2025版招标合同书协议书书.docx

编号：__________

2025版最新招标合同书协议书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版最新招标合同书协议书书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 适用法律与 jurisdiction
第二章：招标条件
2.1 招标人的资格与资质
2.2 招标文件的获取
2.3 招标文件的澄清与修改
第三章：投标要求
3.1 投标人的资格与资质
3.2 投标文件的提交
3.3 投标保证金
3.4 投标无效的情形
第四章：评标与中标
4.1 评标委员会组成
4.2 评标原则与方法
4.3 中标条件与确定
4.4 中标通知
第五章：合同的签订与履行
5.1 合同签订时间与地点
5.2 合同内容的确认与变更
5.3 合同的履行与管理
5.4 合同的解除与终止
第六章：合同价款与支付
6.1 合同价款的确定
6.2 支付方式与时间
6.3 价款调整的条件与方法
第七章：质量与验收
7.1 工程质量标准
7.2 验收程序与方法
7.3 质量问题的处理
第八章：违约责任
8.1 违约行为与责任
8.2 违约赔偿的计算与支付
8.3 违约与争议解决方式
第九章：不可抗力
9.1 不可抗力的认定
9.2 不可抗力的后果与处理
第十章：合同的转让与分包
10.1 合同转让的条件与程序
10.2 分包工程的限制与要求
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义与范围
11.2 保密义务与期限
11.3 违约责任与救济
第十二章：争议解决
12.1 争议解决的方式
12.2 仲裁的程序与规则
12.3 诉讼的法院选择与管辖
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效与解除
13.2 信息的提供与交流
13.3 合同的保管与复印件
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容的说明与解释
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：本合同是甲方（招标人）与乙方（投标人）就乙方参与甲方招标项目，并按照约定完成工程的内容所达成的协议。
1.2 定义与解释：合同中使用的词语，除非上下文另有规定，否则其含义如下：甲方指招标人，乙方指中标人，工程指招标文件中描述的工程，合同指本招标合同。
1.3 适用法律与 jurisdiction：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由甲方所在地的人民法院管辖。
第二章：招标条件
2.1 招标人的资格与资质：甲方是依法成立并具有独立法人资格的招标人，具备招标条件。
2.2 招标文件的获取：乙方应按照甲方公布的招标文件获取招标文件，并按照招标文件的要求进行投标。
2.3 招标文件的澄清与修改：甲方有权在招标文件发布后对招标文件进行澄清和修改，并通知所有获取招标文件的乙方。
第三章：投标要求
3.1 投标人的资格与资质：乙方应具备相应的资质和能力，符合招标文件中对投标人的要求。
3.2 投标文件的提交：乙方应在规定的时间内提交完整的投标文件，包括投标保证金。
3.3 投标保证金：乙方应按照招标文件的要求提交投标保证金，作为对其投标的担保。
3.4 投标无效的情形：乙方提交的投标文件不符合招标文件要求，或者在规定时间内未提交投标文件的，其投标无效。
第四章：评标与中标
4.1 评标委员会组成：甲方将组建评标委员会，负责对投标文件进行评审。
4.2 评标原则与方法：评标委员会将按照公平、公正、公开的原则和招标文件规定的评标方法进行评标。
4.3 中标条件与确定：评标委员会将根据评标结果确定中标人，并向甲方报告。
4.4 中标通知：甲方将在确定中标人后向乙方发出中标通知书。
第五章：合同的签订与履行
5.1 合同签订时间与地点：乙方应在接到中标通知书后，按照甲方要求的时间和地点签订合同。
5.2 合同内容的确认与变更：合同签订后，甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同内容。
5.3 合同的履行与管理：乙方应按照合同约定完成工程，并对工程的质量和安全负责。
5.4 合同的解除与终止：合同的解除和终止应按照合同约定或者法律的规定进行。
第六章：合同价款与支付
6.1 合同价款的确定：合同价款应根据招标文件和合同约定确定。
6.2 支付方式与时间：甲方应按照合同约定的方式和时间向乙方支付合同价款。
6.3 价款调整的条件与方法：合同价款的调整应按照合同约定的条件和method进行。
第八章：违约责任
8.1 违约行为与责任：乙方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任按照合同约定执行。
8.2 违约赔偿的计算与支付：乙方应按照合同约定或者甲方合理要求的金额和时间支付违约赔偿。
8.3 违约与争议解决方式：违约争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九章：不可抗力
9.1 不可抗力的认定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
9.2 不可抗力的后果与处理：因不可抗力导致乙方不能履行合同的，乙方应及时通知甲方，并按照合同约定处理。
第十章：合同的转让与分包
10.1 合同转让的条件与程序：未经甲方同意，乙方不得将合同转让给第三方。
10.2 分包工程的限制与要求：乙方不得将合同工程的全部或主要部分分包给第三方，如需分包，应事先征得甲方的同意，并按照甲方要求承担分包工程的责任。
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义与范围：保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。
11.2 保密义务与期限：乙方应对甲方的保密信息保密，保密期限按照合同约定执行。
11.3 违约责任与救济：乙方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第十二章：争议解决
12.1 争议解决的方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.2 仲裁的程序与规则：双方同意提交仲裁的，按照双方约定的仲裁规则进行。
12.3 诉讼的法院选择与管辖：甲方所在地人民法院具有合同争议的管辖权。
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效与解除：合同自双方签字盖章之日起生效，合同的解除应按照合同约定或者法律的规定进行。
13.2 信息的提供与交流：双方应保证信息提供的真实性和有效性，并相互提供必要的协助与支持。
13.3 合同的保管与复印件：双方均应妥善保管合同及其复印件，未经对方同意，不得向第三方泄露。
第十四章：附件
14.1 附件列表：附件一：招标文件；附件二：投标文件；附件三：合同履行过程中产生的相关文件。
14.2 附件内容的说明与解释：附件内容是本合同的有效组成部分，甲乙双方应共同遵守。
甲方（招标人）：________________
乙方（中标人）：________________
签订日期：________________
签字代表：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权：甲方在不违背法律规定及合同原则的前提下，有权对合同内容进行变更，包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、价款支付等。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整合同履行计划。
1.2 甲方验收权：甲方有权对乙方完成的工作成果进行验收，如乙方的工作成果不符合合同约定，甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改或重新施工。
1.3 甲方索赔权：如乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方工期保障：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，如乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金。
2.2 乙方质量保障：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，如乙方的工作成果不符合合同约定，乙方应承担返工、整改等费用。
2.3 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的保密信息保密，如乙方泄露甲方保密信息，应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责：第三方中介应公正、中立地履行调解、协调等职责，确保合同各方合法权益的实现。
3.2 第三方中介的选定：甲方和乙方应共同选定第三方中介，如双方无法达成一致，可向甲方所在地人民法院申请指定。
3.3 第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定承担，如未约定，可按照双方实际受益比例分摊。
3.4 第三方中介的裁决效力：第三方中介作出的裁决视为双方的共同约定，具有法律效力，各方均应予以遵守。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 招标文件
2. 投标文件
3. 合同履行过程中产生的相关文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定履行义务，包括工期延误、工程质量不符合约定等。
2. 乙方未按照合同约定保密，泄露甲方保密信息。
3. 乙方未按照合同约定支付价款或投标保证金。
4. 乙方在合同履行过程中出现严重的违约行为，导致合同无法继续履行。
三、法律名词及解释：
1. 招标人：指发起招标并具有独立法人资格的甲方。
2. 中标人：指在招标过程中被甲方选定并与甲方签订合同的乙方。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 违约金：指乙方因违约行为所需支付给甲方的赔偿金。
5. 保密信息：指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并承担因延误导致的违约金。
2. 工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改或重新施工，并承担相应费用。
3. 保密信息泄露：乙方应立即采取补救措施，防止信息继续泄露，并承担违约责任。
4. 合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 甲方作为招标人，乙方作为中标人，双方签订合同履行工程。
2. 乙方在合同履行过程中出现违约行为，甲方要求乙方承担违约责任。
3. 合同履行过程中，双方交换保密信息，乙方泄露甲方保密信息。
4. 合同履行过程中，乙方未按照合同约定支付价款或投标保证金。
5. 合同履行过程中，遇到不可抗力导致合同无法继续履行。