5建设工程施工合同书管理2025年通用.docx

编号：__________

5建设工程施工合同书管理2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

5建设工程施工合同书管理2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程设计及施工内容
2.3 工程质量标准
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式及进度
第四章：合同履行期限及工期
4.1 合同开始履行日期
4.2 合同竣工日期
4.3 工期延误及延长
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量要求
5.2 工程验收程序
5.3 工程质量保修
第六章：安全生产与环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全生产措施
6.3 环保要求及措施
第七章：变更及索赔
7.1 合同变更程序
7.2 变更导致的费用调整
7.3 合同索赔条件及程序
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任
8.2 违约赔偿方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
第十章：合同解除
10.1 合同解除条件
10.2 解除合同后的处理
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护
12.2 保密条款
12.3 合同信息披露
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术说明书
13.3 合同补充协议
第十四章：合同的份数及签字
14.1 合同正本及副本份数
14.2 合同签字盖章程序
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 发包人：_________
1.1.2 承包人：_________
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 工程：指合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。
1.2.2 合同总价：本合同约定的工程总价，包括工程所有材料、设备、人工等费用。
1.2.3 工期：合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总日历天数。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.1.1 工程名称：_________
2.1.2 工程地点：_________
2.1.3 工程规模：_________
2.2 工程设计及施工内容
2.2.1 设计内容：_________
2.2.2 施工内容：_________
2.3 工程质量标准
2.3.1 工程质量要求符合国家相关标准和规范。
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价人民币：_________元（大写：_________元整）。
3.2 价格调整机制
3.2.1 价格调整的条件和方式按照合同约定执行。
3.3 支付方式及进度
3.3.1 支付方式：_________
3.3.2 支付进度：按照工程进度分阶段支付。
第四章：合同履行期限及工期
4.1 合同开始履行日期：_________年_________月_________日。
4.2 合同竣工日期：_________年_________月_________日。
4.3 工期延误及延长
4.3.1 工期延误的责任及赔偿按照合同约定执行。
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量要求
5.1.1 工程质量应符合国家相关标准和规范。
5.2 工程验收程序
5.2.1 工程验收按照合同约定的程序进行。
5.3 工程质量保修
5.3.1 工程质量保修期按照合同约定执行。
第六章：安全生产与环保
6.1 安全生产责任
6.1.1 承包人应按照相关法律法规和合同约定，负责工程安全生产。
6.2 安全生产措施
6.2.1 承包人应制定并落实安全生产措施。
6.3 环保要求及措施
6.3.1 承包人应遵守环保法律法规，采取有效措施保护环境。
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任
8.1.1 发包人违约：
a) 未按合同约定支付款项；
b) 未提供施工条件或延迟提供；
c) 其他违约行为。
8.1.2 承包人违约：
a) 未按合同约定完成工程；
b) 工程质量不符合约定；
c) 其他违约行为。
8.2 违约赔偿方式
8.2.1 违约赔偿金额和方式按照合同约定执行。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 双方应通过友好协商解决争议。
9.1.2 若协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
9.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
9.2.1 仲裁地点：_________
9.2.2 适用法律：_________
第十章：合同解除
10.1 合同解除条件
10.1.1 双方协商一致解除合同。
10.1.2 因不可抗力导致合同无法履行。
10.2 解除合同后的处理
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序
11.2.1 合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
11.3 合同终止条件
11.3.1 合同终止条件按照合同约定执行。
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护
12.1.1 双方应尊重对方知识产权，未经允许不得使用对方商标、专利等技术成果。
12.2 保密条款
12.2.1 双方应对合同内容和商务信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
12.3 合同信息披露
12.3.1 双方应及时向对方提供与合同履行相关的信息。
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.1.1 工程图纸作为合同附件，具有同等法律效力。
13.2 技术说明书
13.2.1 技术说明书详细说明工程的技术要求和标准。
13.3 合同补充协议
13.3.1 合同补充协议对本合同有解释或补充作用。
第十四章：合同的份数及签字
14.1 合同正本及副本份数
14.1.1 合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式两份，发送给对方。
14.2 合同签字盖章程序
14.2.1 合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。
发包人（甲方）：_________
授权代表（签名）：_________
日期：_________
承包人（乙方）：_________
授权代表（签名）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令变更
1.1.1 甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工内容等进行变更。
1.1.2 甲方变更指令应书面形式发出，乙方应及时响应并按指令执行。
1.1.3 因变更导致的费用增加或工期延误，双方应协商解决。
1.2 甲方监督权
1.2.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全等符合合同要求。
1.2.2 甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对报告内容进行审核。
1.3 甲方违约责任
1.3.1 甲方未按合同约定支付款项的，应支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。
1.3.2 甲方未提供施工条件或延迟提供的，应承担由此导致的乙方损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量
2.1.1 乙方应按合同约定及设计要求，保证工程质量，确保工程安全、可靠。
2.1.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检、他检。
2.2 乙方工期保障
2.2.1 乙方应确保工程按合同约定的工期完成，如有工期延误，应承担相应违约责任。
2.2.2 乙方应合理组织施工，确保工程进度不受影响。
2.3 乙方保密义务
2.3.1 乙方应对合同内容及双方商业秘密保密，不得泄露给第三方。
2.3.2 乙方不得使用甲方商标、专利等技术成果，未经甲方允许不得进行相关宣传。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
3.1.1 第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，维护双方合法权益。
3.1.2 第三方中介应及时处理合同争议，提供专业建议。
3.2 第三方中介费用
3.2.1 第三方中介费用由双方协商确定，并按合同约定支付。
3.2.2 第三方中介费用包括但不限于调解费、咨询费、差旅费等。
3.3 第三方中介违约责任
3.3.1 第三方中介未按合同约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿由此导致的一方损失。
3.3.2 第三方中介违反法律法规及职业道德的，应承担相应法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 合同补充协议
4. 工程进度报告
5. 质量管理体系文件
6. 保密协议
7. 商标授权使用协议
8. 专利授权使用协议
9. 第三方中介服务协议
10. 调解协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a) 未按合同约定支付款项
b) 未提供施工条件或延迟提供
c) 其他违约行为
2. 乙方违约行为
a) 未按合同约定完成工程
b) 工程质量不符合约定
c) 其他违约行为
3. 第三方中介违约行为
a) 未按合同约定履行职责
b) 违反法律法规及职业道德
c) 其他违约行为
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约金：当事人一方不履行合同债务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。
3. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 知识产权：权利人对其智力成果所享有的专有权利，包括专利权、商标权、著作权等。
5. 保密义务：当事人对合同内容及商业秘密负有保密义务，不得泄露给第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划。
2. 工程质量问题
解决办法：及时采取补救措施，修复不符合质量要求的部分，直至达到合同规定的质量标准。
3. 付款争议
解决办法：根据合同约定的付款条款和条件，提供相应的证明材料，协商解决争议。
4. 知识产权侵权
解决办法：立即停止侵权行为，采取措施消除影响，赔偿对方损失。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工
2. 工程设计变更
3. 工程进度管理
4. 工程质量控制
5. 合同违约处理
6. 知识产权保护
7. 保密信息管理
8. 第三方中介服务
9. 争议调解与协调