2025版吊车工程施工合同书.docx

编号：__________

2025版吊车工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版吊车工程施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程进度安排
第三章：吊车工程范围及内容
3.1 吊车工程范围
3.2 吊车工程施工内容
3.3 施工工艺要求
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付进度
4.4 价格调整条款
第五章：施工期限及质量标准
5.1 施工期限
5.2 施工质量标准
5.3 工程验收
第六章：乙方义务及责任
6.1 乙方施工义务
6.2 乙方质量责任
6.3 乙方安全责任
第七章：甲方义务及责任
7.1 甲方协助义务
7.2 甲方支付责任
7.3 甲方其他义务
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
第九章：违约责任
9.1 乙方违约责任
9.2 甲方违约责任
9.3 违约赔偿金额
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 广告宣传条款
12.3 法律适用条款
12.4 不可抗力条款
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术规范
13.3 工程量清单
第十四章：合同的签署、修改及补充
14.1 合同签署
14.2 合同修改
14.3 合同补充
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址：
甲方全称：（甲方营业执照注册号/组织机构代码号：_________），
地址：（甲方注册地址：_________）。
1.2 乙方名称及地址：
乙方全称：（乙方营业执照注册号/组织机构代码号：_________），
地址：（乙方注册地址：_________）。
1.3 合同术语定义：
（例如：吊车工程施工：指乙方根据本合同约定，在甲方指定的工程地点为甲方提供的吊车作业服务。）
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
本工程名称为：（工程名称：_________）。
2.2 工程地点：
本工程施工地点为：（工程地点：_________）。
2.3 工程规模：
本工程规模描述：（工程规模描述：_________）。
2.4 工程进度安排：
本工程施工期限自（工程开工日期：_________）起至（工程竣工日期：_________）止。
第三章：吊车工程范围及内容
3.1 吊车工程范围：
本合同吊车工程范围包括：（吊车工程范围详细描述：_________）。
3.2 吊车工程施工内容：
3.3 施工工艺要求：
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价：
本合同总价为（大写金额：_________元整），即（小写金额：_________元）。
4.2 支付方式：
甲方应按本合同约定的支付进度向乙方支付合同价款。
4.3 支付进度：
甲方应于（付款日期：_________）前支付（比例：_________%）的合同价款。
4.4 价格调整条款：
（价格调整的详细条款，如有。）
第五章：施工期限及质量标准
5.1 施工期限：
乙方应确保本工程在（竣工日期：_________）前完成。
5.2 施工质量标准：
本工程施工质量标准为：（施工质量标准详细描述：_________）。
5.3 工程验收：
工程验收按（验收标准或程序：_________）进行。
第六章：乙方义务及责任
6.1 乙方施工义务：
乙方应按合同约定完成工程施工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
6.2 乙方质量责任：
乙方应对其施工的工程质量承担（责任期限：_________）的责任。
6.3 乙方安全责任：
乙方应确保工程施工过程中的安全，防止事故的发生，并承担由于自身原因造成的人身伤害和财产损失。
第七章：甲方义务及责任
7.1 甲方协助义务：
甲方应提供乙方所需的施工条件，包括场地、设施等，并协助乙方解决施工中的问题。
7.2 甲方支付责任：
甲方应按时支付合同价款，否则乙方有权暂停施工。
7.3 甲方其他义务：
甲方应遵守合同约定的其他义务，包括但不限于提供施工所需资料、证件等。
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件：
合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.2 合同解除条件：
合同解除的条件如下：（具体解除条件：_________）。
第九章：违约责任
9.1 乙方违约责任：
乙方违约应承担（违约责任描述：_________）。
9.2 甲方违约责任：
甲方违约应承担（违约责任描述：_________）。
9.3 违约赔偿金额：
违约赔偿金额按（赔偿计算方式：_________）确定。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向（法院或仲裁机构：_________）提起诉讼或仲裁。
10.2 诉讼管辖法院：
诉讼应在（法院所在地：_________）进行。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件：
合同终止的条件如下：（具体终止条件：_________）。
11.3 合同解除条件：
合同解除的条件如下：（具体解除条件：_________）。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：
双方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
12.2 广告宣传条款：
（如有广告宣传相关条款。）
12.3 法律适用条款：
本合同适用（法律名称：_________）。
12.4 不可抗力条款：
不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：
附件中包含施工图纸，（图纸数量及编号：_________）。
13.2 技术规范：
附件中包含技术规范，（规范名称及编号：_________）。
13.3 工程量清单：
附件中包含工程量清单，（清单编号：_________）。
第十四章：合同的签署、修改及补充
14.1 合同签署：
本合同一式（份数：_________）份，甲乙双方各执（份数：_________）份，具有同等法律效力。
14.2 合同修改：
合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式进行。
14.3 合同补充：
（如有补充条款。）
（合同方签字盖章区域）
甲方签字：_________ 日期：_________
乙方签字：_________ 日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。
1.3 甲方变更权：
甲方有权根据工程需要对施工方案进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方解除权：
甲方有权在合同履行过程中解除合同。如甲方解除合同，乙方应按照甲方的要求做好交接工作，并承担因解除合同而产生的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术指导：
乙方有权对施工过程进行技术指导。甲方应接受乙方的技术指导，并按照乙方的要求进行调整和改进。
2.2 乙方提前完成工程：
乙方如提前完成工程，甲方应按照约定的奖励条款给予乙方奖励。
2.3 乙方违约金：
乙方如发生违约行为，应向甲方支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算。
2.4 乙方保密义务：
乙方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介费用：
第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介违约：
如第三方中介发生违约行为，应向甲方支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算。
3.4 第三方中介保密义务：
第三方中介应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸（附件1）：包含工程详细设计图、施工图等。
2. 技术规范（附件2）：详细说明工程施工的技术要求、标准及规范。
3. 工程量清单（附件3）：列出工程所需材料、设备及工作量详细清单。
4. 材料供应商信息（附件4）：甲方指定的材料供应商名单及联系方式。
5. 施工进度计划（附件5）：详细的施工进度安排，包括各阶段的工作内容和时间节点。
6. 安全防护措施方案（附件6）：工程施工期间的安全防护措施及应急预案。
7. 合同变更记录（附件7）：合同执行过程中的变更事项记录及双方确认的书面文件。
8. 付款凭证及进度记录（附件8）：合同价款的支付凭证及进度记录。
9. 违约金计算公式（附件9）：违约金的具体计算方式说明。
10. 争议解决方式说明（附件10）：争议解决方式的选择及具体操作流程。
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定时间完成工程：指乙方未能在约定的施工期限内完成工程。
2. 乙方工程质量不符合约定标准：指乙方施工的工程质量未能达到合同约定的质量标准。
3. 乙方未按合同约定采购材料：指乙方未能按照甲方的要求采购指定的材料。
4. 乙方未接受甲方监督或违反甲方指令：指乙方在施工过程中不接受甲方监督或违反甲方发出的指令。
5. 甲方未按约定时间支付价款：指甲方未能在约定的时间内支付合同价款。
6. 甲方干涉乙方施工自主权：指甲方未经乙方同意，干涉乙方的施工过程及决策。
7. 第三方中介未能履行协调职责：指第三方中介未能有效协调甲乙双方关系，导致合同执行受阻。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于补偿因违约造成的损失。
3. 争议解决方式：指双方在发生争议时，选择的解决争议的方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
4. 合同解除：指合同双方或单方依法或按合同约定终止合同关系的行为。
5. 合同变更：指合同双方在合同履行过程中，对原合同内容进行修改或补充的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决方案：协商确定延误原因，制定补救措施，必要时调整施工计划。
2. 材料质量问题：
解决方案：更换不合格材料，重新检验，索赔材料供应商损失。
3. 施工安全事故：
解决方案：立即启动应急预案，救治伤员，调查事故原因，采取防范措施。
4. 支付纠纷：
解决方案：核对支付凭证，明确支付条件，协商解决支付纠纷。
5. 合同争议：
解决方案：依据争议解决方式，提交仲裁或诉讼，按判决结果执行。
五、所有应用场景：
1. 甲方为政府机构，乙方为施工企业，第三方中介为项目管理公司。
2. 甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工公司，第三方中介为招标代理机构。
3. 甲方为国有企业，乙方为指定分包商，第三方中介为质量监督机构。
4. 甲方为公共事业公司，乙方为工程承包商，第三方中介为合同管理咨询公司。
5. 甲方为个人投资者，乙方为小型施工队，第三方中介为监理工程师。