园林绿化建设工程施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

园林绿化建设工程施工合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

园林绿化建设工程施工合同书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址
1.2 乙方（施工方）名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式及进度
3.4 税务及其他费用
第四章：工程进度及交付
4.1 施工周期
4.2 关键节点及时间表
4.3 工程交付标准
4.4 延期交付及违约责任
第五章：工程质量及保修
5.1 质量标准
5.2 质量监督与检查
5.3 保修期限及范围
5.4 质量问题处理及责任分配
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备要求
6.2 供应商选择及验收
6.3 材料及设备保管与运输
6.4 废料处理及环保要求
第七章：施工安全及环保
7.1 安全措施及管理制度
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求及措施
7.4 安全生产责任分配
第八章：合同变更及解除
8.1 变更条件及程序
8.2 解除合同的条件及后果
8.3 合同解除后的善后处理
第九章：违约责任及争议解决
9.1 违约行为及责任
9.2 争议解决方式及程序
9.3 法律适用及诉讼管辖
第十章：合同的生效、终止和解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件及后果
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约保密条款的后果
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让条件
12.2 合同继承
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 广告及宣传
13.3 附则
第十四章：附件
14.1 合同图纸
14.2 技术说明书
14.3 相关法律法规文件
14.4 其他重要附件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址：[甲方全称]，地址：[甲方地址]
1.2 乙方（施工方）名称及地址：[乙方全称]，地址：[乙方地址]
1.3 合同术语定义
1.3.1 园林绿化建设工程：指按照设计方案，在指定的建设区域内进行树木、花卉、草本植物的种植以及配套的土建工程、给排水工程、电气照明工程等基础设施建设。
1.3.2 施工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止的期限。
1.3.3 工程量：指本合同约定的全部施工内容的工作量。
1.3.4 合同价格：指本合同约定的全部工程的总造价。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：[工程名称]
2.2 工程地点：[工程地点]
2.3 工程规模：[工程规模描述]
2.4 工程内容：包括但不限于园林绿化、景观建设、基础设施建设等。
2.5 工程预算：人民币 [预算金额] 元。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：人民币 [总价金额] 元。
3.2 价格调整机制：如遇材料价格波动超过 [波动比例]%，双方可按 [调整方法] 进行价格调整。
3.3 支付方式及进度：甲方按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。
3.4 税务及其他费用：乙方应承担 [列举税费及费用] 的缴纳责任。
第四章：工程进度及交付
4.1 施工周期：自开工之日起 [工期天数] 天。
4.2 关键节点及时间表：详见附件 [附件编号] 中提供的施工进度计划。
4.3 工程交付标准：符合国家及行业相关规范和设计文件要求。
4.4 延期交付及违约责任：乙方如未按约定时间完成工程，应按 [违约金计算方式] 向甲方支付违约金。
第五章：工程质量及保修
5.1 质量标准：符合国家及行业相关规范和设计文件要求。
5.2 质量监督与检查：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查。
5.3 保修期限及范围：工程验收合格后，乙方应提供 [保修期限] 年的质量保修服务，保修范围包括 [列举保修内容] 。
5.4 质量问题处理及责任分配：对于质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备要求：应符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量证明文件。
6.2 供应商选择及验收：乙方应按甲方要求选择供应商，并负责材料设备的验收工作。
6.3 材料及设备保管与运输：乙方应妥善保管和运输材料设备，确保安全无损。
6.4 废料处理及环保要求：乙方应按照环保要求进行废料处理，不得污染环境。
第七章：施工安全及环保
7.1 安全措施及管理制度：乙方应制定并执行施工安全管理制度，确保施工现场安全。
7.2 安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方并采取相应措施。
7.3 环保要求及措施：乙方应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施保护环境。
7.4 安全生产责任分配：乙方对施工过程中的安全生产负全责。
第八章：合同变更及解除
8.1 变更条件及程序：双方同意，合同履行过程中，如需变更，应书面协议，并经双方签字盖章确认。
8.2 解除合同的条件及后果：一方如欲解除合同，应提前 [提前通知天数] 天书面通知对方，并按双方商定的方式处理后续事宜。
8.3 合同解除后的善后处理：双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同解除后的相关事宜。
第九章：违约责任及争议解决
9.1 违约行为及责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
9.2 争议解决方式及程序：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交 [仲裁机构名称] 仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.3 法律适用及诉讼管辖：本合同适用 [法律适用国家或地区] 法律， [诉讼管辖法院] 具有管辖权。
第十章：合同的生效、终止和解除
10.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件：工程验收合格，且甲方支付完毕全部款项。
10.3 合同解除条件及后果：见第八章相关约定。
第十一章：保密条款
11.1 保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密及机密信息。
11.2 保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起 [保密期限年数] 年。
11.3 违约保密条款的后果：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让条件：一方如欲转让合同权利义务，应得到另一方的书面同意。
12.2 合同继承：合同的有效性和义务应由继承人继续履行。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
13.2 广告及宣传：未经对方书面同意，任何一方不得以对方名义进行广告及宣传。
13.3 附则：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
第十四章：附件
14.1 合同图纸：详见附件 [附件编号] 中提供的图纸。
14.2 技术说明书：详见附件 [附件编号] 中提供的设计和技术说明。
14.3 相关法律法规文件：详见附件 [附件编号] 中提供的相关法律法规。
14.4 其他重要附件：详见附件 [附件编号] 中提供的其他重要文件。
【合同签字盖章区域】
甲方（盖章）： 日期：____年__月__日
乙方（盖章）： 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应按照甲方要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权对工程的设计、施工内容、工程量等进行变更。乙方应及时按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。
1.4 甲方验收权：甲方有权对工程的每个阶段进行验收，乙方应按照甲方的验收标准进行自检，并配合甲方的验收工作。如乙方未通过验收，乙方应按照甲方的要求进行整改。
1.5 甲方索赔权：如乙方未能按照合同要求完成工程，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应按照甲方的索赔要求进行赔偿。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工方案：乙方应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。如乙方未能提交施工方案或施工方案不符合甲方要求，乙方应承担相应的责任。
2.2 乙方人员管理：乙方应按照甲方要求，配备具备相应资质和经验的管理和技术人员，并负责他们的管理和培训。如乙方人员未能满足甲方要求，乙方应承担相应的责任。
2.3 乙方施工质量：乙方应保证施工质量符合国家及行业相关规范和设计文件要求。如乙方施工质量不符合要求，乙方应承担相应的责任。
2.4 乙方进度控制：乙方应严格按照施工方案和合同约定的工期进行施工，并确保工程按期交付。如乙方未能按期完成工程，乙方应承担相应的违约责任。
2.5 乙方安全生产：乙方应制定并执行施工安全管理制度，确保施工现场安全。如乙方发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，并处理合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准和支付方式由双方协商确定。
3.3 第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方的不当影响，公正地处理合同履行过程中的问题。
3.4 第三方中介的解除权：如第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。
3.5 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获知的甲方和乙方的商业秘密及机密信息予以保密，未经双方书面同意，不得向任何第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 合同图纸
2. 技术说明书
3. 相关法律法规文件
4. 其他重要附件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成工程，视为违约。
2. 乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。
3. 乙方未按约定采购材料设备，视为违约。
4. 乙方未配合甲方监督、检查，视为违约。
5. 乙方未按照甲方要求进行变更调整，视为违约。
6. 乙方未通过甲方验收，视为违约。
7. 乙方未按照合同约定保密信息，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 园林绿化建设工程：指按照设计方案，在指定的建设区域内进行树木、花卉、草本植物的种植以及配套的土建工程、给排水工程、电气照明工程等基础设施建设。
2. 施工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止的期限。
3. 工程量：指本合同约定的全部施工内容的工作量。
4. 合同价格：指本合同约定的全部工程的总造价。
5. 违约金：指一方违约时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。
2. 施工质量问题：乙方应按照甲方要求整改，并承担相应责任。
3. 材料设备不符合要求：乙方应重新采购符合要求的材料设备，并承担额外费用。
4. 安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，承担相应责任。
5. 合同争议：双方可协商解决，或提交仲裁机构仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 甲方为政府机关、企事业单位或个人，需要进行园林绿化建设工程。
2. 乙方为具备相应资质的施工企业，愿意承担园林绿化建设工程的施工。
3. 第三方中介为具备相关经验的咨询公司或个人，协助甲方和乙方履行合同义务。
4. 工程所在地为国家及地方相关法律法规规定的园林绿化建设区域。