2025版广告牌施工合同书协议书书.docx

编号：__________

2025版广告牌施工合同书协议书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版广告牌施工合同书协议书书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律法规的适用
1.5 合同的有效期
第二章：合同主体
2.1 广告牌施工方主体信息
2.2 广告牌业主方主体信息
2.3 双方代表的授权与资质
第三章：施工内容与要求
3.1 广告牌的规模与规格
3.2 施工地点与施工时间
3.3 施工工艺与标准
3.4 施工材料的要求
3.5 施工质量的保证
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 价格的调整条件与方法
4.3 预付款的支付
4.4 进度款的支付
4.5 竣工结算
4.6 支付方式与账户
第五章：工期与进度
5.1 施工工期的约定
5.2 施工进度的报告与审批
5.3 工期延误的处理
5.4 提前完成工期的奖励与补偿
第六章：质量与检验
6.1 施工质量的控制
6.2 质量检验的标准与方法
6.3 质量问题的处理
6.4 验收与移交
第七章：安全与环保
7.1 施工安全措施
7.2 安全事故的处理
7.3 环保要求与措施
7.4 职业健康安全
第八章：保密与知识产权
8.1 合同保密义务
8.2 知识产权的保护
8.3 专利与著作权的归属
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为的认定
9.2 违约责任的形式与计算
9.3 赔偿金额的计算方法
9.4 不可抗力事件的处理
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁委员会的选定
10.3 仲裁地点与语言
10.4 诉讼的管辖法院
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序
11.2 合同解除的条件与程序
11.3 变更与解除的效力
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件
12.2 合同解除的程序与效力
12.3 终止与解除后的权利与义务
第十三章：附则
13.1 合同的生效条件
13.2 合同的续签与更新
13.3 合同的解除与终止
13.4 合同的废止与保留条款
第十四章：附件
14.1 合同附件列表
14.2 附件内容的说明与效力
合同编号_________
第一章：总则
1.2 定义与解释：本合同所用词语的含义如下：
（1）施工方：指具有广告牌施工资质和能力的法人或其他组织。
（2）业主方：指广告牌项目的委托方，具有广告牌建设需求的法人或其他组织。
（3）合同：指本广告牌施工合同书协议书书。
1.4 法律法规的适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同的有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，双方的权利义务履行完毕之日止。
第二章：合同主体
2.1 广告牌施工方主体信息：
（1）名称：__________
（2）地址：__________
（3）法定代表人：__________
（4）联系人：__________
（5）联系电话：__________
2.2 广告牌业主方主体信息：
（1）名称：__________
（2）地址：__________
（3）法定代表人：__________
（4）联系人：__________
（5）联系电话：__________
2.3 双方代表的授权与资质：双方代表在签订本合同时，已获得合法授权，具有签订和履行本合同的资格和能力。
第三章：施工内容与要求
3.1 广告牌的规模与规格：广告牌的具体规模、规格和数量等要求，详见合同附件中的技术要求和设计图纸。
3.2 施工地点与施工时间：施工地点位于__________，施工时间为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.3 施工工艺与标准：施工方应按照合同附件中的技术要求和设计图纸进行施工，并符合国家相关标准和规范。
3.4 施工材料的要求：施工方应使用符合国家标准的材料，并提供材料合格证明文件。
3.5 施工质量的保证：施工方应保证施工质量符合合同约定的要求，并承担相应的质量责任。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价：本合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 价格的调整条件与方法：合同价格在合同签订后，如因政策调整、材料价格变动等原因导致成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格。
4.3 预付款的支付：业主方应在合同签订后__________日内，向施工方支付合同总价的30%作为预付款。
4.4 进度款的支付：施工方按照工程进度，向业主方提交进度报告，业主方应在收到报告后__________日内支付相应进度款。
4.5 竣工结算：工程竣工后，施工方向业主方提交竣工决算报告，双方按照合同约定进行竣工结算。
4.6 支付方式与账户：本合同款项通过银行转账方式支付，具体账户信息如下：
户名：__________
账号：__________
开户银行：__________
第五章：工期与进度
5.1 施工工期的约定：施工方应在合同约定的施工时间内完成工程。
5.2 施工进度的报告与审批：施工方应定期向业主方报告施工进度，业主方有权对施工进度进行监督和审批。
5.3 工期延误的处理：如施工方原因导致工期延误，应按合同约定承担相应的违约责任。
5.4 提前完成工期的奖励与补偿：如施工方提前完成工程，双方可协商给予相应的奖励或补偿。
第六章：质量与检验
6.1 施工质量的控制：施工方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合合同约定。
6.2 质量检验的标准与方法：质量检验应按照国家相关标准和规范进行，具体方法详见合同附件。
6.3 质量问题的处理：如出现质量问题，施工方应负责及时修复，并承担相应责任。
6.4 验收与移交：工程竣工后，双方
第八章：保密与知识产权
8.1 合同保密义务：双方在合同履行过程中，应对对方的技术秘密、商业秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
8.2 知识产权的保护：双方应尊重对方在合同项目中的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。
8.3 专利与著作权的归属：合同项目中所产生的专利申请权、著作权等知识产权，归__________方所有。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为的认定：双方应严格履行合同义务，如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任。
9.2 违约责任的形式与计算：违约方应承担违约金、赔偿金等违约责任，具体计算方式详见合同附件。
9.3 赔偿金额的计算方法：赔偿金额根据违约方违约程度、损失程度等因素，按照合同附件中的计算方法进行确定。
9.4 不可抗力事件的处理：不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据实际情况减轻或免除违约责任。
第十章：争议解决
（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；
（2）提交__________仲裁委员会仲裁。
10.2 仲裁委员会的选定：双方应共同选定一个仲裁委员会，如双方无法达成一致，可提交__________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 仲裁地点与语言：仲裁地点为__________，仲裁语言为__________。
10.4 诉讼的管辖法院：如选择诉讼解决争议，双方同意由合同签订地人民法院管辖。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并明确变更的内容、范围、时间等。
11.2 合同解除的条件与程序：合同履行过程中，如发生合同解除情况，双方应签订书面解除协议，并明确解除的原因、时间等。
11.3 变更与解除的效力：合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议约定的内容履行各自义务。
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件：合同履行完成后，双方同意终止合同；合同期限届满，双方未续签，合同自然终止。
12.2 合同解除的程序与效力：合同解除应按照第十章约定的争议解决方式进行，解除协议生效后，合同即告终止。
12.3 终止与解除后的权利与义务：合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理合同终止或解除后的相关事宜，包括但不限于工程验收、结算等。
第十三章：附则
13.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的续签与更新：合同到期前，双方可协商续签或更新合同。
13.3 合同的解除与终止：合同解除或终止后，本章条款仍然有效。
13.4 合同的废止与保留条款：本合同任何条款的废止或修改，需双方共同协商一致，并以书面形式作出。
第十四章：附件
14.1 合同附件列表：详见附件。
14.2 附件内容的说明与效力：附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
【签字盖章区域】
甲方（广告牌业主方）：__________
乙方（广告牌施工方）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定广告牌施工所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未经甲方同意私自更换供应商，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外成本。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行审批。
1.3 甲方变更权：在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更合同内容。甲方应提前书面通知乙方，并说明变更的原因和范围。乙方应按照甲方的变更要求进行施工。
1.4 甲方解除权：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。甲方应提前书面通知乙方，并说明解除合同的原因。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方保修责任：乙方应对广告牌施工质量承担保修责任。在保修期内，如广告牌出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方施工安全：乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的人身安全和工程安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
2.3 乙方保密义务：乙方应对甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2.4 乙方交付时间：乙方应按照合同约定的时间交付广告牌工程。如乙方延迟交付工程，应按照合同约定承担违约责任。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的报酬：第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。
3.3 第三方中介的解除：如甲方和乙方协商一致，有权解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同应提前书面通知第三方中介，并说明解除原因。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 技术要求和设计图纸
2. 施工进度报告
3. 材料合格证明文件
4. 保修证书
5. 安全事故报告
6. 进度款支付证明
7. 竣工决算报告
8. 变更协议
9. 解除协议
10. 材料供应商信息
11. 施工人员名单和资质证明
12. 安全管理制度
13. 质量检验报告
14. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 施工方未按照合同约定的时间完成工程，属于工期延误。
2. 施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，属于质量问题。
3. 施工方未按照合同约定的材料要求进行施工，属于材料不合格。
4. 施工方未按照合同约定的施工工艺进行施工，属于工艺不合格。
5. 施工方未按照合同约定的安全标准进行施工，属于安全事故。
6. 业主方未按照合同约定的支付时间支付款项，属于拖欠工程款。
7. 业主方未按照合同约定的验收标准进行验收，属于验收不合格。
8. 双方未按照合同约定的争议解决方式解决争议，属于争议处理不当。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 工期延误：施工方未按照合同约定的时间完成工程的行为。
4. 质量问题：施工方未按照合同约定的质量标准完成工程的行为。
5. 材料不合格：施工方未按照合同约定的材料要求进行施工的行为。
6. 工艺不合格：施工方未按照合同约定的施工工艺进行施工的行为。
7. 安全事故：施工方未按照合同约定的安全标准进行施工，导致人员伤亡或财产损失的事件。
8. 拖欠工程款：业主方未按照合同约定的支付时间支付款项的行为。
9. 验收不合格：业主方未按照合同约定的验收标准进行验收的行为。
10. 争议处理不当：双方未按照合同约定的争议解决方式解决争议的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：提前制定详细施工计划，确保按计划施工。如有延误，及时与甲方沟通，协商调整工期。
2. 质量问题：严格按照国家相关标准和规范进行施工，加强质量检验。如发现问题，及时整改，并承担相应责任。
3. 材料不合格：选择符合国家标准的材料供应商，对材料进行严格检验。如发现不合格材料，及时更换。
4. 安全事故：建立健全安全管理制度，加强施工现场的安全培训和监督。如发生安全事故，立即启动应急预案，并及时报告甲方。
5. 拖欠工程款：明确付款时间节点，按时支付进度款。如甲方拖欠工程款，及时协商解决，确保工程继续顺利进行。
6. 验收不合格：严格按照合同约定的验收标准进行施工，确保工程质量。如验收不合格，及时整改，并重新申请验收。
7. 争议处理不当：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。如争议处理不当，可寻求法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 广告牌施工合同的签订与履行。
2. 施工方按照合同约定进行施工。
3. 业主方按照合同约定支付工程款。
4. 双方按照合同约定进行工程验收。
5. 双方在合同履行过程中发生争议时进行协商或争议解决。
6. 合同履行过程中出现违约行为时进行违约责任的认定与处理。
7. 合同履行过程中的安全事故处理与赔偿。
8. 合同履行过程中的质量问题处理与赔偿。
9. 合同履行过程中的材料不合格处理与赔偿。
10. 合同履行过程中的工期延误处理与赔偿。