承包协议书合同书范本(2025版).docx

编号：__________

承包协议书合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

承包协议书合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景
1.2 合同目的
1.3 合同主体
第二章：定义与解释
2.1 合同术语
2.2 合同条款解释
第三章：合同标的
3.1 承包范围
3.2 工程量及质量标准
3.3 工程进度
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付进度
第五章：合同履行
5.1 承包商责任
5.2 发包人责任
5.3 合同变更
第六章：合同期限
6.1 合同开始日期
6.2 合同结束日期
6.3 延长期限条件
第七章：违约责任
7.1 承包商违约
7.2 发包人违约
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 法院诉讼
第九章：合同的解除与终止
9.1 合同解除条件
9.2 合同终止条件
9.3 解除与终止后的权益处理
第十章：合同的转让
10.1 合同转让条件
10.2 转让程序
10.3 转让后果
第十一章：合同保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 泄密责任
第十二章：合同的生效、修改与补充
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改程序
12.3 合同补充协议
第十三章：其他条款
13.1 法律适用
13.2 合同争议的管辖法院
13.3 附件
第十四章：合同附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号_________
第一章：前言
1.2 合同目的：双方通过签订本合同，明确双方的权利、义务和责任，确保合同工程的顺利完成。
1.3 合同主体：甲方为发包人，乙方为承包商。
第二章：定义与解释
2.1 合同术语：
（1）合同工程：指本合同约定的工程名称、地点、内容、规模、质量标准等。
（2）合同总价：指本合同约定的工程总价款，包括工程设计费、材料设备费、施工费、验收费、保修费等。
（3）合同工期：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工日期的时间段。
2.2 合同条款解释：本合同各项条款的具体含义和解释，如遇歧义，双方应友好协商解决。
第三章：合同标的
3.1 承包范围：乙方负责完成本合同工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。
3.2 工程量及质量标准：工程量详见附件一，质量标准应符合国家相关规范和甲方的要求。
3.3 工程进度：工程进度按照附件二约定的时间表执行。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价：本合同工程的总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件三。
4.2 支付方式：甲方按照本合同约定的付款进度，向乙方支付合同款项。
4.3 支付进度：详见附件四。
第五章：合同履行
5.1 承包商责任：
（1）按照约定的标准和质量完成合同工程。
（2）负责合同工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。
（3）承担因乙方原因导致的合同工程损失和费用。
5.2 发包人责任：
（1）按照约定提供合同工程的施工场地、施工条件等。
（2）按照约定支付合同款项。
（3）协助乙方办理合同工程的相关手续。
5.3 合同变更：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
第六章：合同期限
6.1 合同开始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 合同结束日期：合同工程验收合格后【】日内。
6.3 延长期限条件：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同期限。
第七章：违约责任
7.1 承包商违约：
（1）乙方未按照约定的标准和质量完成合同工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
（2）乙方未按照约定的工期完成合同工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额详见附件五。
7.2 发包人违约：
（1）甲方未按照约定支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，具体金额详见附件五。
（2）甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方承担违约责任。
7.3 违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失和费用，包括但不限于经济损失、人工费用、材料费用等。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁：如双方同意，也可以选择仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构详见附件六。
8.3 法院诉讼：如双方未选择仲裁，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九章：合同的解除与终止
9.1 合同解除条件：
（1）双方协商一致解除本合同。
（2）因不可抗力导致合同无法履行。
9.2 合同终止条件：
（1）合同工程验收合格。
（2）合同约定的付款义务履行完毕。
9.3 解除与终止后的权益处理：合同解除或终止后，双方应按照约定处理尚未履行完毕的合同义务，并承担相应的违约责任。
第十章：合同的转让
10.1 合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。
10.2 转让程序：如需转让合同，应签订书面转让协议，并经对方同意。
10.3 转让后果：转让后，新的合同方应承担原合同方的权利和义务。
第十一章：合同保密条款
11.1 保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营信息等。
11.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起【】年。
11.3 泄密责任：泄露保密信息的一方应承担相应的赔偿责任。
第十二章：合同的生效、修改与补充
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改程序：合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。
12.3 合同补充协议：合同补充协议应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
第十三章：其他条款
13.1 法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
13.2 合同争议的管辖法院：如双方未选择仲裁，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
13.3 附件：本合同的附件包括工程量清单、质量标准、付款进度等，附件与合同具有同等法律效力。
第十四章：合同附件
14.1 附件列表：详见附件七。
14.2 附件内容：包括但不限于工程量清单、设计图纸、材料设备清单、施工方案等。
甲方（发包人）：________________
乙方（承包商）：________________
签订日期：【年】年【月】月【日】日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同工程中使用甲方指定的供应商提供的材料和设备。具体供应商名单和产品要求详见附件八。
1.2 变更管理：甲方如有变更合同工程的需求，应提前【】天书面通知乙方。乙方应在收到通知后【】天内回复甲方，确认变更的可行性和相关费用。
1.3 质量控制：甲方有权对合同工程的施工质量进行监督和检查。如发现不符合约定质量标准的情况，甲方有权要求乙方立即整改。
1.4 工程进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，包括已完成的工程量、工程进度、下一步工作计划等。
1.5 工程验收：合同工程完成后，甲方有权组织验收。乙方应按照约定的标准和方法进行自检，并配合甲方的验收工作。
1.6 保修期限：合同工程验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和保修内容对工程进行保修。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购：乙方有权在合同约定的范围内自主选择供应商和材料设备。
2.2 工期延误：如因乙方原因导致合同工程工期延误，乙方应按照约定的标准向甲方支付违约金。
2.3 施工安全：乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程安全。
2.4 知识产权保护：乙方保证合同工程不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。
2.5 工程变更：如甲方提出工程变更，乙方有权根据变更内容和要求提出合理的变更费用和工期调整。
2.6 工程质量：乙方承诺按照约定的标准和质量完成合同工程，如发生质量问题，乙方应负责整改并承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬和费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。
3.3 第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不受甲乙双方的操控，公正地履行协调职责。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，违反保密义务的，应承担相应的赔偿责任。
3.5 第三方中介退出：如第三方中介不能履行协调职责，或甲乙双方同意解除中介服务，第三方中介应退出合同履行过程。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计图纸
3. 材料设备清单
4. 施工方案
5. 质量标准
6. 付款进度表
7. 供应商名单及产品要求
8. 工程进度报告格式
9. 工程验收标准
10. 保修条款
11. 变更协议
12. 违约金计算公式
13. 安全管理制度
14. 知识产权证明文件
15. 保密协议
16. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付款项
提供的设计图纸、材料设备不符合质量标准
未按约定提供施工场地、施工条件
未经乙方同意，擅自变更合同工程
2. 乙方违约：
未按约定标准和质量完成工程
工期延误
未按约定时间提交工程进度报告
工程质量不符合验收标准
3. 第三方中介违约：
未能公正协调甲乙双方关系
泄露甲乙双方商业秘密、技术秘密
未按约定履行中介职责
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
3. 保修期：指合同工程验收合格后，承包商对工程提供的免费保修期限。
4. 知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的智力成果。
5. 保密信息：指合同履行过程中双方未公开的商务、技术等敏感信息。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
提前制定详细的施工计划，确保按时完成工程。
定期召开项目协调会议，及时解决施工中的问题。
2. 质量问题：
加强质量控制，定期进行质量检查。
发现质量问题及时整改，必要时暂停施工。
3. 设计变更：
变更需求提前沟通，确保双方认可。
变更后及时更新设计图纸和施工方案。
4. payment 争议：
明确付款条件和时间，按时提交工程进度报告。
双方协商解决争议，必要时可寻求法律途径。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程、装修工程、安装工程等。
2. 适用于甲方为政府机关、企事业单位、个人等。
3. 适用于乙方为施工单位、建筑公司、设计院等。
4. 适用于第三方中介为工程咨询公司、律师事务所等。
5. 适用于工程规模较大、周期较长、涉及多方主体的大型项目。