资源描述
编号:__________
2025建设工程施工维修合同书简易
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025建设工程施工维修合同书简易
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(发包方)名称及联系方式
1.2 乙方(承包方)名称及联系方式
1.3 丙方(监理方)名称及联系方式
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:合同条款
3.1 合同签订依据
3.2 合同有效期限
3.3 合同解除条件
3.4 违约责任
第四章:工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量验收程序
4.3 质量问题处理
第五章:工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度报告
5.3 进度变更
第六章:工程费用
6.1 工程造价
6.2 付款方式
6.3 付款进度
6.4 乙方费用自理项目
第七章:材料设备
7.1 材料设备供应
7.2 质量要求
7.3 验收程序
第八章:施工安全
8.1 安全措施
8.2 安全事故处理
8.3 安全生产责任
第九章:环境保护
9.1 环保要求
9.2 环保措施
9.3 环保验收
第十章:变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 变更与解除的程序
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖法院
第十二章:合同的生效、修改与终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改程序
12.3 合同终止条件
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章:附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 相关法律法规及规范文件
合同编号2025001
第一章:合同主体
1.1 甲方(发包方)名称及联系方式:
甲方名称:__________
甲方地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
1.2 乙方(承包方)名称及联系方式:
乙方名称:__________
乙方地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
1.3 丙方(监理方)名称及联系方式:
丙方名称:__________
丙方地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
第二章:工程概况
2.1 工程名称:__________
2.2 工程地点:__________
2.3 工程规模:__________
2.4 工程预算:__________
第三章:合同条款
3.1 合同签订依据:本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订的。
3.2 合同有效期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.3 合同解除条件:在合同有效期内,如甲乙双方协商一致,可以解除合同。
3.4 违约责任:违反合同的一方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
第四章:工程质量
4.1 工程质量标准:按照《建设工程质量管理条例》和行业标准执行。
4.2 质量验收程序:工程完成后,由乙方组织自检,然后由甲方、乙方、丙方共同进行验收。
4.3 质量问题处理:发现质量问题,应及时报告并协商解决,必要时应暂停施工。
第五章:工程进度
5.1 施工计划:乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工计划,并提交甲方和丙方备案。
5.2 进度报告:乙方应定期向甲方和丙方报告工程进度。
5.3 进度变更:如因特殊情况需要变更进度,乙方应提前向甲方和丙方提出申请,并经甲方和丙方同意后方可实施。
第六章:工程费用
6.1 工程造价:工程造价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
6.2 付款方式:甲方分期支付乙方工程款项,具体支付方式见附件。
6.3 付款进度:甲方按照乙方实际完成工程进度支付相应款项。
6.4 乙方费用自理项目:乙方应承担因其自身原因产生的所有费用,包括但不限于人员工资、材料运输费、设备租赁费等。
第八章:施工安全
8.1 安全措施:乙方应按照国家安全生产法律法规和相关标准要求,制定并落实施工安全措施。
8.2 安全事故处理:发生安全事故,乙方应立即报告甲方和丙方,并采取措施防止事故扩大,同时按有关规定及时妥善处理。
8.3 安全生产责任:乙方应对其施工现场的安全生产全面负责,确保工程施工安全。
第九章:环境保护
9.1 环保要求:乙方应遵守国家环境保护法律法规,严格执行环保措施,确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。
9.2 环保措施:乙方应采取有效措施,防止噪声、废水、废气、固体废物等对环境造成污染。
9.3 环保验收:工程竣工后,乙方应按照相关法律法规接受环保部门的验收。
第十章:变更与解除
10.1 合同变更条件:合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更,甲乙双方可协商一致进行变更。
10.2 合同解除条件:合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同。
10.3 变更与解除的程序:变更或解除合同应书面协议,并由甲乙双方签字盖章确认。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.2 仲裁机构:如双方同意仲裁,仲裁机构为__________________。
11.3 诉讼管辖法院:如双方未选择仲裁,则向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二章:合同的生效、修改与终止
12.1 合同生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改程序:合同履行过程中,如需修改,应经甲乙双方协商一致,并书面确认。
12.3 合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格后,本合同即终止。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款:甲乙双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护:乙方应保护甲方提供的技术资料、图纸等知识产权,不得侵犯甲方的知识产权。
13.3 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按法律规定和合同约定承担相应责任。
第十四章:附件
14.1 工程图纸:见附件一。
14.2 技术说明书:见附件二。
14.3 相关法律法规及规范文件:见附件三。
【合同签字盖章区域】
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
丙方(监理方):____________________
签订日期:____________________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方在施工过程中所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料,并保证材料质量符合工程要求。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。
1.3 甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况对工程的设计、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划,并报甲方和丙方备案。
1.4 甲方提前使用权:在工程尚未竣工验收合格的情况下,甲方有权提前使用该部分工程。提前使用部分工程的风险由甲方承担,乙方应提供必要的使用条件和技术支持。
1.5 甲方维修权:工程竣工验收合格后,甲方有权要求乙方对工程进行一定期限的免费维修。维修期限自竣工验收之日起计算,最长不超过两年。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证:乙方应对其施工的工程质量承担责任。工程竣工验收合格后,乙方应保证工程在一定期限内不存在重大质量问题。
2.2 乙方进度保证:乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。如乙方原因导致工程延期,乙方应向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的损失。
2.3 乙方材料和设备供应:乙方负责采购工程施工所需的材料和设备。乙方应保证材料和设备的质量符合工程要求,并按时供应到施工现场。
2.4 乙方安全和环保责任:乙方应负责施工现场的安全和环保工作,确保工程施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。
2.5 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密,未经甲方同意不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介负责协调甲乙双方的关系,监督工程的施工进度和质量,并处理合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用:第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。具体费用数额和支付方式在合同中约定。
3.3 第三方中介的独立性:第三方中介在履行合同过程中,应保持独立性,公正客观地处理合同履行过程中的问题。
3.4 第三方中介的更换:如甲乙双方对第三方中介的工作不满意,有权协商一致更换中介机构。更换中介机构的过程应符合合同约定的程序。
3.5 第三方中介的赔偿责任:如因第三方中介的过失导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 相关法律法规及规范文件
4. 材料供应商名单
5. 施工进度报告
6. 质量检验报告
7. 安全措施方案
8. 环保措施方案
9. 维修服务协议
10. 违约金计算公式
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付工程款项,视为违约。
2. 乙方未按约定工期完成工程,视为违约。
3. 乙方提供的材料和设备不符合工程要求,视为违约。
4. 乙方未按约定履行安全和环保责任,视为违约。
5. 第三方中介未按约定履行协调和监督职责,视为违约。
6. 甲方提前使用部分工程导致工程损坏,甲方需承担责任。
7. 因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。
三、法律名词及解释:
1. 合同履行:双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约金:违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
3. 不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
4. 工程验收:对工程质量、安全、进度等方面的检查和评估。
5. 维修责任:乙方在一定期限内对工程进行的免费维修。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:乙方应采取措施加快进度,并向甲方报告。
2. 材料质量问题:乙方应及时更换不合格材料,并承担相应责任。
3. 安全事故发生:立即报告甲方和丙方,采取措施防止扩大损失。
4. 合同争议:通过友好协商解决;协商不成的,可依法向法院起诉。
5. 不可抗力事件:及时通知甲方和丙方,并按约定承担相应责任。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建设工程施工维修合同。
2. 适用于需要甲方指定材料供应商的情况。
3. 适用于甲方对施工过程进行监督的场景。
4. 适用于甲方对工程进行提前使用的场景。
5. 适用于乙方负责材料和设备供应的场景。
6. 适用于乙方需按照甲方要求进行施工变更的场景。
7. 适用于第三方中介参与协调和监督合同履行的情况。
展开阅读全文