资源描述
编号:__________
2025版外墙漆施工合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版外墙漆施工合同书
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称及联系方式
1.2 乙方(施工方)名称及联系方式
1.3 丙方(材料供应商)名称及联系方式
第二章:工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程预算
2.4 工程进度安排
第三章:施工内容与要求
3.1 施工范围
3.2 施工工艺
3.3 施工质量标准
3.4 施工安全措施
第四章:材料供应
4.1 材料种类
4.2 材料质量要求
4.3 材料供应时间及数量
4.4 材料验收程序
第五章:施工费用与支付方式
5.1 施工总价
5.2 付款方式及进度
5.3 价款调整条件及方法
5.4 工程保修费用及期限
第六章:工期与违约责任
6.1 工期要求
6.2 延期违约责任
6.3 提前完成工程的奖励及扣除办法
第七章:质量争议的处理
7.1 质量争议的解决方式
7.2 质量检测机构
7.3 质量赔偿责任
第八章:安全生产与环保
8.1 安全生产责任
8.2 安全事故处理
8.3 环保要求及措施
第九章:合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 合同变更与解除的程序
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章:合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 双方约定的其他事项
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 施工方案
13.3 材料品牌及型号
13.4 相关法律法规文件
第十四章:合同的修订与签字
14.1 合同修订记录
14.2 合同签字页
合同编号:2025外墙漆施工合同001
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称:__________
地址:__________
联系方式:__________
1.2 乙方(施工方)名称:__________
地址:__________
联系方式:__________
1.3 丙方(材料供应商)名称:__________
地址:__________
联系方式:__________
第二章:工程概况
2.1 工程地点:__________
2.2 工程面积:__________平方米
2.3 工程预算:__________元
2.4 工程进度安排:按照双方约定的时间表执行
第三章:施工内容与要求
3.1 施工范围:外墙漆施工,包括但不限于墙面清理、底漆施工、面漆施工等
3.2 施工工艺:按照甲方提供的施工方案和乙方制定的施工工艺执行
3.3 施工质量标准:符合国家相关标准和甲方要求
3.4 施工安全措施:乙方应制定详细的安全措施,并按照措施进行施工
第四章:材料供应
4.1 材料种类:底漆、面漆、辅料等
4.2 材料质量要求:符合国家相关标准和甲方要求
4.3 材料供应时间及数量:按照双方约定的时间表供应,确保施工进度
4.4 材料验收程序:甲方、乙方和丙方共同对材料进行验收,验收合格后方可使用
第五章:施工费用与支付方式
5.1 施工总价:__________元
5.2 付款方式及进度:按照双方约定的付款时间表进行支付
5.3 价款调整条件及方法:双方协商一致后进行价款调整
5.4 工程保修费用及期限:乙方承担保修责任,保修期限为____年
第六章:工期与违约责任
6.1 工期要求:按照双方约定的时间表完成工程
6.2 延期违约责任:乙方应按照合同约定承担延期违约责任
6.3 提前完成工程的奖励及扣除办法:双方协商一致后确定
第七章:质量争议的处理
7.1 质量争议的解决方式:双方协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼
7.2 质量检测机构:双方共同选定的具有检测资质的机构
7.3 质量赔偿责任:乙方对不符合质量标准的部分负责修复并承担相应赔偿责任
第八章:安全生产与环保
8.1 安全生产责任:乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,确保施工过程中的安全生产。
8.2 安全事故处理:发生安全事故时,乙方应立即报告甲方并采取有效措施,防止事故扩大,按照相关法律法规进行处理。
8.3 环保要求及措施:乙方应遵守国家环保法律法规,采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。
第九章:合同的变更与解除
9.1 合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致并书面确认。
9.2 合同解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方可协商解除合同。
9.3 合同变更与解除的程序:合同变更或解除应经双方协商一致,并书面确认,按约定办理相关手续。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构:双方约定的仲裁机构为__________。
10.3 诉讼管辖法院:双方约定的诉讼管辖法院为__________。
第十一章:合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件:合同约定的工程完工并经验收合格后终止。
11.3 合同解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方可协商解除合同。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
12.2 知识产权保护:双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。
12.3 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并采取必要措施减轻损失。
12.4 双方约定的其他事项:
第十三章:附件
13.1 施工图纸:附件一
13.2 施工方案:附件二
13.3 材料品牌及型号:附件三
13.4 相关法律法规文件:附件四
第十四章:合同的修订与签字
14.1 合同修订记录:附件五
14.2 合同签字页:
甲方(签字):__________ 日期:____年____月____日
乙方(签字):__________ 日期:____年____月____日
丙方(签字):__________ 日期:____年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应无条件接受。如乙方对甲方指定的材料供应商有异议,甲方有权要求乙方进行调整。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保施工质量符合甲方的要求。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的便利条件。
1.3 甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况变更施工内容、施工工艺和施工时间等。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划,确保工程进度和质量。
1.4 甲方验收权:甲方有权对乙方施工完成的工程进行验收,如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方推荐材料供应商:乙方有权向甲方推荐材料供应商,甲方应给予乙方充分的尊重和考虑。如甲方对乙方推荐的供应商有异议,乙方有权要求甲方进行调整。
2.2 乙方施工自主权:乙方应按照合同约定的施工工艺和标准进行施工,甲方不得干预乙方的正常施工。如甲方对乙方的施工有异议,乙方有权要求甲方提供具体意见,并进行协商解决。
2.3 乙方工期保障:乙方应确保按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方质量保障:乙方应对施工质量承担全部责任,如施工质量出现问题,乙方应无条件进行修复,并承担由此产生的全部费用。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责:第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的合同履行,确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介的权益:第三方中介在协调过程中,有权要求甲方、乙方支付合理的协调费用。
3.3 第三方中介的保密义务:第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密,不得泄露给无关第三方。
3.4 第三方中介的违约责任:如第三方中介未能履行协调职责,导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料品牌及型号
4. 相关法律法规文件
5. 合同修订记录
二、违约行为及认定:
1. 工期延误:乙方未按照合同约定的工期完成工程。
2. 施工质量不符合标准:乙方施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。
3. 材料供应不符合约定:丙方供应的材料不符合合同约定的质量要求。
4. 安全生产不符合规定:乙方在施工过程中未遵守国家安全生产法律法规。
5. 环保要求不符合规定:乙方在施工过程中未遵守国家环保法律法规。
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
2. 违约责任:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担的违约责任。
3. 保修期限:乙方对工程提供的保修期限。
4. 仲裁:合同双方约定的争议解决方式之一,通过仲裁机构进行争议解决。
5. 诉讼:合同双方约定的争议解决方式之一,通过人民法院提起诉讼。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工期延误:提前与乙方沟通,协商调整施工计划,确保工程进度。
2. 施工质量问题:及时对不合格部分进行整改,直至达到合同约定的质量标准。
3. 材料供应问题:与丙方沟通,协商解决材料供应不符合约定的问题。
4. 安全生产问题:加强现场安全管理,遵守安全生产规定,预防安全事故的发生。
5. 环保问题:遵守国家环保法律法规,采取有效措施,防止施工过程中的环境污染。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建筑外墙漆施工工程。
2. 适用于合同双方为具有相应资质的企业或个人。
3. 适用于有第三方中介参与协调的合同履行过程。
4. 适用于合同履行过程中可能出现违约行为的情况。
5. 适用于需要明确各方权利义务、确保工程质量和进度的场景。
展开阅读全文