建设工程设计施工合同书(2025版).docx

编号：__________

建设工程设计施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程设计施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程规模
2.3 工程地点
2.4 工程投资估算
第三章：设计范围及内容
3.1 设计范围
3.2 设计内容
3.3 设计深度及要求
3.4 设计时间进度安排
第四章：施工范围及内容
4.1 施工范围
4.2 施工内容
4.3 施工标准及要求
4.4 施工时间进度安排
第五章：合同价格
5.1 合同总价
5.2 价格调整机制
5.3 付款方式及进度
5.4 价款结算
第六章：合同履行
6.1 合同启动
6.2 设计及施工协调
6.3 质量控制
6.4 安全生产管理
第七章：合同变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任认定
8.3 违约赔偿方式
8.4 违约争议解决
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 仲裁程序
9.4 仲裁结果执行
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件
10.4 合同终止与解除后的权利义务处理
第十一章：合同的履行地点、时间、方式
11.1 履行地点
11.2 履行时间
11.3 履行方式
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密信息范围
12.2 保密期限
12.3 保密义务及违约责任
第十三章：合同的继承和转让
13.1 合同继承
13.2 合同转让条件
13.3 合同转让程序
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力
14.2 法律适用
14.3 合同的解释
14.4 合同附件
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同主体
1.1.1 发包人：__________
1.1.2 承包人：__________
1.2 合同签订依据
1.2.1 法律法规
1.2.2 招标文件
1.2.3 投标文件
1.3 合同宗旨
1.3.1 确保工程质量
1.3.2 保障工程安全
1.3.3 促进工程进度
1.4 合同适用范围
1.4.1 工程设计范围
1.4.2 工程施工范围
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.1.1 工程名称：__________
2.1.2 工程性质：__________
2.2 工程规模
2.2.1 工程规模描述：__________
2.2.2 工程规模分类：__________
2.3 工程地点
2.3.1 工程地点：__________
2.3.2 地理位置描述：__________
2.4 工程投资估算
2.4.1 总投资估算：__________
2.4.2 投资构成：__________
第三章：设计范围及内容
3.1 设计范围
3.1.1 设计范围描述：__________
3.1.2 设计阶段：__________
3.2 设计内容
3.2.1 设计内容列表：__________
3.2.2 设计文件要求：__________
3.3 设计深度及要求
3.3.1 设计深度要求：__________
3.3.2 设计标准规范：__________
3.4 设计时间进度安排
3.4.1 设计时间计划：__________
3.4.2 设计进度报告：__________
第四章：施工范围及内容
4.1 施工范围
4.1.1 施工范围描述：__________
4.1.2 施工阶段：__________
4.2 施工内容
4.2.1 施工内容列表：__________
4.2.2 施工技术要求：__________
4.3 施工标准及要求
4.3.1 施工标准：__________
4.3.2 施工要求：__________
4.4 施工时间进度安排
4.4.1 施工时间计划：__________
4.4.2 施工进度报告：__________
第五章：合同价格
5.1 合同总价
5.1.1 合同总价构成：__________
5.1.2 合同总价确认：__________
5.2 价格调整机制
5.2.1 价格调整条件：__________
5.2.2 价格调整方法：__________
5.3 付款方式及进度
5.3.1 付款方式：__________
5.3.2 付款进度安排：__________
5.4 价款结算
5.4.1 结算条件：__________
5.4.2 结算程序：__________
第六章：合同履行
6.1 合同启动
6.1.1 启动程序：__________
6.1.2 启动文件：__________
6.2 设计及施工协调
6.2.1 协调机制：__________
6.2.2 协调会议：__________
6.3 质量控制
6.3.1 质量控制标准：__________
6.3.2 质量控制程序：__________
6.4 安全生产管理
6.4.1 安全生产要求：__________
6.4.2 安全生产措施：__________
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.1.1 发包人违约行为：__________
8.1.2 承包人违约行为：__________
8.2 违约责任认定
8.2.1 违约责任认定标准：__________
8.2.2 违约责任认定程序：__________
8.3 违约赔偿方式
8.3.1 赔偿方式：__________
8.3.2 赔偿限额：__________
8.4 违约争议解决
8.4.1 争议解决方式：__________
8.4.2 争议解决程序：__________
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 争议解决方式：__________
9.1.2 争议解决机构：__________
9.2 仲裁机构
9.2.1 仲裁机构名称：__________
9.2.2 仲裁机构地点：__________
9.3 仲裁程序
9.3.1 仲裁申请程序：__________
9.3.2 仲裁审理程序：__________
9.4 仲裁结果执行
9.4.1 仲裁结果执行程序：__________
9.4.2 仲裁结果执行保障：__________
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.1.1 生效条件：__________
10.1.2 生效时间：__________
10.2 合同终止条件
10.2.1 终止条件：__________
10.2.2 终止时间：__________
10.3 合同解除条件
10.3.1 解除条件：__________
10.3.2 解除程序：__________
10.4 合同终止与解除后的权利义务处理
10.4.1 权利义务处理：__________
第十一章：合同的履行地点、时间、方式
11.1 履行地点
11.1.1 履行地点：__________
11.1.2 履行地点变更程序：__________
11.2 履行时间
11.2.1 履行时间：__________
11.2.2 履行时间变更程序：__________
11.3 履行方式
11.3.1 履行方式：__________
11.3.2 履行方式变更程序：__________
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密信息范围
12.1.1 保密信息范围：__________
12.1.2 保密信息例外：__________
12.2 保密期限
12.2.1 保密期限：__________
12.2.2 保密期限延长条件：__________
12.3 保密义务及违约责任
12.3.1 保密义务：__________
12.3.2 违约责任：__________
第十三章：合同的继承和转让
13.1 合同继承
13.1.1 继承条件：__________
13.1.2 继承程序：__________
13.2 合同转让条件
13.2.1 转让条件：__________
13.2.2 转让程序：__________
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力
14.1.1 不可抗力定义：__________
14.1.2 不可抗力后果处理：__________
14.2 法律适用
14.2.1 适用法律：__________
14.2.2 法律适用争议解决：__________
14.3 合同的解释
14.3.1 合同解释原则：__________
14.3.2 合同解释程序：__________
14.4 合同附件
14.4.1 附件清单：__________
14.4.2 附件效力：__________
合同双方签字盖章区域：
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的设计及施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并确保甲方的监督不会影响工程进度和质量。
1.3 甲方变更权
甲方在合同履行过程中，有权根据工程实际情况对设计及施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行相应的调整，并承担因变更产生的额外费用。
1.4 甲方验收权
甲方有权对工程的每个阶段进行验收。乙方应按照甲方的要求完成工程，并在验收合格后继续进行下一阶段的工作。若乙方未按照甲方要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术保密
乙方应对甲方的技术资料和商业秘密予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.2 乙方工期保证
乙方应保证工程按约定的工期完成。若乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，具体金额双方另行约定。
2.3 乙方质量保证
乙方应保证工程质量符合约定的标准。若乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或修复，并承担由此产生的额外费用。
2.4 乙方安全生产
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行安全生产管理，确保工程安全。若乙方发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应严格按照合同约定履行中介职责，包括工程款的支付、验收等。若第三方中介未按照合同约定履行职责，甲方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
3.2 第三方中介的独立性
第三方中介在履行中介职责过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的影响。若第三方中介违反独立性原则，甲方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对甲乙双方的商业秘密和技术资料予以保密，未经甲乙双方许可不得泄露给第三方。若第三方中介违反保密义务，甲方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的收费
第三方中介的收费标准应按照合同约定执行。若第三方中介未经甲方同意擅自提高收费标准，甲方有权要求第三方中介退还多余的费用，并承担由此产生的额外费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸及说明
2. 工程施工方案及说明
3. 合同履行过程中产生的所有会议纪要
4. 工程变更记录
5. 工程验收报告
6. 材料及设备采购清单
7. 安全生产管理措施及应急预案
8. 设计及施工进度计划
9. 合同款项支付凭证
10. 违约金计算公式及说明
11. 第三方中介服务合同
12. 保密协议
13. 知识产权声明
14. 合同解除或终止协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付款项
未按约定提供设计及施工条件
未按约定进行工程变更
未按约定时间进行验收
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定进行安全生产管理
未按约定保密甲方商业秘密
3. 第三方中介违约行为
未按约定履行中介职责
未保持独立性
未按约定保密甲乙双方信息
未按约定收费
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约行为：未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。
4. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
5. 知识产权：包括专利权、著作权、商标权等。
6. 保密义务：合同一方对合同另一方提供的商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。
7. 安全生产管理：为保障工程安全所采取的组织、计划、控制、领导和协调等活动。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 设计及施工进度延误
解决办法：协商调整进度计划，必要时签订进度调整协议。
2. 工程质量争议
解决办法：质量检测机构进行检测，根据检测结果协商解决。
3. 保密信息泄露
解决办法：立即采取补救措施，违约方承担相应责任。
4. 不可抗力事件
解决办法：及时通知对方，提供相关证明，协商处理合同履行问题。
5. 合同解除或终止
解决办法：遵守合同解除或终止程序，协商处理后续事宜。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、扩建、改建的建设工程设计施工项目。
2. 适用于各类建筑、市政、交通、水利等工程建设领域。
3. 适用于国内工程合同签订及履行。
4. 适用于涉及第三方中介服务的合同场景。
5. 适用于需要保密的商业秘密和技术秘密的合同场景。
6. 适用于合同一方为主导，其他方为承包或合作方的合同结构。