资源描述
编号:__________
2025版建设工程施工合同书示范文本nf
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版建设工程施工合同书示范文本nf
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 定义与解释
1.3 合同语言文字
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章:合同条款
3.1 合同的订立与生效
3.2 合同的履行与监督
3.3 合同的变更与解除
3.4 合同的终止与违约
第四章:施工范围与内容
4.1 施工范围
4.2 施工内容
4.3 施工标准与规范
第五章:工程进度与工期
5.1 工程进度计划
5.2 工期要求
5.3 工程延期及违约责任
第六章:工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 工程验收程序
6.3 工程质量保修
第七章:合同价格与支付
7.1 合同价格
7.2 支付方式与时间
7.3 价格调整与结算
第八章:材料与设备供应
8.1 材料与设备要求
8.2 供应责任与验收
8.3 质量保证与售后服务
第九章:安全生产与环保
9.1 安全生产责任
9.2 安全生产措施
9.3 环保要求与措施
第十章:合同争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁与诉讼
10.3 争议解决地点与适用法律
第十一章:合同的转让与分包
11.1 合同转让
11.2 分包管理
11.3 分包合同的签订与履行
第十二章:合同的补充与附件
12.1 补充协议
12.2 附件说明
12.3 附件内容
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章:合同的生效、修改与解除
14.1 合同生效条件
14.2 合同修改程序
14.3 合同解除条件与后果
合同编号NF2025WS001
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 发包人:__________
1.1.2 承包人:__________
1.2 定义与解释
1.2.1 本合同所述“工程”指:__________
1.2.2 “施工期”指:__________
1.2.3 “质量保修期”指:__________
1.2.4 其他专业术语的含义详见附件一。
1.3 合同语言文字
1.3.1 本合同以中文书写,附件亦然。
1.3.2 本合同的正式文件均应以中文版本为准。
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.1.1 本工程名称为:__________
2.2 工程地点
2.2.1 本工程位于:__________
2.3 工程规模
2.3.1 工程规模描述:__________
2.4 工程投资估算
2.4.1 工程总投资估算为:__________
第三章:合同条款
3.1 合同的订立与生效
3.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.1.2 合同生效后,双方应严格按照本合同条款履行各自的权利和义务。
3.2 合同的履行与监督
3.2.1 承包人应按合同约定完成工程。
3.2.2 发包人有权对工程进度、质量进行监督。
3.3 合同的变更与解除
3.3.1 合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。
3.3.2 合同解除的条件和程序详见附件二。
3.4 合同的终止与违约
3.4.1 合同终止条件详见附件三。
3.4.2 违约责任按照合同约定及法律规定执行。
第四章:施工范围与内容
4.1 施工范围
4.1.1 承包人应按照设计文件和本合同约定完成施工。
4.2 施工内容
4.2.1 施工内容包括:__________
4.3 施工标准与规范
4.3.1 施工应符合国家及行业现行标准、规范。
第五章:工程进度与工期
5.1 工程进度计划
5.1.1 承包人应提交工程进度计划,并经发包人批准后执行。
5.2 工期要求
5.2.1 合同约定的工期为:__________
5.3 工程延期及违约责任
5.3.1 工程延期应提前通知发包人,并按照约定承担违约责任。
第六章:工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.1.1 工程质量应符合:__________
6.2 工程验收程序
6.2.1 工程验收包括:__________
6.3 工程质量保修
6.3.1 承包人应按约定提供质量保修服务。
第七章:合同价格与支付
7.1 合同价格
7.1.1 合同价格为:__________
7.2 支付方式与时间
7.2.1 支付方式为:__________
7.2.2 各阶段支付时间及比例详见附件四。
7.3 价格调整与结算
7.3.1 价格调整的条件和程序详见附件五。
7.3.2 工程结算按照本合同及附件约定执行。
第八章:材料与设备供应
8.1 材料与设备要求
8.1.1 材料设备清单详见附件六。
8.1.2 承包人应按照要求采购、运输、保管材料与设备。
8.2 供应责任与验收
8.2.1 承包人负责材料设备的供应及质量。
8.2.2 发包人有权对到场的材料设备进行验收。
8.3 质量保证与售后服务
8.3.1 承包人应提供材料设备的相关质保资料。
8.3.2 材料设备出现质量问题,承包人应负责解决。
第九章:安全生产与环保
9.1 安全生产责任
9.1.1 承包人应制定并执行安全生产措施。
9.1.2 发包人应提供安全生产必要的条件。
9.2 安全生产措施
9.2.1 安全生产措施详见附件七。
9.2.2 定期安全检查和培训。
9.3 环保要求与措施
9.3.1 施工应符合国家环保法规。
9.3.2 环保措施详见附件八。
第十章:合同争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 双方应友好协商解决合同争议。
10.1.2.1 仲裁;
10.1.2.2 诉讼。
10.2 仲裁与诉讼
10.2.1 仲裁地点为:__________
10.2.2 诉讼地点为:__________
10.3 争议解决地点与适用法律
10.3.1 争议解决地点为:__________
10.3.2 适用法律为:__________
第十一章:合同的转让与分包
11.1 合同转让
11.1.1 合同不得转让给第三方。
11.2 分包管理
11.2.1 承包人不得未经发包人同意将合同工程全部或部分分包给第三方。
11.2.2 分包合同需提交发包人备案。
11.3 分包合同的签订与履行
11.3.1 分包合同的签订应符合本合同约定。
11.3.2 分包合同的履行应遵守本合同规定。
第十二章:合同的补充与附件
12.1 补充协议
12.1.1 补充协议应由双方签署并注明日期。
12.2 附件说明
12.2.1 附件一至附件八为本合同的组成部分。
12.3 附件内容
12.3.1 附件内容详见各附件。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.1.1 双方应对合同内容及谈判过程中的信息保密。
13.2 知识产权保护
13.2.1 双方应尊重并保护对方的知识产权。
13.3 不可抗力
13.3.1 不可抗力事件详见附件九。
第十四章:合同的生效、修改与解除
14.1 合同生效条件
14.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.1.2 合同生效后,双方应严格履行合同义务。
14.2 合同修改程序
14.2.1 合同修改需双方协商一致,并以书面形式确认。
14.2.2 合同修改不得影响合同的履行和双方权益。
14.3 合同解除条件与后果
14.3.1 合同解除的条件和程序详见附件十。
14.3.2 合同解除后,双方应按照约定处理后续事宜。
合同编号:NF2025WS001
甲方(发包人):__________
乙方(承包人):__________
签订日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
甲方为主导时,增加的条款及说明:
附件十一:甲方特殊要求
11.1 甲方有权根据工程实际情况对施工方案进行调整。
11.1.1 甲方提出调整要求时,乙方应积极响应并制定相应的调整方案。
11.1.2 调整方案的制定和实施应符合国家相关法规及标准。
11.2 甲方有权对工程进度进行监督和检查。
11.2.1 甲方有权对施工现场进行定期检查。
11.2.2 甲方有权对乙方的施工进度进行考核。
11.3 甲方有权对乙方的人员和设备进行考核。
11.3.1 甲方有权对乙方施工人员进行技能考核。
11.3.2 甲方有权对乙方施工设备进行性能考核。
乙方为主导时,增加的条款及说明:
附件十二:乙方特殊要求
12.1 乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告。
12.1.1 乙方应定期向甲方报告施工进度。
12.1.2 乙方应按照甲方的要求提供详细的施工进度数据。
12.2 乙方应保证工程质量,严格按照国家法规和行业标准施工。
12.2.1 乙方应定期对施工质量进行自检。
12.2.2 乙方应按照甲方的要求进行工程质量验收。
12.3 乙方应承担因施工原因导致的人员伤亡和财产损失的责任。
12.3.1 乙方应确保施工现场的安全。
12.3.2 乙方应按照甲方的要求提供安全事故应急预案。
第三方中介为主导时,增加的条款及说明:
附件十三:第三方中介特殊要求
13.1 第三方中介应公正、中立地调解甲乙双方的合同争议。
13.1.1 第三方中介在调解过程中应保持客观公正。
13.1.2 第三方中介的调解结果具有法律效力。
13.2 第三方中介应对合同的履行进行监督。
13.2.1 第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行检查。
13.2.2 第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行评估。
13.3 第三方中介应提供专业的合同管理服务。
13.3.1 第三方中介应协助甲乙双方制定合理的合同履行计划。
13.3.2 第三方中介应协助甲乙双方处理合同履行过程中的问题。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 附件一:工程概况描述
2. 附件二:工程进度计划
3. 附件三:工程质量标准
4. 附件四:合同价格与支付方式
5. 附件五:价格调整与结算规定
6. 附件六:材料设备清单
7. 附件七:安全生产与环保措施
8. 附件八:争议解决方式与程序
9. 附件九:不可抗力事件认定
10. 附件十:合同修改与解除条件
11. 附件十一:甲方特殊要求
12. 附件十二:乙方特殊要求
13. 附件十三:第三方中介特殊要求
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约:
a. 未按约定提供施工条件
b. 未按约定支付合同价款
c. 未按约定时间完成审批或决策
2. 乙方违约:
a. 未按约定时间完成工程
b. 工程质量不符合标准
c. 未按约定提供材料设备
3. 第三方中介违约:
a. 未公正中立地调解争议
b. 未按约定时间完成调解
c. 未履行合同监督职责
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 仲裁:由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。
5. 诉讼:通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
a. 原因:设计变更、材料供应延迟等。
b. 解决办法:协商调整工期、追加合同价款。
2. 工程质量问题:
a. 原因:施工不当、材料不合格等。
b. 解决办法:修复整改、质量保修、索赔。
3. 合同争议:
a. 原因:履行不当、理解差异等。
b. 解决办法:协商解决、第三方中介调解、仲裁或诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建设工程施工合同。
2. 适用于需要明确工程范围、进度、质量、价款等内容的合同。
3. 适用于涉及安全生产、环保、违约责任等法律风险的合同。
4. 适用于需要第三方中介提供调解、监督等服务的合同。
5. 适用于在中华人民共和国领域内签订并履行的合同。
展开阅读全文