更新：
（说明附件更新程序和条件）
（合同方签字区域）
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
丙方（盖章）：_________
签订日期：_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的选择。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商。
1.2 甲方监督权：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合，确保工程顺利进行。
1.3 甲方调整权：甲方根据工程需要，有权对工程设计、施工方案等进行调整。乙方应按照甲方的要求，及时调整并执行。
1.4 甲方变更权：甲方有权对合同内容进行变更。如有变更，甲方应提前通知乙方，并经乙方同意后生效。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择工程所需材料供应商，但需保证供应商的质量、价格和服务符合合同要求。
2.2 乙方施工权：乙方有权按照合同约定进行施工。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商，取得甲方同意。
2.3 乙方调整权：乙方根据工程需要，有权对施工方案进行调整。甲方应积极配合，确保工程顺利进行。
2.4 乙方变更权：乙方有权对合同内容进行变更。如有变更，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后生效。
附加条款三：第三方中介的特殊规定
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介权利：第三方中介有权对甲方、乙方的合同履行情况进行监督，并提出建议和意见。
3.3 第三方中介调解权：在甲方、乙方发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果需双方同意后生效。
3.4 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方、乙方同意，不得泄露给第三方。
（合同方签字区域）
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
丙方（盖章）：_________
签订日期：_________年_________月_________日
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案
3. 材料供应商名单
4. 工程进度计划
5. 质量验收标准
6. 安全措施及应急预案
7. 不可抗力事件证明
8. 合同变更协议
9. 争议调解书
10. 保密协议
11. 材料质量检测报告
12. 施工验收报告
13. 财务报表
14. 工程进度报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款或进度款。
2. 甲方未按约定提供施工场地或施工条件。
3. 甲方未按约定时间提供材料或设备。
4. 乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合标准。
5. 乙方未按约定使用甲方提供的材料或设备。
6. 丙方未按约定提供中介服务或调解失败。
7. 各方未按约定履行合同保密义务。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。
3. 合同解除：指合同一方或多方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。
4. 争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
5. 保密义务：指合同各方在合同履行过程中对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。
2. 质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。
3. 安全事故：立即启动应急预案，报告相关部门，按程序处理。
4. 合同变更：书面签订合同变更协议，明确变更内容和要求。
5. 争议解决：首选协商解决，协商不成时选择调解、仲裁或诉讼。
6. 不可抗力事件：提供相关证明，协商调整合同履行计划。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的设计、施工、材料供应等。
2. 适用于需要第三方中介协调的工程合同。
3. 适用于涉及商业秘密、技术秘密保护的工程合同。
4. 适用于需按照工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理的工程合同。
5. 适用于合同各方需要履行保密义务的场景。
6. 适用于合同履行过程中可能发生争议的情况。
7. 适用于不可抗力事件对合同履行产生影响的情况。