钢管架搭建施工合同书(2025版).docx

编号：__________

钢管架搭建施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

钢管架搭建施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律的适用
1.5 合同的生效与终止
第二章：项目概述
2.1 工程概况
2.2 施工地点与工期
2.3 工程质量标准
2.4 工程内容与范围
第三章：双方责任与义务
3.1 甲方（业主）的责任与义务
3.2 乙方（施工方）的责任与义务
3.3 合同的变更与解除
3.4 违约责任
第四章：工程价款与支付
4.1 工程预算与报价
4.2 工程价款的支付方式与时间
4.3 工程款的扣除与退还
4.4 价格调整
第五章：施工进度与质量控制
5.1 施工组织设计
5.2 施工进度计划与报告
5.3 工程质量控制与验收
5.4 工程保修
第六章：材料与设备
6.1 材料与设备的供应与验收
6.2 材料与设备的使用与维护
6.3 材料与设备的质量标准
第七章：安全生产与环保
7.1 安全生产责任与措施
7.2 安全事故的处理
7.3 环保要求与措施
第八章：合同争议的解决
8.1 争议的解决方式
8.2 调解与仲裁
8.3 诉讼方式
第九章：合同的转让与分包
9.1 合同的转让
9.2 分包管理
9.3 分包合同的签订与履行
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的定义与范围
10.2 不可抗力事件的处理
10.3 不可抗力导致的合同变更与解除
第十一章：税务与保险
11.1 税务处理与费用承担
11.2 保险的购买与索赔
第十二章：信息与沟通
12.1 双方的信息交流与报告
12.2 会议与沟通机制
第十三章：附件
13.1 合同图纸
13.2 技术规范与要求
13.3 其他相关文件
第十四章：其他条款
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 法律诉讼的法院选择
14.4 合同的完整性与互斥性声明
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：双方为明确责任，确保工程质量和进度，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，明确双方在钢管架搭建施工过程中的权利和义务。
1.2 定义与解释：
（1）甲方：指合同约定的工程项目的业主或其合法授权代表。
（2）乙方：指具有钢管架搭建施工资质并承担本工程施工的单位。
（3）工程：指由甲方委托乙方施工的钢管架搭建工程。
1.3 合同文件的优先顺序：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单等。
1.4 法律的适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格，乙方提交最终履约证书之日起终止。
第二章：项目概述
2.1 工程概况：工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。
2.2 施工地点与工期：施工地点具体位置，工期自开工之日起至竣工交付使用之日止。
2.3 工程质量标准：按照国家标准、行业标准及本合同专用条款约定的标准执行。
2.4 工程内容与范围：包括但不仅限于钢管架的搭建、拆除、修复及维护等。
第三章：双方责任与义务
3.1 甲方（业主）的责任与义务：
（1）按照合同约定提供施工场地和施工条件。
（2）提供所需的设计文件、技术要求及施工图纸。
（3）按时支付工程进度款和合同价款。
（4）协调解决施工现场的各项工作，确保工程顺利进行。
3.2 乙方（施工方）的责任与义务：
（1）按照合同约定完成工程的施工。
（2）确保工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求。
（3）负责工程现场的安全保卫和环保工作。
（4）接受甲方及有关部门的检查、监督和指导。
3.3 合同的变更与解除：
（1）合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。
（2）合同解除：因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。
3.4 违约责任：
（1）甲方违约：甲方未按约定支付工程款或提供施工条件，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
（2）乙方违约：乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工、修复或支付违约金。
第四章：工程价款与支付
4.1 工程预算与报价：乙方根据工程量和单价，提交工程预算和报价。
4.2 工程价款的支付方式与时间：
（1）按工程进度分阶段支付。
（2）甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相应发票后，日内支付约定的工程进度款。
4.3 工程款的扣除与退还：
（1）甲方因乙方原因导致工程进度延误，有权按实际延误天数扣除相应工程款。
（2）乙方按照合同约定完成工程，甲方无正当理由拒绝支付工程款，乙方有权依法追讨。
4.4 价格调整：工程价格不得擅自调整。因材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，双方可协商调整工程价款。
第五章：施工进度与质量控制
5.1 施工组织设计：乙方根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，报甲方批准。
5.2 施工进度计划与报告：乙方按照施工组织设计，制定详细的施工进度计划，并定期向甲方报告工程进度。
5.3 工程质量控制与验收：
（1）乙方按照设计文件和施工规范，严格控制工程质量。
（2）工程验收：工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方申请验收。甲方组织相关单位进行验收。
5.4 工程保修：工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修。
第六章：材料与设备
6.1 材料与设备的供应与验收：
（1）甲方负责供应的材料与设备，应按照合同约定及时提供给乙方。
（2）乙方对甲方提供的材料与设备进行验收，如有质量问题，甲方负责更换或修复。
6
第八章：合同争议的解决
8.1 争议的解决方式：双方应通过友好协商的方式解决合同争议。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 调解与仲裁：
（1）双方可以同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。
（2）仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
8.3 诉讼方式：如双方不同意仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同的转让与分包
9.1 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。
9.2 分包管理：
（1）乙方不得将合同工程的全部或主要部分分包给第三方。
（2）乙方分包给第三方的工程，仍由乙方对甲方负责。
9.3 分包合同的签订与履行：乙方与分包方签订的分包合同，应报甲方备案，并按甲方要求承担连带责任。
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的定义与范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
10.2 不可抗力事件的处理：
（1）发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）双方根据不可抗力事件的影响，协商调整合同的履行期限和费用。
10.3 不可抗力导致的合同变更与解除：因不可抗力导致合同无法履行或履行费用过高，双方可协商变更或解除合同。
第十一章：税务与保险
11.1 税务处理与费用承担：乙方应依法办理税务登记，并按税务规定缴纳税款。合同税费由双方按照法律规定和合同约定承担。
11.2 保险的购买与索赔：乙方应购买必要的施工保险，并保证保险覆盖整个施工期间。发生保险事故，乙方应按保险条款办理索赔。
第十二章：信息与沟通
12.1 双方的信息交流与报告：
（1）乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况。
（2）甲方应提供必要的协调和支持，确保工程顺利进行。
12.2 会议与沟通机制：双方定期召开项目会议，协调解决工程中的问题，确保信息的及时沟通。
第十三章：附件
13.1 合同图纸：附上工程图纸，作为合同的一部分。
13.2 技术规范与要求：附上技术规范和要求，作为合同的一部分。
13.3 其他相关文件：包括中标通知书、投标文件等，作为合同的一部分。
第十四章：其他条款
14.1 保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
14.2 知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担责任。
14.3 法律诉讼的法院选择：本合同的诉讼应在合同签订地人民法院提起。
14.4 合同的完整性与互斥性声明：本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议，构成双方之间唯一的合同。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定分包商：甲方有权指定分包商完成合同中的一部分工程。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方的要求完成分包工程。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据工程需要，对合同工程的设计、施工方法、工程量等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划和工程报价。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方自主分包：乙方有权自主选择分包商完成合同中的一部分工程，但应事先取得甲方的同意。甲方对乙方选定的分包商有权进行审查和监督。
2.2 乙方提前完成奖励：如果乙方提前完成合同约定的工程，甲方将根据提前完成的时间，给予乙方一定的奖励。奖励的具体金额和计算方式由双方另行协商确定。
2.3 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，如发生质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此造成的损失。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责：第三方中介作为合同的协调者和监督者，负责监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度符合合同要求。
3.2 第三方中介的裁决权：在合同履行过程中，如发生争议，第三方中介有权对争议进行裁决。裁决结果对双方具有约束力，双方应予以执行。
3.3 第三方中介的费用：第三方中介的协调和监督费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致工程损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
第三方中介（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范与要求
3. 投标文件
4. 施工组织设计
5. 工程量清单
6. 工程报价单
7. 分包合同
8. 施工保险单
9. 知识产权授权证书
10. 税务登记证明
11. 法人资格证书
12. 项目经理资质证书
13. 施工许可证
14. 其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付工程款。
提供的施工场地不符合合同要求。
非法干预乙方的施工过程。
2. 乙方违约：
未能按约定时间完成工程。
工程质量不符合合同要求。
未经甲方同意擅自分包。
3. 第三方中介违约：
未能履行协调和监督职责。
未及时裁决争议。
因过错导致工程损失。
三、法律名词及解释：
1. 钢管架搭建施工合同：指由甲方委托乙方施工的钢管架搭建工程的具体合同文件。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 分包：指乙方将合同工程的某一部分或特定工作交给第三方承包商的行为。
5. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等。
解决：协商调整工程进度计划，必要时签订补充协议。
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料不合格等。
解决：乙方负责修复，甲方有权要求赔偿。
3. 分包管理问题：
原因：乙方选择的分包商不合格、分包商违约等。
解决：乙方负责协调和管理分包商，确保分包商按合同要求施工。
4. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。
解决：协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为主导的钢管架搭建工程。
2. 适用于乙方为主导的钢管架搭建工程。
3. 适用于有第三方中介参与的钢管架搭建工程。
4. 适用于工程进度管理、质量控制、分包管理、合同争议解决等场景。
5. 适用于不可抗力事件的处理、违约行为的认定与赔偿等场景。