资源描述
编号:__________
2025配电工程施工承包合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025配电工程施工承包合同书
合同目录
第一章:合同综述
1.1 合同各方的权利和义务
1.2 合同的生效、变更和解除
1.3 合同的争议解决
第二章:工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程规模和范围
2.3 工程地点和工期
第三章:工程质量和标准
3.1 工程质量标准
3.2 工程验收标准
3.3 工程质量保证措施
第四章:工程量和报价
4.1 工程量清单
4.2 工程报价和计价方式
4.3 工程款支付和结算
第五章:施工方案和技术要求
5.1 施工方案
5.2 施工组织设计
5.3 施工技术要求
第六章:安全生产和环境保护
6.1 安全生产要求
6.2 环境保护要求
6.3 安全事故处理
第七章:工期和进度计划
7.1 工期计划
7.2 进度计划
7.3 工期延误的处理
第八章:合同价格和费用
8.1 合同价格
8.2 额外费用
8.3 成本控制和成本增加
第九章:合同变更和调整
9.1 合同变更的条件和程序
9.2 合同调整的方式和范围
9.3 变更和调整的价款处理
第十章:违约责任
10.1 承包商的违约责任
10.2 发包商的违约责任
10.3 违约赔偿和责任限制
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼的地点和适用法律
11.3 仲裁或诉讼的程序和费用
第十二章:合同的生效、变更和解除
12.1 合同的生效条件
12.2 合同的变更程序
12.3 合同的解除条件
第十三章:其他条款
13.1 合同的保密条款
13.2 合同的知识产权保护
13.3 合同的转让和分包
第十四章:附件和附录
14.1 附件清单
14.2 附录文件
14.3 附件和附录的生效条件
合同编号:2025配电工程施工承包合同书
第一章:合同综述
1.1 合同各方的权利和义务
1.1.1 承包商的权利和义务
1.1.2 发包商的权利和义务
1.2 合同的生效、变更和解除
1.2.1 合同的生效条件
1.2.2 合同的变更程序
1.2.3 合同的解除条件
1.3 合同的争议解决
1.3.1 争议解决方式
1.3.2 仲裁或诉讼的地点和适用法律
1.3.3 仲裁或诉讼的程序和费用
第二章:工程概况
2.1 工程简介
2.1.1 工程名称
2.1.2 工程目的和意义
2.2 工程规模和范围
2.2.1 工程规模
2.2.2 工程范围
2.3 工程地点和工期
2.3.1 工程地点
2.3.2 工程工期
第三章:工程质量和标准
3.1 工程质量标准
3.1.1 工程质量要求
3.1.2 工程质量验收标准
3.2 工程验收标准
3.2.1 工程验收程序
3.2.2 工程验收标准和方法
3.3 工程质量保证措施
3.3.1 质量保证体系
3.3.2 质量控制措施
第四章:工程量和报价
4.1 工程量清单
4.1.1 工程量清单编制
4.1.2 工程量清单的修改和调整
4.2 工程报价和计价方式
4.2.1 工程报价编制
4.2.2 计价方式和原则
4.3 工程款支付和结算
4.3.1 工程款支付条件
4.3.2 工程款结算方式
第五章:施工方案和技术要求
5.1 施工方案
5.1.1 施工方案编制
5.1.2 施工方案的修改和调整
5.2 施工组织设计
5.2.1 施工组织设计编制
5.2.2 施工组织设计的实施和监督
5.3 施工技术要求
5.3.1 施工技术标准
5.3.2 施工技术文件的编制和审批
第六章:安全生产和环境保护
6.1 安全生产要求
6.1.1 安全生产责任制
6.1.2 安全生产措施
6.2 环境保护要求
6.2.1 环境保护措施
6.2.2 环境保护责任
6.3 安全事故处理
6.3.1 安全事故报告
6.3.2 安全事故的处理程序
第七章:工期和进度计划
7.1 工期计划
7.1.1 工期计划的编制
7.1.2 工期计划的调整
7.2 进度计划
7.2.1 进度计划的编制
7.2.2 进度计划的实施和监督
7.3 工期延误的处理
7.3.1 工期延误的原因和责任
7.3.2 工期延误的处理程序
第八章:合同价格和费用
8.1 合同价格
8.1.1 合同总价
8.1.2 价格调整条件
8.2 额外费用
8.2.1 额外费用的定义
8.2.2 额外费用的计算和支付
8.3 成本控制和成本增加
8.3.1 成本控制措施
8.3.2 成本增加的处理
第九章:合同变更和调整
9.1 合同变更的条件和程序
9.1.1 变更的条件
9.1.2 变更的程序
9.2 合同调整的方式和范围
9.2.1 调整的方式
9.2.2 调整的范围
9.3 变更和调整的价款处理
9.3.1 变更和调整的价款计算
9.3.2 变更和调整的价款支付
第十章:违约责任
10.1 承包商的违约责任
10.1.1 违约行为的认定
10.1.2 违约责任的处理
10.2 发包商的违约责任
10.2.1 违约行为的认定
10.2.2 违约责任的处理
10.3 违约赔偿和责任限制
10.3.1 违约赔偿的计算和支付
10.3.2 责任限制的条件和金额
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.1.1 争议的解决方式
11.1.2 选择争议解决方式的时间限制
11.2 仲裁或诉讼的地点和适用法律
11.2.1 仲裁或诉讼的地点
11.2.2 适用的法律
11.3 仲裁或诉讼的程序和费用
11.3.1 仲裁或诉讼的程序
11.3.2 仲裁或诉讼的费用承担
第十二章:合同的生效、变更和解除
12.1 合同的生效条件
12.1.1 合同生效的条件
12.1.2 合同生效的时间
12.2 合同的变更程序
12.2.1 合同变更的条件
12.2.2 合同变更的程序
12.3 合同的解除条件
12.3.1 合同解除的条件
12.3.2 合同解除的程序
第十三章:其他条款
13.1 合同的保密条款
13.1.1 保密信息的定义
13.1.2 保密信息的保护措施
13.2 合同的知识产权保护
13.2.1 知识产权的定义
13.2.2 知识产权的保护措施
13.3 合同的转让和分包
13.3.1 合同转让的条件
13.3.2 合同分包的限制
第十四章:附件和附录
14.1 附件清单
14.1.1 附件的清单
14.1.2 附件的生效条件
14.2 附录文件
14.2.1 附录文件的清单
14.2.2 附录文件的生效条件
14.3 附件和附录的生效条件
14.3.1 附件和附录生效的条件
14.3.2 附件和附录生效的时间
合同方签字:
(合同方名称)
(授权代表签名)
日期:____年__月__日
(另一合同方名称)
(授权代表签名)
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
附加条款一:甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方有权对工程进度进行调整,以确保工程质量符合合同规定的要求。
说明:甲方作为工程的主导方,有权根据工程实际情况对进度进行调整,但需确保工程质量不受影响。
1.2 甲方有权对乙方提供的施工方案和技术要求进行审查和修改,以确保工程安全。
说明:甲方对工程安全负有责任,因此有权对乙方的施工方案和技术要求进行审查和修改,以确保工程安全。
1.3 甲方有权对工程质量进行监督和检查,以确保工程符合合同规定的要求。
说明:甲方作为工程的主导方,有权对工程质量进行监督和检查,以确保工程符合合同规定的要求。
附加条款二:乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方应按照合同约定的工程量和报价进行施工,不得擅自变更。
说明:乙方作为施工方,应严格按照合同约定的工程量和报价进行施工,如有变更需求,需提前与甲方沟通协商。
2.2 乙方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工,不得延误。
说明:乙方作为施工方,应严格按照合同约定的工期和进度计划进行施工,如有延误,需提前与甲方沟通协商,并承担相应的违约责任。
2.3 乙方应按照合同约定的工程质量和标准进行施工,不得降低质量。
说明:乙方作为施工方,应严格按照合同约定的工程质量和标准进行施工,不得降低质量,确保工程安全。
附加条款三:第三方中介参与时的特殊规定
3.1 第三方中介应按照合同约定的服务内容进行操作,不得擅自变更。
说明:第三方中介作为参与方,应严格按照合同约定的服务内容进行操作,如有变更需求,需提前与甲方和乙方沟通协商。
3.2 第三方中介应按照合同约定的时间和质量标准完成服务,不得延误或降低质量。
说明:第三方中介作为参与方,应严格按照合同约定的时间和质量标准完成服务,如有延误或降低质量,需承担相应的违约责任。
3.3 第三方中介应保持中立立场,不得偏袒任何一方。
说明:第三方中介在合同执行过程中,应保持中立立场,不得偏袒任何一方,以确保合同的公平公正执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程量清单
2. 工程报价单
3. 施工方案设计
4. 施工组织设计
5. 工程质量标准和要求
6. 安全生产和环境保护措施
7. 工期和进度计划
8. 合同价格和费用明细
9. 合同变更和调整记录
10. 工程验收报告
11. 事故处理报告
12. 保密协议
13. 知识产权保护声明
14. 转让和分包协议
15. 争议解决协议
二、违约行为及认定:
1. 承包商未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合合同要求。
2. 承包商擅自变更工程量或追加费用未经甲方同意。
3. 承包商未按照约定的工期和进度完成工程。
4. 发包商未按照约定时间支付工程款或追加费用。
5. 发包商未提供施工所需的场地、材料、设备等资源。
6. 发包商干涉承包商的正常施工活动,影响工程进度和质量。
7. 第三方中介未按照合同约定提供服务,或服务不符合质量要求。
8. 第三方中介偏袒任何一方,损害其他方利益。
9. 任何一方未履行合同约定的保密义务,泄露对方商业秘密。
10. 任何一方未履行合同约定的知识产权保护义务。
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方为实现特定目的,明确相互权利义务的协议。
3. 工期:合同约定的工程完成时间。
4. 进度:工程按照预定计划进行施工的时间顺序。
5. 工程量:合同约定的工程施工的数量。
6. 费用:为实现合同目的而产生的经济支出。
7. 追加费用:因合同变更或调整而产生的额外费用。
8. 违约金:违约方应支付给对方的一种经济赔偿。
9. 争议解决:解决合同执行过程中发生的争议的方法和程序。
10. 仲裁:一种非诉讼的争议解决方式,由仲裁机构作出具有法律约束力的裁决。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:协商调整工期,必要时签订进度调整协议。
2. 工程质量问题:及时整改,重新验收,必要时索赔。
3. 合同变更:双方协商一致后签订变更协议。
4. 费用争议:查看合同条款,提供相关证据,协商解决或仲裁。
5. 安全事故处理:立即报告,采取措施防止扩大,按照合同约定处理。
6. 保密信息泄露:追究违约方责任,采取补救措施。
7. 知识产权侵权:停止侵权行为,赔偿损失。
8. 分包管理:明确分包商责任,加强监督和管理。
五、所有应用场景:
1. 配电工程施工承包合同适用于电力公司或其子公司与具有施工资质的承包商之间。
2. 合同适用于新建、扩建或改造配电工程。
3. 合同适用于固定地点的工程,如需跨境或跨区域施工,需特殊约定。
4. 合同适用于工期在一年内的工程,如需延长工期,需签订延期协议。
6. 合同适用于双方自愿签订,并符合相关法律法规的条件。
7. 合同适用于有第三方中介参与的情况,如监理、检测机构等。
展开阅读全文