2025版四川建设工程标准施工合同书.docx

编号：__________

2025版四川建设工程标准施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版四川建设工程标准施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程建设项目概况
2.2 工程标的
2.3 工程地点
2.4 工程开工日期与竣工日期
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 支付方式
3.3 支付进度
3.4 价格调整机制
第四章：合同履行与工程质量
4.1 合同履行期限
4.2 工程质量标准
4.3 工程验收
4.4 工程保修
第五章：合同双方的责任与义务
5.1 承包人的责任与义务
5.2 发包人的责任与义务
第六章：违约责任
6.1 违约行为
6.2 违约责任
6.3 违约赔偿
第七章：合同的变更、解除与终止
7.1 合同变更
7.2 合同解除
7.3 合同终止
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁或诉讼地点
8.3 仲裁或诉讼时效
第九章：合同的生效、修改与解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同修改
9.3 合同解除
第十章：合同的保密条款
10.1 保密信息
10.2 保密义务
10.3 保密期限
第十一章：合同的转让
11.1 合同转让条件
11.2 转让程序
11.3 转让效力
第十二章：税费及其他费用
12.1 税费承担
12.2 其他费用
12.3 税费优惠政策
第十三章：其他约定
13.1 保险
13.2 环境保护
13.3 安全生产
13.4 知识产权保护
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件效力
14.3 附件更新与替换
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
甲方：（全称）
乙方：（全称）
1.2 合同相关术语定义
工程：指本合同约定的建设项目，包括但不限于设计、采购、施工、验收等全部工作。
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程建设项目概况
工程名称：（全称）
工程地点：（详细地址）
工程规模：（简要描述）
2.2 工程标的
工程总投资：（金额）
工程合同总价：（金额）
2.3 工程地点
工程位于：（详细地址）
2.4 工程开工日期与竣工日期
开工日期：（日期）
竣工日期：（日期）
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
合同价格为：（金额）
3.2 支付方式
支付方式为：（简要描述）
3.3 支付进度
支付进度按照：（简要描述）
3.4 价格调整机制
价格调整按照：（简要描述）
第四章：合同履行与工程质量
4.1 合同履行期限
乙方应按照合同约定的期限完成工程。
4.2 工程质量标准
工程质量应达到：（标准名称）
4.3 工程验收
工程验收按照：（简要描述）
4.4 工程保修
工程保修期限为：（期限）
第五章：合同双方的责任与义务
5.1 承包人的责任与义务
（详细描述）
5.2 发包人的责任与义务
（详细描述）
第六章：违约责任
6.1 违约行为
（详细描述）
6.2 违约责任
（详细描述）
6.3 违约赔偿
（详细描述）
第七章：合同的变更、解除与终止
7.1 合同变更
（详细描述）
7.2 合同解除
（详细描述）
7.3 合同终止
（详细描述）
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
争议通过协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁或诉讼地点
仲裁或诉讼地点为：（详细地址）
8.3 仲裁或诉讼时效
仲裁或诉讼时效为：（期限）
第九章：合同的生效、修改与解除
9.1 合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同修改
合同修改需双方协商一致，并以书面形式进行。
9.3 合同解除
合同解除需双方协商一致，并以书面形式进行。
第十章：合同的保密条款
10.1 保密信息
保密信息包括：（详细描述）
10.2 保密义务
各方应对保密信息予以保密，不得泄露给第三方。
10.3 保密期限
保密期限为：（期限）
第十一章：合同的转让
11.1 合同转让条件
合同不得转让给第三方。
11.2 转让程序
（详细描述）
11.3 转让效力
（详细描述）
第十二章：税费及其他费用
12.1 税费承担
税费由：（方）承担。
12.2 其他费用
其他费用包括：（详细描述）
12.3 税费优惠政策
（详细描述）
第十三章：其他约定
13.1 保险
工程保险由：（方）办理。
13.2 环境保护
工程建设和施工应遵守环境保护法规，保护生态环境。
13.3 安全生产
工程建设和施工应遵守安全生产法规，确保安全生产。
13.4 知识产权保护
各方应尊重并保护对方的知识产权。
第十四章：附件
14.1 附件清单
附件清单见附件一。
14.2 附件效力
附件与合同具有同等法律效力。
14.3 附件更新与替换
附件如有更新或替换，应以书面形式进行，并经双方确认。
甲方：（签字）
日期：（签字日期）
乙方：（签字）
日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并确保材料质量符合合同约定。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。
1.3 甲方变更权
甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整工程进度和施工方案。
1.4 甲方提前终止权
甲方在合同履行过程中，如有合理理由，可以提前终止合同。此时，乙方应按照甲方的要求，立即停止施工，并按照合同约定承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。甲方有权要求乙方解决施工过程中出现的技术问题。
2.2 乙方工期保障
乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方质量保障
乙方应保证工程质量，如工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用并承担相应责任。
2.4 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介费用由甲方承担。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方。中介方应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。
3.3 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同纠纷或损失，第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的解除合同权
甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合同。解除合同的条件和方式由合同双方约定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程设计图纸
附件二：工程量清单
附件三：材料采购清单
附件四：施工方案
附件五：工程验收标准
附件六：保险单据
附件七：保密协议
附件八：知识产权保护协议
附件九：安全生产措施
附件十：环境保护措施
附件十一：税费缴纳证明
附件十二：合同修正案
附件十三：合同解除协议
附件十四：争议解决机构证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付合同价款
未按约定提供施工场地或施工条件
提前终止合同且无合理理由
未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合合同约定
未按约定采购材料或使用不合格材料
未履行合同约定的其他义务
3. 第三方中介违约行为
未能履行协调、协助职责
泄露甲方或乙方商业秘密
违反中立原则，偏袒某一方
未按约定提供专业服务
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的义务。
2. 违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务。
3. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。
4. 合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行为。
5. 争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。
6. 保密信息：指合同双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密等。
7. 知识产权保护：指对合同双方的知识产权进行保护，防止侵权行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等因素。
解决办法：调整施工计划、优化材料供应链、协商延期。
2. 工程质量问题
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：质量整改、更换不合格材料、设计优化。
3. 合同价款争议
原因：工程量不符、材料价格波动、合同条款不明确等。
解决办法：双方协商、审计确认工程量、价格调整。
4. 保密信息泄露
原因：内部管理不善、第三方中介违约等。
解决办法：加强内部管理、更换中介、签订保密协议。
5. 知识产权侵权
原因：使用未经授权的技术、设计等。
解决办法：停止侵权行为、赔偿损失、签订知识产权保护协议。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同。
2. 适用于涉及材料供应、设计、施工、验收等环节的工程合同。
3. 适用于需要第三方中介协调、监督的工程合同。
4. 适用于双方或多方需要承担违约责任、解决争议的合同场景。
5. 适用于涉及保密信息保护、知识产权保护的合同场景。