资源描述
编号:__________
购房预定协议书书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
购房预定协议书书2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 定义与解释
1.2 法律的适用
1.3 合同的生效条件
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋概述
2.2 房屋的位置与面积
2.3 房屋的规划与设计
第三章:购买方信息
3.1 购买方的基本信息
3.2 购买方的购买意愿
3.3 购买方的购买能力
第四章:预定金与支付
4.1 预定金的金额
4.2 预定金的支付方式
4.3 预定金的退还条件与比例
第五章:合同的履行与交付
5.1 房屋的交付时间与方式
5.2 房屋的验收标准与程序
5.3 房屋的交付费用
第六章:合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序
6.2 合同解除的条件与程序
6.3 合同变更与解除的法律后果
第七章:违约责任
7.1 违约行为的认定
7.2 违约责任的形式与计算
7.3 违约责任的免除条件
第八章:争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 争议解决的地点与法院
8.3 仲裁的申请与程序
第九章:隐私保护与信息安全
9.1 购买方与出售方的隐私保护
9.2 信息的真实性与有效性
9.3 信息安全与保密义务
第十章:房屋的转让与继承
10.1 房屋转让的条件与程序
10.2 房屋继承的条件与程序
10.3 房屋转让与继承的法律后果
第十一章:附件
11.1 房屋平面图
11.2 房屋设计说明书
11.3 付款凭证与收据
第十二章:其他约定
12.1 房屋的维修与保养
12.2 房屋的保险与保护
12.3 房屋的共有与共有权
第十三章:合同的签署与生效
13.1 合同签署的时间与地点
13.2 合同签署的主体与资格
13.3 合同的生效时间与条件
第十四章:附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订与更新
14.3 合同的终止与失效
合同编号_________
第一章:总则
1.1 定义与解释
1.2 法律的适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
1.3 合同的生效条件
(1)双方已充分了解并同意本合同的条款;
(2)乙方支付预定金;
(3)甲方提供合法的房屋所有权证明。
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋概述
本合同涉及的房屋为(房屋名称),位于(地址),房屋所有权证号为(产权证号)。
2.2 房屋的位置与面积
房屋的具体位置为(详细地址),房屋的建筑面积为(面积),套内面积为(套内面积)。
2.3 房屋的规划与设计
房屋的设计规划为(简要描述房屋设计特点及规划用途),房屋的规划用途为(住宅/商业/其他)。
第三章:购买方信息
3.1 购买方的基本信息
乙方为(姓名/名称),住址为(地址),联系人及电话为(联系人/电话)。
3.2 购买方的购买意愿
乙方自愿购买本合同涉及的房屋,并同意按照本合同的约定履行各项义务。
3.3 购买方的购买能力
乙方具备购买本房屋的经济能力,并同意按照本合同的约定支付预定金及后续房款。
第四章:预定金与支付
4.1 预定金的金额
乙方同意支付的预定金为人民币(金额),即(大写金额)。
4.2 预定金的支付方式
乙方同意通过(银行转账/现金支付)的方式支付预定金至甲方指定的账户。
4.3 预定金的退还条件与比例
在合同有效期内,乙方如要求解除合同,甲方应在收到解除合同通知后(时间)内退还乙方已支付的预定金,但甲方有权扣除(比例)作为违约金。
第五章:合同的履行与交付
5.1 房屋的交付时间与方式
甲方应按照本合同约定的时间、方式将房屋交付给乙方。房屋交付时间为本合同签订后(时间)。
5.2 房屋的验收标准与程序
乙方对房屋的验收应遵循本合同约定的标准与程序。房屋验收不合格的,乙方有权要求甲方在(时间)内进行整改。
5.3 房屋的交付费用
房屋交付时,乙方应支付相关费用,包括但不限于(列举相关费用)。
第六章:合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序
本合同的变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 合同解除的条件与程序
合同解除应符合中华人民共和国法律的规定,并经双方协商一致。
6.3 合同变更与解除的法律后果
合同变更与解除的后果按照中华人民共和国法律的规定处理,并遵循双方在本合同中的约定。
第八章:争议解决
8.1 争议的解决方式
双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 争议解决的地点与法院
本合同争议的解决地点为(合同签订地),双方同意接受(合同签订地)人民法院的管辖。
8.3 仲裁的申请与程序
如双方同意仲裁解决争议,仲裁申请应向(仲裁委员会名称)提出,并按照该委员会的仲裁规则进行。
第九章:隐私保护与信息安全
9.1 购买方与出售方的隐私保护
双方同意对在合同签订和履行过程中获取的对方个人信息予以保密,不得泄露给第三方。
9.2 信息的真实性与有效性
双方提供的所有信息均应为真实、有效,并对其真实性承担法律责任。
9.3 信息安全与保密义务
双方均有义务采取合理措施保护对方的信息安全,防止信息泄露、损毁或误用。
第十章:房屋的转让与继承
10.1 房屋转让的条件与程序
甲方如需转让房屋所有权,应提前(时间)通知乙方,并按照本合同约定的程序进行。
10.2 房屋继承的条件与程序
甲方去世后,房屋所有权按照中华人民共和国法律规定继承。
10.3 房屋转让与继承的法律后果
房屋转让或继承不影响本合同的继续履行,新的房屋所有权人应继续承担合同义务。
第十一章:附件
11.1 房屋平面图
(附件1:房屋平面图)
11.2 房屋设计说明书
(附件2:房屋设计说明书)
11.3 付款凭证与收据
(附件3:付款凭证与收据)
第十二章:其他约定
12.1 房屋的维修与保养
甲方应按照房屋维修保养合同的约定,对房屋进行维修与保养。
12.2 房屋的保险与保护
甲方应为本房屋购买必要的保险,并保障房屋的安全与保护。
12.3 房屋的共有与共有权
本合同涉及的房屋如有共有部分,共有权归(共有权人)所有。
第十三章:合同的签署与生效
13.1 合同签署的时间与地点
本合同于(日期)在(地点)签署。
13.2 合同签署的主体与资格
甲方(姓名/名称):
乙方(姓名/名称):
13.3 合同的生效时间与条件
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,具体生效条件同第一章1.3。
第十四章:附则
14.1 合同的解释权
本合同的解释权归(甲方/乙方)。
14.2 合同的修订与更新
本合同如有修订或更新,应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。
14.3 合同的终止与失效
本合同在履行完毕或根据合同约定解除后失效。
甲方(签字):
_______________
乙方(签字):
_______________
合同编号:_______________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时
1. 甲方主导的附加条款
1.1 甲方有权在合同签订后(时间)内对房屋进行改造和装修,但需保证房屋的结构安全和使用功能。
1.2 甲方应在合同约定的交付时间前完成房屋的整改和维修工作,确保房屋符合交付标准。
1.3 若甲方未能按照约定时间交付房屋,应按照逾期交付的实际情况向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=房价×逾期交付天数×(1%)。
1.4 甲方应保证房屋的所有权清晰,无任何抵押、债务等法律纠纷。
2. 甲方主导的条款说明
2.1 甲方作为房屋的出售方,有权对房屋进行改造和装修,以提高房屋的市场价值和居住舒适度。但需确保房屋的结构安全和使用功能,避免对乙方造成安全隐患。
2.2 甲方作为房屋的出售方,有义务在合同约定的交付时间前完成房屋的整改和维修工作,确保房屋符合交付标准,满足乙方的居住需求。
2.3 甲方未能按照约定时间交付房屋,应按照逾期交付的实际情况向乙方支付违约金,以弥补乙方因逾期交付所造成的损失。
2.4 甲方作为房屋的出售方,应保证房屋的所有权清晰,无任何抵押、债务等法律纠纷,确保乙方在购买房屋后能够顺利办理过户手续。
二、当乙方为主导时
1. 乙方主导的附加条款
1.1 乙方有权在合同签订后(时间)内对房屋进行改造和装修,但需保证房屋的结构安全和使用功能。
1.2 乙方应在合同约定的交付时间前完成房屋的整改和维修工作,确保房屋符合交付标准。
1.3 若乙方未能按照约定时间支付房款,应按照逾期支付的实际情况向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=房价×逾期支付天数×(1%)。
1.4 乙方应保证购买房屋的资金来源合法,无任何非法集资、洗钱等违法行为。
2. 乙方主导的条款说明
2.1 乙方作为房屋的购买方,有权对房屋进行改造和装修,以满足自身的居住需求和生活习惯。但需确保房屋的结构安全和使用功能,避免对甲方造成安全隐患。
2.2 乙方作为房屋的购买方,有义务在合同约定的交付时间前完成房屋的整改和维修工作,确保房屋符合交付标准,满足甲方的要求。
2.3 乙方未能按照约定时间支付房款,应按照逾期支付的实际情况向甲方支付违约金,以弥补甲方因逾期支付所造成的损失。
2.4 乙方作为房屋的购买方,应保证购买房屋的资金来源合法,无任何非法集资、洗钱等违法行为,确保甲方在出售房屋后能够顺利收到房款。
三、当有第三方中介时
1. 第三方中介的附加条款
1.1 第三方中介应保证房屋交易信息的真实性、准确性和完整性,不得故意隐瞒或歪曲事实。
1.2 第三方中介应按照约定提供交易咨询服务,协助双方完成房屋交易手续。
1.3 第三方中介未能按照约定提供服务,应向甲方和乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=服务费×逾期提供服务天数×(1%)。
1.4 第三方中介在房屋交易过程中产生的税费、手续费等费用,应由第三方中介承担。
2. 第三方中介的条款说明
2.1 第三方中介作为房屋交易的协助方,应保证房屋交易信息的真实性、准确性和完整性,避免因信息不实导致的交易纠纷。
2.2 第三方中介作为房屋交易的专业机构,应按照约定提供交易咨询服务,协助双方完成房屋交易手续,提高交易效率。
2.3 第三方中介未能按照约定提供服务,应向甲方和乙方支付违约金,以弥补双方因第三方中介违约所造成的损失。
2.4 第三方中介在房屋交易过程中产生的税费、手续费等费用,应由第三方中介承担,避免甲方和乙方因第三方中介的费用问题产生纠纷。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋平面图
2. 房屋设计说明书
3. 付款凭证与收据
4. 房屋权属证明文件
5. 房屋交易税费清单
6. 房屋维修保养合同
7. 房屋保险单据
8. 第三方中介服务合同
9. 房屋交易过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 甲方未能按照约定时间交付房屋
2. 甲方未能保证房屋的质量与交付标准
3. 甲方未能提供合法的房屋所有权证明
4. 乙方未能按照约定时间支付房款
5. 乙方未能保证购买房屋的资金来源合法
6. 第三方中介未能提供约定的服务
7. 第三方中介故意隐瞒或歪曲房屋交易信息
8. 第三方中介未能协助双方完成房屋交易手续
9. 合同双方在房屋交易过程中产生的其他违约行为
三、法律名词及解释:
1. 购房预定协议书:指购房者与房地产开发商签订的,约定在未来一定期限内按照约定价格购买房地产的协议。
2. 房屋所有权证号:指房地产权利人在房地产登记机构登记的,证明其对房屋拥有所有权的证书编号。
3. 预定金:指购房者在签订购房预定协议时支付的一定金额,作为购买房屋的诚意保证。
4. 违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的,因违约行为造成的损失赔偿。
5. 第三方中介:指在房屋交易过程中提供咨询、协助交易的独立第三方机构。
6. 合同签订地:指合同双方在合同中约定的合同签订的地点。
7. 合同履行地:指合同双方在合同中约定的合同履行的地点。
8. 房屋交付:指房地产开发商将房屋钥匙及房屋相关资料交给购房者的行为。
9. 房屋验收:指购房者对开发商交付的房屋进行查验,确认是否符合合同约定的质量标准的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 甲方未能按照约定时间交付房屋
解决办法:甲方应按照合同约定支付违约金,并积极采取措施按时交付房屋。
2. 房屋质量问题
解决办法:甲方应按照合同约定承担房屋质量问题的维修、整改责任。
3. 甲方未能提供合法的房屋所有权证明
解决办法:甲方应尽快提供合法的房屋所有权证明,否则乙方有权解除合同。
4. 乙方未能按照约定时间支付房款
解决办法:乙方应按照合同约定支付违约金,并尽快支付剩余房款。
5. 第三方中介服务不达标
解决办法:第三方中介应按照合同约定承担违约责任,并尽快履行合同义务。
6. 房屋交易过程中的其他问题
解决办法:合同双方应积极沟通,协商解决房屋交易过程中出现的问题。
五、所有应用场景:
1. 甲方作为房地产开发商,出售房屋给乙方。
2. 乙方作为购房者,购买甲方出售的房屋。
3. 第三方中介作为协助房屋交易的中介机构,提供服务。
4. 房屋交易涉及到的税费、手续费等费用的支付。
5. 房屋的维修保养及相关保险的购买。
6. 房屋交易过程中的合同签订、履行及违约处理。
7. 房屋的所有权转让与继承。
8. 房屋交易过程中的法律法规遵守与执行。
展开阅读全文