资源描述
编号:__________
2025版门窗安装外包工程合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版门窗安装外包工程合同书范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同当事人
1.3 合同宗旨
1.4 合同效力
第二章:工程概况
2.1 工程描述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:工程承包范围
3.1 承包内容
3.2 承包方式
3.3 承包期限
3.4 承包条件
第四章:工程质量标准
4.1 质量要求
4.2 质量保证
4.3 质量验收
4.4 质量争议处理
第五章:合同价格
5.1 合同总价
5.2 价格调整
5.3 付款方式
5.4 发票开具
第六章:施工进度与工期
6.1 施工计划
6.2 工期要求
6.3 延期工程
6.4 提前完成工程
第七章:材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料质量要求
7.4 设备质量要求
第八章:技术交底与培训
8.1 技术交底
8.2 施工图纸
8.3 技术培训
8.4 技术支持
第九章:施工安全与环保
9.1 安全管理
9.2 安全防护措施
9.3 环保要求
9.4 安全事故处理
第十章:违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任
10.3 违约赔偿
10.4 违约解除合同
第十一章:争议解决
11.1 争议范围
11.2 协商解决
11.3 调解解决
11.4 仲裁或诉讼
第十二章:合同的变更与解除
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 变更与解除的条件
12.4 变更与解除的程序
第十三章:合同的终止与验收
13.1 合同终止
13.2 验收程序
13.3 验收标准
13.4 验收结果处理
第十四章:附则
14.1 合同的解释
14.2 合同的生效
14.3 合同的份数
14.4 合同的修订记录
合同编号:_______
第一章:总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经过协商一致,签订的本门窗安装外包工程合同书。
1.2 合同当事人
1.3 合同宗旨
甲乙双方通过签订本合同,明确双方在门窗安装外包工程中的权利和义务,确保工程质量,按时完成工程,共同实现工程目标。
1.4 合同效力
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第二章:工程概况
2.1 工程描述
工程名称:(工程名称);
工程内容:门窗安装工程。
2.2 工程地点
工程地点:(工程地点)。
2.3 工程规模
工程规模:(工程规模)。
2.4 工程预算
工程预算:(工程预算)。
第三章:工程承包范围
3.1 承包内容
乙方承包的工程内容包括:(具体承包内容)。
3.2 承包方式
本工程采用(单价合同/总价合同)方式承包。
3.3 承包期限
本工程的承包期限为(承包期限)。
3.4 承包条件
第四章:工程质量标准
4.1 质量要求
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。
4.2 质量保证
乙方应建立健全质量保证体系,加强施工过程的质量控制。
4.3 质量验收
工程验收时,乙方应按照合同约定的验收标准进行自检、互检和专检,确保工程质量符合要求。
4.4 质量争议处理
对于工程质量的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可按照合同约定的方式进行处理。
第五章:合同价格
5.1 合同总价
本工程的合同总价为(合同总价)。
5.2 价格调整
合同价格在(合同有效期内)不进行调整。
5.3 付款方式
双方约定采用(进度付款/固定付款)方式进行付款。
5.4 发票开具
乙方应按照合同约定,向甲方开具合法的税务发票。
第六章:施工进度与工期
6.1 施工计划
乙方应按照合同约定的工期要求,制定详细的施工计划,并报甲方备案。
6.2 工期要求
本工程的工期要求为(工期要求)。
6.3 延期工程
由于乙方原因导致工程延期,乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
6.4 提前完成工程
乙方提前完成工程,甲方应按照合同约定支付相应的奖励。
第八章:技术交底与培训
8.1 技术交底
甲乙双方应在本工程开工前进行技术交底,明确工程要求、施工工艺及质量标准等。
8.2 施工图纸
乙方应根据甲方提供的施工图纸进行施工,如有疑问,应及时向甲方提出。
8.3 技术培训
乙方应对从事本工程的工作人员进行技术培训,确保其具备相应的技能和知识。
8.4 技术支持
甲方应为本工程提供必要的技术支持,确保工程的顺利进行。
第九章:施工安全与环保
9.1 安全管理
乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
9.2 安全防护措施
乙方应采取必要的安全防护措施,防止安全事故的发生。
9.3 环保要求
乙方应遵守国家和地方的环保法规,做好施工现场的环保工作。
9.4 安全事故处理
如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照合同约定处理。
第十章:违约责任
10.1 违约行为
双方应遵守合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
10.2 违约责任
违约方应承担违约责任,包括赔偿对方因此造成的损失。
10.3 违约赔偿
违约方的赔偿金额应根据合同约定的赔偿标准进行计算。
10.4 违约解除合同
违约方有权解除合同,并承担因此造成的损失。
第十一章:争议解决
11.1 争议范围
本合同的争议应限于合同条款的解释、履行和解除等。
11.2 协商解决
双方应通过协商解决合同争议,协商不成的,可采取其他方式。
11.3 调解解决
如协商不成,双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
11.4 仲裁或诉讼
如调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十二章:合同的变更与解除
12.1 合同变更
合同变更应书面签订,并经双方确认。
12.2 合同解除
合同解除应书面签订,并经双方确认。
12.3 变更与解除的条件
变更与解除的条件应符合合同约定和法律规定。
12.4 变更与解除的程序
变更与解除的程序应符合合同约定和法律规定。
第十三章:合同的终止与验收
13.1 合同终止
合同终止的条件应符合合同约定和法律规定。
13.2 验收程序
工程验收应按照合同约定的程序进行。
13.3 验收标准
工程验收的标准应符合合同约定的质量要求。
13.4 验收结果处理
验收结果处理应按照合同约定的方式进行。
第十四章:附则
14.1 合同的解释
本合同的解释应符合合同的约定和法律的规定。
14.2 合同的生效
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
14.3 合同的份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
14.4 合同的修订记录
合同的修订记录应由双方共同保存。
甲方签字:_______________________ 日期:____年__月__日
乙方签字:_______________________ 日期:____年__月__日
(双方在此页面签字或盖章,以证明合同的正式生效。)
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购,并保证材料的质量符合工程要求。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量的符合要求。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和信息。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要,对工程的设计、施工工艺等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整,并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方验收权
甲方有权对工程进行验收,并对工程质量进行评估。乙方应按照甲方的验收标准进行自检,确保工程质量符合要求。
1.5 甲方支付权
甲方有权根据工程进度和质量,决定支付乙方的进度款。乙方应按照甲方的支付要求,提供相应的进度报告和发票。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量保证
乙方应对施工质量承担责任,确保工程质量符合合同约定的要求。如工程质量不符合要求,乙方应负责修复或重新施工。
2.2 乙方施工安全责任
乙方应对施工过程中的安全事故承担责任。乙方应采取必要的安全措施,防止安全事故的发生,并及时报告甲方。
2.3 乙方材料采购责任
乙方应按照合同约定的要求,自行采购施工所需材料。乙方应对材料的质量负责,确保材料符合工程要求。
2.4 乙方进度控制责任
乙方应按照合同约定的工期要求,控制施工进度。如乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
2.5 乙方资料提供责任
乙方应向甲方提供施工过程中的相关资料,包括施工图纸、施工计划、进度报告等,并保证资料的准确性。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应按照合同约定的要求,协助甲乙双方完成工程的签订、监督和验收等工作。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正中立的态度,不偏袒任何一方当事人。第三方中介的判断和决定应公正合理。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用应由甲乙双方按照合同约定的比例承担。如双方对费用承担有争议,可由第三方中介进行调解。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息保密,不得泄露给任何第三方。
3.5 第三方中介的违约责任
第三方中介如违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 门窗安装工程详细设计图纸
2. 门窗安装工程预算书
3. 门窗安装工程施工计划书
4. 门窗安装工程施工进度表
5. 门窗安装工程施工安全措施
6. 门窗安装工程施工质量保证措施
7. 门窗安装工程施工材料明细表
8. 门窗安装工程验收标准
9. 门窗安装工程保修条款
10. 合同履行过程中所需的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付进度款,视为违约。
2. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件,导致乙方无法按时开工,视为违约。
3. 甲方未按约定提供材料或提供的材料不符合要求,导致乙方无法正常施工,视为违约。
4. 乙方未按约定时间完成工程,视为违约。
5. 乙方未按约定质量标准完成工程,导致工程质量不符合要求,视为违约。
6. 乙方未按约定安全标准进行施工,导致安全事故发生,视为违约。
7. 任何一方未按约定履行合同义务,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同法:指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。
2. 建筑法:指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
3. 违约行为:指合同当事人违反合同约定的行为。
4. 违约责任:指违约方因违约行为而应承担的法律责任。
5. 合同解除:指合同当事人依法解除合同关系的行为。
6. 合同终止:指合同当事人依法终止合同关系的行为。
7. 仲裁:指合同当事人通过仲裁机构解决合同争议的方式。
8. 诉讼:指合同当事人通过人民法院解决合同争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,制定补救措施,并采取加班加点等措施赶进度。
2. 材料供应问题:乙方应提前与甲方沟通,确保材料供应,如甲方未按约定提供材料,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担相应责任。
3. 施工质量问题:乙方应严格按照验收标准进行自检、互检和专检,确保工程质量符合要求。如发现质量问题,应及时整改,并承担相应责任。
4. 安全事故处理:一旦发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照合同约定处理。甲方应给予必要的协助和支持。
5. 合同争议解决:如发生合同争议,乙方应与甲方进行友好协商,协商不成的,可采取仲裁或诉讼等方式解决。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为门窗安装施工单位。
2. 甲方为门窗产品供应商,乙方为门窗安装施工单位。
3. 甲方为工程项目管理公司,乙方为门窗安装施工单位。
4. 甲方为政府建设部门,乙方为门窗安装施工单位。
5. 甲方为公共设施管理机构,乙方为门窗安装施工单位。
6. 甲方为其他需要门窗安装服务的单位,乙方为门窗安装施工单位。
展开阅读全文