资源描述
编号:__________
水利建设工程施工合同书范本2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
水利建设工程施工合同书范本2025年通用
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章:合同工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误
4.3 工期提前
第五章:工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量保证
5.3 质量检查
第六章:施工范围与内容
6.1 施工范围
6.2 施工内容
第七章:施工组织与管理
7.1 施工组织设计
7.2 施工管理
7.3 安全生产管理
第八章:材料与设备
8.1 材料供应
8.2 设备供应
8.3 材料质量
第九章:变更与调整
9.1 变更范围
9.2 变更程序
9.3 变更费用
第十章:违约责任
10.1 发包人违约
10.2 承包人违约
10.3 违约赔偿
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更
12.3 合同终止
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 环境保护
第十四章:附件
14.1 工程图纸
14.2 技术规范
14.3 工程量清单
14.4 其他重要文件
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人:具体名称,注册地址,法定代表人等。
1.2 承包人:具体名称,注册地址,法定代表人等。
第二章:工程概况
2.1 工程名称:具体工程名称。
2.2 工程地点:具体工程地点。
2.3 工程规模:具体工程规模,如占地面积、建筑高度、施工难度等。
2.4 工程投资:工程预算总额。
第三章:合同价格
3.1 合同总价:合同总价,包括税金等。
3.2 价格调整:价格调整的条件和方式。
3.3 支付方式:支付合同款项的方式和时间。
第四章:合同工期
4.1 工期要求:工程开工日期和竣工日期。
4.2 工期延误:工期延误的责任和处理方式。
4.3 工期提前:工期提前的条件和处理方式。
第五章:工程质量
5.1 质量标准:工程质量应符合的标准和要求。
5.2 质量保证:承包人应采取的质量保证措施。
5.3 质量检查:质量检查的方式、时间和责任。
第六章:施工范围与内容
6.1 施工范围:施工范围的具体描述。
6.2 施工内容:施工内容的详细描述。
第七章:施工组织与管理
7.1 施工组织设计:承包人应提交的施工组织设计文件。
7.2 施工管理:承包人的施工管理责任和要求。
7.3 安全生产管理:承包人的安全生产管理责任和要求。
第八章:材料与设备
8.1 材料供应:发包人应按照合同约定供应材料,并保证材料质量符合工程要求。
8.2 设备供应:发包人应按照合同约定供应设备,并保证设备性能良好、安全可靠。
8.3 材料质量:发包人提供的材料应符合国家或行业标准,不得影响工程质量和安全。
第九章:变更与调整
9.1 变更范围:合同执行过程中,如遇特殊情况需要变更工程内容、规模、标准等,可在合同约定的范围内进行变更。
9.2 变更程序:变更申请应按照合同约定的程序进行,经双方协商一致后签订变更协议。
9.3 变更费用:变更费用按照双方约定的方式计算和支付。
第十章:违约责任
10.1 发包人违约:发包人未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。
10.2 承包人违约:承包人未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。
10.3 违约赔偿:违约方应按照合同约定或依法承担相应的赔偿责任。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式:双方发生合同争议时,可以友好协商解决;协商不成的,可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。
11.2 仲裁:双方同意将争议提交合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
11.3 诉讼:如双方未约定仲裁,或仲裁失败,可向合同约定的人民法院提起诉讼。
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效,并在合同约定的条件下持续有效。
12.2 合同变更:合同执行过程中,如需要变更,应经双方协商一致,并签订变更协议。
12.3 合同终止:合同执行完毕,或双方协商一致终止合同,合同即告终止。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款:双方应对合同内容、商业秘密等予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 知识产权保护:双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。
13.3 环境保护:双方应遵守国家环保法规,确保工程施工过程中的环境保护。
第十四章:附件
14.1 工程图纸:附件中包含完整的工程图纸,作为合同的一部分。
14.2 技术规范:附件中包含详细的技术规范,作为合同的一部分。
14.3 工程量清单:附件中包含完整的工程量清单,作为合同的一部分。
14.4 其他重要文件:附件中包含其他与合同执行相关的文件,如验收标准、施工方案等。
(合同方签字盖章区域)
发包人(盖章):
________年________月________日
承包人(盖章):
________年________月________日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令:甲方有权根据工程进展和需求,向乙方发出指令。乙方应无条件服从甲方的指令,但需保证自身合法权益不受损害。
1.2 甲方监督:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权:甲方有权在合同执行过程中,根据实际情况变更工程内容、规模、标准等。乙方应按照甲方的变更要求进行调整,并按照约定的程序办理变更手续。
1.4 甲方提前交付权:甲方有权要求乙方提前交付工程。乙方应在甲方要求的交付日期前完成工程,并承担因提前交付所产生的额外费用。
1.5 甲方延期权:甲方因特殊情况无法按合同约定的日期交付工程时,有权延期。延期时间由甲方与乙方协商确定,乙方应予以谅解。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主施工:乙方应按照合同约定的标准和质量要求,自主完成工程施工。未经甲方同意,乙方不得将工程转包或分包给第三方。
2.2 乙方进度报告:乙方应定期向甲方报告工程进度,确保工程按计划推进。如有工期延误,乙方应及时通知甲方,并采取措施予以弥补。
2.3 乙方质量保障:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同要求。工程验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到验收标准。
2.4 乙方安全生产:乙方应严格按照国家安全生产法规,确保工程施工过程中的安全生产。如发生安全事故,乙方应承担相应责任。
2.5 乙方保密义务:乙方应对合同内容及与工程相关的商业秘密予以保密,不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责,确保合同争议得到妥善解决。
3.2 第三方中介费用:第三方中介费用由败诉方承担,或按照双方约定的方式分担。
3.3 第三方中介决定效力:第三方中介做出的决定具有法律效力,双方应予以尊重并履行。
3.4 第三方中介保密义务:第三方中介应对合同内容及相关商业秘密予以保密,不得泄露给无关方。
3.5 第三方中介权益保障:第三方中介在履行合同争议解决职责过程中,其合法权益应得到保障。如因履行职责而产生损失,有权向责任方追偿。
本附加条款自双方签字盖章之日起与主合同具有同等法律效力,双方应严格遵守并履行。如对本附加条款有争议,双方可协商解决;协商不成的,可按主合同约定的争议解决方式处理。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 施工方案
5. 材料供应清单
6. 设备供应清单
7. 验收标准
8. 安全生产管理措施
9. 知识产权声明
10. 环境保护措施
11. 工程进度计划
12. 质量保证措施
13. 违约金计算公式
14. 争议解决机构名录
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付合同款项,视为违约。
2. 乙方未按约定标准完成工程,视为违约。
3. 甲方未按约定提供施工条件,导致乙方无法按时完成工程,视为违约。
4. 乙方未按约定提供材料或设备,导致工程无法正常进行,视为违约。
5. 双方未协商一致擅自变更合同内容,视为违约。
6. 一方未履行合同约定的保密义务,视为违约。
7. 一方未履行安全生产管理责任,导致安全事故发生,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同违约:违反合同约定,未履行或未正确履行合同义务的行为。
2. 违约金:违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
3. 争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同执行过程中产生的分歧和争议。
4. 知识产权:权利人对其智力劳动成果所享有的专有权利。
5. 环境保护:采取措施保护环境,防止环境污染和生态破坏。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:及时沟通,调整施工计划,增加人力资源或采取加班加点等措施,确保工程按时完成。
2. 质量问题:加强质量检查,发现问题及时整改,确保工程质量符合标准。
3. 材料设备供应不足:提前与供应商沟通,增加供应量或寻找替代供应商,确保施工顺利进行。
4. 安全事故:加强安全生产管理,定期进行安全培训和检查,发生事故及时报告并采取措施处理。
5. 合同变更:双方协商一致后,签订变更协议,明确变更内容和要求。
五、所有应用场景:
1. 水利建设工程施工
2. 建筑工程施工合同
3. 道路工程施工合同
4. 桥梁工程施工合同
5. 隧道工程施工合同
6. 电力工程施工合同
7. 石油化工工程施工合同
8. 环保工程施工合同
9. 矿山工程施工合同
10. 其他各类工程建设项目施工合同
展开阅读全文