2025暖通工程施工合同书范本.docx

编号：__________

2025暖通工程施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025暖通工程施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：工期要求
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误及赔偿
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量争议的处理
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备供应
6.2 材料及设备验收
6.3 材料及设备保管
第七章：施工安全
7.1 安全标准
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故的处理
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 侵权责任
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 诉讼地点及法院
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更条件
11.2 合同解除条件
11.3 变更和解除的程序
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止条件
12.2 合同解除条件
12.3 终止和解除的程序
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 不可抗力
13.3 法律适用
13.4 合同的生效、变更和解除
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号2025暖通工程施工合同书范本
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址：
甲方全称：（甲方营业执照号码：_________），地址：（甲方注册地址：_________）。
1.2 乙方名称及地址：
乙方全称：（乙方营业执照号码：_________），地址：（乙方注册地址：_________）。
1.3 合同术语定义：
（此处列出本合同中使用的专业术语及其定义，例如“暖通工程”定义为：指采暖、通风、空调等工程的总称。）
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
（工程具体名称，例如“某商业综合体暖通工程”）
2.2 工程地点：
（工程具体地点，例如：_________市_________区_________街道_________号）
2.3 工程规模：
（工程的具体规模描述，例如：暖通系统覆盖面积为_________平方米）
2.4 工程内容：
（详细列出工程包含的内容，例如：采暖系统安装、通风系统安装、空调系统安装等）
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 价格调整机制：
（如有价格调整机制，详细列出价格调整的条件和方式）
3.3 支付方式：
甲方应通过银行转账等非现金方式向乙方支付合同款项。
3.4 支付时间表：
（详细列出支付时间表，包括每笔款项的付款时间、金额等信息）
第四章：工期要求
4.1 开工日期：
双方确定本工程开工日期为_________年_________月_________日。
4.2 竣工日期：
双方确定本工程竣工日期为_________年_________月_________日。
4.3 工期延误及赔偿：
（详细列出工期延误及赔偿的相关条款，例如：每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的_________%作为违约金。）
第五章：工程质量
5.1 质量标准：
本工程质量应符合国家相关标准和规范，包括但不限于《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》等。
5.2 质量控制：
（详细列出质量控制的相关条款，例如：乙方应按合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方及监理单位的监督。）
5.3 质量争议的处理：
（详细列出质量争议的处理方式，例如：双方应协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。）
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备供应：
（详细列出材料及设备供应的相关条款，例如：乙方负责提供本工程所需的全部材料和设备，并保证材料和设备的质量。）
6.2 材料及设备验收：
（详细列出材料及设备验收的相关条款，例如：甲方或其委托的监理单位对乙方提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应负责更换或修复。）
6.3 材料及设备保管：
（详细列出材料及设备保管的相关条款，例如：乙方应对提供的材料和设备进行妥善保管，防止丢失、损坏等情况发生。）
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属：
（详细列出知识产权归属的相关条款，例如：本工程所涉及的发明创造、技术秘密等知识产权均归甲方所有。）
8.2 侵权责任：
（详细列出侵权责任的相关条款，例如：如乙方侵犯第三方知识产权，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。）
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：
（详细列出甲方违约责任的相关条款，例如：甲方未按约定支付合同款项的，应向乙方支付违约金。）
9.2 乙方违约责任：
（详细列出乙方违约责任的相关条款，例如：乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金。）
9.3 违约赔偿：
（详细列出违约赔偿的相关条款，例如：违约方应按合同约定承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。）
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
（详细列出争议解决方式的相关条款，例如：双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。）
10.2 仲裁地点及机构：
（如有仲裁条款，详细列出仲裁地点及机构的相关条款，例如：双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。）
10.3 诉讼地点及法院：
（详细列出诉讼地点及法院的相关条款，例如：如双方未能达成仲裁协议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。）
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更条件：
（详细列出合同变更条件的相关条款，例如：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。）
11.2 合同解除条件：
（详细列出合同解除条件的相关条款，例如：双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。）
11.3 变更和解除的程序：
（详细列出变更和解除的程序的相关条款，例如：合同变更或解除应通过书面协议进行，并由双方签字盖章确认。）
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止条件：
（详细列出合同终止条件的相关条款，例如：本工程完成后，双方签署验收合格证书，合同即告终止。）
12.2 合同解除条件：
（详细列出合同解除条件的相关条款，例如：如一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。）
12.3 终止和解除的程序：
（详细列出终止和解除的程序的相关条款，例如：合同终止或解除后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，确保工程顺利交接。）
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：
（详细列出保密条款的相关条款，例如：双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。）
13.2 不可抗力：
（详细列出不可抗力的相关条款，例如：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。）
13.3 法律适用：
（详细列出法律适用的相关条款，例如：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。）
13.4 合同的生效、变更和解除：
（详细列出合同的生效、变更和解除的相关条款，例如：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和解除需经双方协商一致。）
第十四章：附件
14.1 附件列表：
（列出附件的名称和编号，例如：附件一：暖通工程设计方案）
14.2 附件内容：
（详细列出附件的内容，例如：附件一：暖通工程设计方案，包括工程设计图纸、技术参数等。）
甲方（盖章）：
_________年_________月_________日
乙方（盖章）：
_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定本工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并确保材料质量符合合同约定的标准。如乙方使用非甲方指定供应商的材料，需事先获得甲方的书面同意。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量等相关信息。甲方有权要求乙方对施工中存在的问题进行整改。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、工期等。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照变更后的工程内容继续施工。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复、更换等责任。乙方应在工程竣工后提供相应的质保书。
2.2 乙方工期保证
乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金。乙方应采取措施确保工程进度，并及时向甲方报告施工进度。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在合同执行过程中获取的甲方商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。乙方应确保其员工、分包商等遵守保密义务。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应客观、公正地履行其职责，维护双方的合法权益。
3.2 第三方中介的 selection
甲方、乙方应共同选定第三方中介。如双方在选择第三方中介过程中产生分歧，可协商解决。选定第三方中介后，双方应与第三方中介签订书面协议，明确双方的权利义务。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用由双方根据实际情况协商确定。如第三方中介的费用发生变更，双方应签订书面协议进行调整。
3.4 第三方中介的退出
如第三方中介在合同履行过程中出现严重失误或者不能履行合同义务，双方有权要求第三方中介退出。第三方中介退出后，双方应重新选定第三方中介。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 暖通工程设计方案
2. 施工图纸和技术参数
3. 材料和设备清单
4. 乙方资质证明文件
5. 第三方中介资质证明文件
6. 合同变更协议
7. 违约金计算公式
8. 工程质量验收标准
9. 安全防护措施方案
10. 保密协议
11. 不可抗力证明文件
12. 工程进度报告
13. 付款凭证
14. 竣工验收证书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付合同款项，经乙方催告后在合理期限内仍未支付。
2. 乙方未按约定完成工程，或者工程质量不符合合同约定的标准。
3. 乙方未按约定使用甲方指定的材料供应商提供的材料。
4. 乙方未按约定接受甲方监督，拒绝提供施工进度和质量信息。
5. 乙方未按约定保密，泄露甲方商业秘密。
6. 乙方未按约定处理第三方中介提出的问题，导致合同履行困难。
7. 第三方中介未按约定履行协调职责，导致甲方和乙方之间的纠纷。
三、法律名词及解释：
1. 暖通工程：指采暖、通风、空调等工程的总称。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的违约赔偿。
4. 质保书：指乙方在工程竣工后提供的，承诺工程质量符合合同约定标准的书面文件。
5. 保密协议：指双方约定对合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密的书面协议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方报告施工进度。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。
2. 工程质量问题：乙方应按合同约定保证工程质量。如工程质量不符合标准，乙方应负责修复、更换，并承担相应责任。
3. 材料和设备供应问题：乙方应确保使用甲方指定的材料供应商提供的材料。如乙方使用非指定供应商的材料，需事先获得甲方的书面同意。
4. 保密泄露：乙方应严格遵守保密协议，防止泄露甲方商业秘密。如发生泄露，乙方应承担相应责任。
五、所有应用场景：
1. 甲方为公共设施建设方，乙方为暖通工程施工方。
2. 甲方为商业楼宇开发商，乙方为暖通工程安装方。
3. 甲方为工厂企业，乙方为暖通系统改造方。
4. 甲方为政府机构，乙方为暖通工程承包方。
5. 甲方为学校医院等事业单位，乙方为暖通设备供应商及施工方。