2025铝合金门窗施工合同书范本.docx

编号：__________

2025铝合金门窗施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025铝合金门窗施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及联系方式
1.2 乙方名称及联系方式
1.3 术语定义
1.3.1 铝合金门窗
1.3.2 施工合同
1.3.3 工程量
1.3.4 工程质量
1.3.5 工程进度
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同价格
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.3.1 预付款
3.3.2 进度付款
3.3.3 竣工付款
3.3.4 质量保证金
第四章：施工期限
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：工程质量与标准
5.1 质量要求
5.2 检验标准
5.3 质量保证
5.4 质量问题处理
第六章：施工材料及设备
6.1 材料供应
6.2 设备要求
6.3 材料验收
6.4 材料保管
第七章：施工安全
7.1 安全要求
7.2 安全培训
7.3 安全事故处理
7.4 安全生产责任
第八章：施工变更
8.1 变更条件
8.2 变更程序
8.3 变更费用
8.4 变更对工期的影响
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的解除和终止
11.1 解除条件
11.2 终止条件
11.3 解除和终止后的处理
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改
12.3 合同解除
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
13.5 附件
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 材料清单
14.4 设备清单
14.5 其他相关文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方联系方式：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方联系方式：_________
1.3 术语定义：
1.3.1 铝合金门窗：指由铝合金材料制成的门窗产品。
1.3.2 施工合同：指甲方委托乙方进行铝合金门窗施工的书面协议。
1.3.3 工程量：指根据工程设计图纸和施工规范确定的施工工作量。
1.3.4 工程质量：指施工完成后，工程满足设计要求和规范标准的程度。
1.3.5 工程进度：指施工过程中，工程按照预定计划完成的程度。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：_________
2.2 工程规模：_________
2.3 工程内容：_________
2.4 工程预算：_________
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同价格：_________
3.2 价格调整：_________
3.3 支付方式：
3.3.1 预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。
3.3.2 进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。
3.3.3 竣工付款：乙方完成合同约定的全部工程并经验收合格后，甲方应支付剩余款项。
3.3.4 质量保证金：乙方在工程验收合格后三个月内，如有质量问题，甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。
第四章：施工期限
4.1 施工开始日期：_________
4.2 施工结束日期：_________
4.3 工期延误：_________
4.4 工期提前：_________
第五章：工程质量与标准
5.1 质量要求：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和规范标准。
5.2 检验标准：工程质量的检验应按照国家和行业相关标准进行。
5.3 质量保证：乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。
5.4 质量问题处理：对于验收不合格的工程，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。
第六章：施工材料及设备
6.1 材料供应：甲方应按照合同约定提供施工所需的原材料和设备。
6.2 设备要求：乙方应按照合同约定的要求使用设备，并确保设备安全、可靠。
6.3 材料验收：乙方应按照合同约定的标准对甲方提供的材料进行验收。
6.4 材料保管：乙方应对施工过程中使用的材料进行妥善保管，防止损坏、丢失。
第八章：施工变更
8.1 变更条件：合同执行过程中，如遇设计变更、工程量增减或其他不可抗力因素，导致施工内容发生变更时，双方可协商变更。
8.2 变更程序：变更应由双方协商确定，并签订书面变更协议。
8.3 变更费用：变更产生的费用按双方协商确定的方式承担。
8.4 变更对工期的影响：变更对工期的影响按双方协商确定的方式处理。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约：甲方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
9.2 乙方违约：乙方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
9.3 违约赔偿：违约金计算方式为合同总价款的2%。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会仲裁。
10.3 诉讼：双方同意将争议提交_________人民法院诉讼。
第十一章：合同的解除和终止
11.1 解除条件：合同执行过程中，双方同意解除合同的，可签订书面解除协议。
11.2 终止条件：合同执行完毕，双方办理终止手续。
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改：合同执行过程中，双方可签订书面修改协议。
12.3 合同解除：合同解除应签订书面解除协议，并经双方签字盖章确认。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护：双方同意，施工过程中涉及的知识产权归属_________方所有。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
13.4 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。
13.5 附件：本合同附件包括工程图纸、技术说明书、材料清单、设备清单等。
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸：见附件一。
14.2 技术说明书：见附件二。
14.3 材料清单：见附件三。
14.4 设备清单：见附件四。
14.5 其他相关文件：见附件五。
（合同双方签字盖章区域）
甲方（签字）：_________
日期：_________
乙方（签字）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。
3. 甲方验收权：工程完成后，甲方有权对工程进行验收。如甲方对工程质量不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方满意为止。
4. 甲方变更权：在合同执行过程中，甲方有权根据实际需要对工程进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并签订书面变更协议。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方施工质量保障：乙方应保证施工质量符合合同约定和国家标准。如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担整改费用和甲方因此产生的损失。
2. 乙方施工进度保障：乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约金。
3. 乙方材料和设备保障：乙方应保证使用的材料和设备的质量，并承担因质量问题导致的工程不合格或安全事故的责任。
4. 乙方安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
5. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。如第三方中介未能履行其职责，应承担相应责任。
2. 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付。如合同执行过程中发生额外费用，双方可协商确定承担方式。
3. 第三方中介的权益保护：第三方中介在履行合同过程中，如因甲乙双方的违约行为导致损失，第三方中介有权要求赔偿。
5. 第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 材料清单
4. 设备清单
5. 付款凭证
6. 验收报告
7. 变更协议
8. 安全事故报告
9. 保密协议
10. 知识产权保护协议
11. 不可抗力证明
12. 合同解除协议
13. 合同转让协议
14. 乙方施工计划
15. 乙方安全防护措施方案
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定支付预付款、进度款或竣工款。
未按约定提供施工场地、施工条件或材料设备。
未按约定时间完成验收或提出变更要求。
2. 乙方违约：
未按约定时间完成施工或达到验收标准。
使用非指定供应商的材料或设备。
未采取必要的安全防护措施导致安全事故。
未经甲方同意，泄露合同内容及商业秘密。
3. 第三方中介违约：
未履行协调、协助义务导致合同违约。
未按约定时间完成调解或解除合同。
未保密合同内容及商业秘密。
三、法律名词及解释：
1. 铝合金门窗：指由铝合金材料制成的门窗产品。
2. 施工合同：指甲方委托乙方进行铝合金门窗施工的书面协议。
3. 工程量：指根据工程设计图纸和施工规范确定的施工工作量。
4. 工程质量：指施工完成后，工程满足设计要求和规范标准的程度。
5. 工程进度：指施工过程中，工程按照预定计划完成的程度。
6. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
7. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
solution: 双方协商调整施工计划，必要时签订书面延期协议。
2. 材料设备供应不足：
solution: 甲方及时提供材料设备，或乙方寻找替代供应商。
3. 工程质量争议：
solution: 双方共同委托第三方检测机构进行质量鉴定，根据鉴定结果处理。
4. 安全事故发生：
solution: 立即报告甲方，采取紧急措施，调查原因，责任方承担相应责任。
5. 合同保密泄露：
solution: 违约方承担违约责任，守约方有权要求赔偿损失。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为施工单位。
2. 甲方为企事业单位，乙方为门窗安装公司。
3. 甲方为个人业主，乙方为个体工商户或门窗安装服务商。
4. 第三方中介为工程监理公司或咨询服务公司。
5. 合同执行地点为国家规定的一、二线城市及发达地区。
6. 合同涉及的大型工程项目，如办公楼、住宅小区等。