资源描述
编号:__________
2025版安置房合同书协议书书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版安置房合同书协议书书
合同目录
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同目的
1.3 合同效力
1.4 合同解释
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
2.2 房屋位置与周边设施
2.3 房屋面积及结构
2.4 房屋使用性质
第三章:购买方权益
3.1 购房资格
3.2 购房流程
3.3 购房优惠政策
3.4 购房税费
第四章:交付与验收
4.1 房屋交付时间
4.2 房屋交付条件
4.3 验收程序及标准
4.4 质量保修
第五章:价格与支付
5.1 房屋价格
5.2 付款方式及进度
5.3 付款凭证
5.4 贷款事宜
第六章:产权与过户
6.1 房屋产权归属
6.2 产权转移登记
6.3 过户手续及费用
6.4 产权纠纷处理
第七章:管理与维护
7.1 物业管理
7.2 公共设施维护
7.3 绿化养护
7.4 安全保障
第八章:租赁与转售
8.1 租赁政策
8.2 租赁合同
8.3 转售条件
8.4 转售流程
第九章:违约责任
9.1 购房方违约
9.2 开发商违约
9.3 违约赔偿
9.4 违约争议解决
第十章:合同变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 变更与解除的程序
10.4 变更与解除的的法律后果
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
11.4 法律适用
第十二章:合同的成立与生效
12.1 合同签订程序
12.2 合同生效条件
12.3 合同生效时间
12.4 合同续签
第十三章:附加条款
13.1 特殊事项约定
13.2 补充协议
13.3 附件
13.4 签字盖章
第十四章:其他
14.1 合同解除后的剩余款项处理
14.2 房屋交付后的物业管理费用
14.3 开发商与购买方的联系与沟通
14.4 合同的保管与复制
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同主体
甲方:_________(开发商名称)
乙方:_________(购买方名称)
1.2 合同目的
双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方出售房屋给乙方事宜,达成如下协议。
1.3 合同效力
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至房屋交付且所有款项支付完毕之日终止。
1.4 合同解释
本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
房屋座落:_________(具体地址)
房屋栋号:_________
房屋楼层:_________
房屋户型:_________
2.2 房屋位置与周边设施
详细描述房屋所处的地理位置、交通情况及周边配套设施。
2.3 房屋面积及结构
房屋建筑面积:_________平方米
房屋结构:_________
2.4 房屋使用性质
房屋用途:_________(如住宅、商业等)
第三章:购买方权益
3.1 购房资格
乙方应具备_________(具体)的购房资格。
3.2 购房流程
详细描述购房流程,包括诚意金缴纳、预订房号、签订合同、付款、办理贷款、交付房屋等步骤。
3.3 购房优惠政策
甲方给予乙方的优惠政策,包括但不限于价格优惠、装修补贴等。
3.4 购房税费
详细列出乙方需承担的购房税费,包括契税、印花税等。
第四章:交付与验收
4.1 房屋交付时间
甲方应在_________(具体日期)前将房屋交付给乙方。
4.2 房屋交付条件
列出房屋交付时的具体条件,如房屋结构、设施设备齐全、功能正常等。
4.3 验收程序及标准
详细描述验收程序,包括验收时间、验收方式、验收不合格的处理等。
4.4 质量保修
甲方向乙方提供_________年的质量保修服务,具体保修内容见附件。
第五章:价格与支付
5.1 房屋价格
房屋成交价格为:_________元/平方米,总价为:_________元。
5.2 付款方式及进度
详细描述付款方式,如一次性付款、按揭付款等,及每笔款项的支付时间。
5.3 付款凭证
乙方支付款项后,甲方应出具相应的正式发票和收据。
5.4 贷款事宜
如乙方选择贷款方式付款,应详细描述贷款申请、审批、放款等流程。
第六章:产权与过户
6.1 房屋产权归属
房屋产权归乙方所有,并依法办理产权登记。
6.2 产权转移登记
详细描述产权转移登记的程序、所需材料、时间等。
6.3 过户手续及费用
列出过户所需的手续和费用,包括登记费、印花税等。
6.4 产权纠纷处理
遇产权纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
第八章:租赁与转售
8.1 租赁政策
详细描述租赁政策,包括租赁期限、租金、租金支付方式等。
8.2 租赁合同
如乙方选择租赁,应签订租赁合同,具体内容见附件。
8.3 转售条件
列出乙方转售房屋的条件,如通知甲方、转让价格限制等。
8.4 转售流程
详细描述转售流程,包括乙方通知甲方、双方协商、办理过户等步骤。
第九章:违约责任
9.1 购房方违约
乙方违约的具体责任,如逾期付款、逾期交付等。
9.2 开发商违约
甲方违约的具体责任,如逾期交付、房屋质量问题等。
9.3 违约赔偿
违约方的赔偿方式及金额,具体见附件。
9.4 违约争议解决
违约争议的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第十章:合同变更与解除
10.1 合同变更条件
详细列出合同变更的条件,如双方同意、政府政策变化等。
10.2 合同解除条件
详细列出合同解除的条件,如不可抗力、双方同意等。
10.3 变更与解除的程序
变更与解除合同的程序,如通知对方、办理手续等。
10.4 变更与解除的的法律后果
变更与解除合同的法律后果,如退款、赔偿等。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
11.2 仲裁机构
如选择仲裁,列出仲裁机构名称。
11.3 诉讼管辖
如选择诉讼,列出管辖法院。
11.4 法律适用
本合同适用法律,如中华人民共和国法律。
第十二章:合同的成立与生效
12.1 合同签订程序
详细描述合同签订的程序,如双方签字、盖章等。
12.2 合同生效条件
合同生效的条件,如双方签字、盖章、政府批准等。
12.3 合同生效时间
合同生效的具体时间,如签字(或盖章)之日起。
12.4 合同续签
合同续签的条件及程序。
第十三章:附加条款
13.1 特殊事项约定
双方对特殊事项的约定,如装修标准、家具家电赠送等。
13.2 补充协议
双方签订的补充协议,具体内容见附件。
13.3 附件
附件清单,包括合同附件的名称、数量、编号等。
13.4 签字盖章
合同附件的签字盖章部分。
第十四章:其他
14.1 合同解除后的剩余款项处理
合同解除后,剩余款项的处理方式。
14.2 房屋交付后的物业管理费用
房屋交付后,物业管理费用的承担方及标准。
14.3 开发商与购买方的联系与沟通
双方联系方式及沟通渠道。
14.4 合同的保管与复制
合同原件的保管及复制方式。
甲方(开发商):_________
乙方(购买方):_________
签订日期:____年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
附加条款1:甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方承诺
甲方承诺在合同约定的交付时间前,将符合本合同约定的房屋交付给乙方。
1.2 质量保证
甲方保证房屋质量符合国家相关标准和规定,如房屋存在质量问题,甲方应在收到乙方通知后____日内负责修复。
1.3 交付标准
详细描述房屋交付时的标准,如房屋内部装修、设施设备配置等。
1.4 甲方义务
列出甲方在合同履行过程中的义务,如办理产权转移登记、提供物业管理服务等。
附加条款2:乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方支付款项
乙方应按照合同约定的时间和方式支付款项,如乙方逾期支付,应承担逾期付款的违约责任。
2.2 乙方权益保护
乙方有权按照合同约定要求甲方履行交付房屋、办理产权转移登记等义务。
2.3 乙方违约责任
详细列出乙方违约的具体责任,如逾期付款、逾期交付等。
2.4 乙方义务
列出乙方在合同履行过程中的义务,如配合甲方办理相关手续、遵守物业管理规定等。
附加条款3:第三方中介为主导时的特殊约定
3.1 中介服务费用
详细描述中介服务费用的金额、支付方式和时间。
3.2 中介义务
列出中介在合同履行过程中的义务,如提供真实、准确的信息、协助办理相关手续等。
3.3 中介违约责任
详细列出中介违约的具体责任,如未履行义务、提供虚假信息等。
3.4 中介权益保护
中介有权按照合同约定收取服务费用,并有权要求甲方和乙方履行合同义务。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋平面图
2. 房屋交付标准
3. 设施设备清单
4. 物业管理条例
5. 产权转移登记指南
6. 房屋质量保证书
7. 装修验收标准
8. 贷款申请相关文件
9. 租赁合同模板
10. 转售条件及流程说明
11. 补充协议
12. 附件条款及说明
二、违约行为及认定:
1. 甲方逾期交付房屋
2. 甲方未按照约定提供设施设备
3. 甲方未履行质量保证义务
4. 乙方逾期支付款项
5. 乙方未按照约定接收房屋
6. 乙方未履行配合义务
7. 中介未提供真实、准确信息
8. 中介未协助办理相关手续
9. 双方未按照约定履行合同义务
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 交付:甲方将房屋及附属设施移转给乙方占有、使用的行为。
3. 质量保证:甲方对房屋质量承担的义务,保证房屋符合约定的质量标准。
4. 违约:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
5. 违约责任:违约方因违约行为应当承担的民事责任。
6. 物业管理:对住宅小区内的物业进行维护、管理、保养和提供服务的行为。
7. 产权转移登记:将房屋所有权或者其他不动产权转移到新的权利人名下的登记行为。
8. 租赁:出租人将房屋出租给承租人使用,承租人支付租金的行为。
9. 转售:购房方将购买的房屋出售给第三方。
10. 中介:在房地产交易中,为买卖双方提供介绍、咨询、协助办理手续等服务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 问题:甲方逾期交付房屋
解决办法:双方协商延期交付事宜,甲方支付违约金。
2. 问题:房屋质量不符合约定
解决办法:甲方负责修复或赔偿乙方损失。
3. 问题:乙方逾期支付款项
解决办法:乙方支付逾期付款的违约金,双方协商解决。
4. 问题:产权转移登记出现问题
解决办法:双方共同配合办理,必要时聘请专业律师协助。
5. 问题:物业服务不符合标准
解决办法:乙方向物业公司提出投诉,协商解决。
五、所有应用场景:
1. 新建安置房购买
2. 存量房买卖
3. 房屋租赁
4. 房屋转售
5. 房地产中介服务
6. 房屋质量纠纷处理
7. 物业管理的投诉与纠纷解决
8. 合同违约的争议解决
9. 房地产交易税费的计算与支付
10. 合同签订与履行过程中的法律咨询与服务
展开阅读全文