资源描述
编号:__________
2025住房购销合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025住房购销合同书
合同目录
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订地点和时间
1.3 合同宗旨
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
2.2 房屋位置与周边环境
2.3 房屋面积及结构
2.4 房屋所有权及使用情况
第三章:购房资格与条件
3.1 购房者资格要求
3.2 购房条件
3.3 购房优惠政策
第四章:房屋价格与支付方式
4.1 房屋总价
4.2 付款方式及期限
4.3 定金及首付款
4.4 贷款事宜
4.5 支付凭证
第五章:交付与验收
5.1 房屋交付时间
5.2 交付条件
5.3 验收程序及标准
5.4 质量保修
第六章:产权过户与登记
6.1 产权过户手续
6.2 登记机构及流程
6.3 过户费用
第七章:合同的变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
7.3 变更与解除的程序
第八章:违约责任
8.1 购房者违约责任
8.2 开发商违约责任
8.3 违约赔偿方式
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 法律适用
第十章:合同的生效、终止与继承
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同继承
第十一章:其他约定
11.1 购房优惠事项
11.2 配套设施与服务
11.3 双方约定的其他事项
第十二章:双方声明与承诺
12.1 购房者声明与承诺
12.2 开发商声明与承诺
第十三章:附件
13.1 房屋平面图
13.2 合同附件
13.3 其他重要文件
第十四章:附则
14.1 合同解释权
14.2 合同修改与补充
14.3 合同签订日期
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订地点和时间
1.2.1 签订地点:【签订地点】
1.2.2 签订时间:【签订时间】
1.3 合同宗旨
1.3.1 本合同旨在明确甲乙双方在住房购销过程中的权利与义务,确保交易的公平、公正、公开。
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
2.1.1 房屋名称:【房屋名称】
2.1.2 房屋类型:【房屋类型】
2.1.3 房屋坐落:【房屋坐落】
2.2 房屋位置与周边环境
2.2.1 位置描述:【位置描述】
2.2.2 周边环境:【周边环境】
2.3 房屋面积及结构
2.3.1 建筑面积:【建筑面积】平方米
2.3.2 结构描述:【结构描述】
2.4 房屋所有权及使用情况
2.4.1 所有权证明:【所有权证明文件名称】
2.4.2 使用情况:【使用情况】
第三章:购房资格与条件
3.1 购房者资格要求
3.1.1 甲方须为具有购房资格的自然人。
3.2 购房条件
3.2.1 甲方需支付房屋全款或按揭贷款购买该房屋。
3.3 购房优惠政策
3.3.1 甲方根据国家及地方政策,如有优惠政策,乙方应予以落实。
第四章:房屋价格与支付方式
4.1 房屋总价
4.1.1 房屋成交总价为【成交总价】元。
4.2 付款方式及期限
4.2.1 甲方应按照双方约定的付款计划,分阶段支付房款。
4.2.2 付款期限:【付款期限】
4.3 定金及首付款
4.3.1 甲方应在签订合同时支付定金【定金金额】元。
4.3.2 首付款比例为【首付款比例】,金额为【首付款金额】元。
4.4 贷款事宜
4.4.1 甲方如需贷款,应向乙方提供的金融机构办理。
4.4.2 贷款额度、利率、还款方式等按照金融机构规定执行。
4.5 支付凭证
4.5.1 甲方每次支付房款后,乙方应出具相应的收款凭证。
第五章:交付与验收
5.1 房屋交付时间
5.1.1 甲方应按照合同约定接收房屋。
5.1.2 交付时间为:【交付时间】。
5.2 交付条件
5.2.1 房屋交付时应符合:【交付条件】。
5.3 验收程序及标准
5.3.1 甲方应在交付后【验收期限】内对房屋进行验收。
5.3.2 验收标准:【验收标准】。
5.4 质量保修
5.4.1 乙方对交付的房屋承担【保修期限】的质量保修责任。
第六章:产权过户与登记
6.1 产权过户手续
6.1.1 甲方应按照乙方提供的过户流程办理产权过户手续。
6.2 登记机构及流程
6.2.1 产权登记机构为:【登记机构名称】。
6.2.2 登记流程:【登记流程】。
6.3 过户费用
6.3.1 过户费用包括:【过户费用明细】。
6.3.2 甲方应在过户时支付上述费用。
第八章:违约责任
8.1 购房者违约责任
8.1.1 甲方未按约定时间支付房款,应支付违约金【违约金金额】元。
8.1.2 甲方未按约定接受房屋交付,应支付违约金【违约金金额】元。
8.2 开发商违约责任
8.2.1 乙方未按约定时间交付房屋,应支付违约金【违约金金额】元。
8.2.2 乙方未按约定履行质量保修责任,应承担维修费用并支付违约金【违约金金额】元。
8.3 违约赔偿方式
8.3.1 违约方应按照双方约定承担违约责任,赔偿对方损失。
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 双方发生争议,应通过友好协商解决。
9.1.2 协商不成的,可向【仲裁机构名称】申请仲裁。
9.2 仲裁机构
9.2.1 双方同意由【仲裁机构名称】负责审理合同争议。
9.3 法律适用
9.3.1 本合同适用中华人民共和国【适用法律】。
第十章:合同的生效、终止与继承
10.1 合同生效条件
10.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件
10.2.1 在履行完合同约定的义务后,本合同自然终止。
10.3 合同继承
10.3.1 本合同在甲方去世后,其合法继承人可继续履行合同。
第十一章:其他约定
11.1 购房优惠事项
11.1.1 甲方根据【优惠事项名称】享受购房优惠。
11.2 配套设施与服务
11.2.1 乙方承诺提供【配套设施名称】并保证服务质量。
11.3 双方约定的其他事项
11.3.1 双方在合同附件中约定其他事项。
第十二章:双方声明与承诺
12.1 购房者声明与承诺
12.1.1 甲方声明具备购房资格,提供的个人信息真实有效。
12.1.2 甲方承诺按约定支付房款,接受房屋交付。
12.2 开发商声明与承诺
12.2.1 乙方声明拥有房屋所有权,承诺按约定交付房屋。
12.2.2 乙方承诺履行质量保修责任,提供优质服务。
第十三章:附件
13.1 房屋平面图
13.1.1 附件【房屋平面图】
13.2 合同附件
13.2.1 附件【合同附件】
13.3 其他重要文件
13.3.1 附件【其他重要文件】
第十四章:附则
14.1 合同解释权
14.1.1 本合同的解释权归【解释权归属方】。
14.2 合同修改与补充
14.2.1 合同的修改与补充须经双方协商一致,并以书面形式作出。
14.3 合同签订日期
14.3.1 本合同签订日期:【签订日期】。
【合同方签字盖章区域】
甲方(签字): 日期:____年__月__日
乙方(签字): 日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方优先购买权
甲方享有优先购买合同约定房屋的权利,如乙方拟对外出售或转让该房屋,应事先通知甲方,并给予甲方合理的购房期限。
2. 甲方装修自主权
甲方有权根据个人喜好对房屋进行装修,但不得违反法律法规及物业管理规定,造成物业损坏或影响公共安全。装修前需向物业管理部门申报,并承担相应费用。
3. 甲方更名或转让权
甲方在合同约定的条件下,有权将合同项下的购房权利转让给第三方,或更改购房人姓名。如甲方转让合同权利,需提前通知乙方,并办理相关手续。
4. 甲方解除合同权利
甲方在合同约定的条件下,有权解除合同,但应提前【通知期限】书面通知乙方。甲方解除合同时,应支付乙方【违约金金额】作为违约金。
5. 甲方隐私保护
乙方承诺保护甲方的个人信息及隐私,未经甲方同意,不得向第三方透露甲方的个人信息。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方交付房屋义务
乙方应在合同约定的时间内,将符合约定的房屋交付给甲方。如因乙方原因导致延期交付,乙方应支付甲方相应的违约金。
2. 乙方质量保证
乙方保证交付的房屋符合国家质量标准及合同约定,如房屋存在质量问题,乙方应在【保修期限】内负责修复,并承担修复费用。
3. 乙方提供相关证明文件
乙方应提供房屋所有权证明、土地使用权证明等相关证明文件,以确保甲方购房的合法性。
4. 乙方协助办理过户手续
乙方应协助甲方办理房屋过户手续,提供必要的文件和资料,并承担相关费用。
5. 乙方履行合同义务
乙方应按照合同约定履行各项义务,如乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 中介服务费用
第三方中介在本次交易中提供服务,甲方应支付中介服务费用【服务费用金额】。中介服务费用支付方式及时间在合同附件中约定。
2. 中介信息真实性
第三方中介应确保提供给甲方的房屋信息真实、准确、完整,如因中介提供的信息不实导致甲方损失,中介应承担相应责任。
3. 中介协助办理手续
第三方中介应协助甲方和乙方办理房屋交易相关手续,包括合同签订、贷款申请、过户登记等,并承担相关费用。
4. 中介保密义务
第三方中介应对甲方和乙方的个人信息及交易信息保密,不得泄露给未经授权的第三方。
5. 中介服务期限
第三方中介应在中介服务合同约定的服务期限内,完成中介服务事项。如中介未能在约定时间内完成服务,应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋平面图
2. 合同附件
3. 其他重要文件
4. 房屋所有权证明
5. 土地使用权证明
6. 购房优惠事项说明
7. 配套设施与服务说明
8. 装修设计方案
9. 贷款申请文件
10. 过户登记文件
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付房款
2. 甲方未按约定接受房屋交付
3. 乙方未按约定时间交付房屋
4. 乙方未按约定履行质量保修责任
5. 甲方提供虚假个人信息或不符合购房资格
6. 乙方未提供房屋所有权证明或土地使用权证明
7. 乙方未按约定提供相关服务或协助办理手续
8. 中介提供虚假信息或未能在约定时间内完成服务
9. 甲方未按约定进行装修或使用房屋造成损坏
10. 甲方未按约定履行合同义务或解除合同
三、法律名词及解释:
1. 购房资格:符合国家法律法规规定的购买住房的资格。
2. 合同违约:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约金:当事人违反合同约定应支付给对方的一种经济赔偿。
4. 质量保修:开发商对交付的房屋承担一定期限的质量保证责任。
5. 过户登记:将房屋所有权依法登记在购房人名下的手续。
6. 购房优惠:国家或开发商为吸引购房者所提供的优惠措施。
7. 配套设施:与房屋相关的公共设施和便民服务设施。
8. 装修:对房屋进行装潢、改造和改善,提高居住舒适度。
9. 贷款:购房者向金融机构申请的购房资金。
10. 中介服务:为房屋买卖双方提供信息、咨询和协助办理交易手续的服务。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 问题:甲方未按约定时间支付房款
解决办法:甲方应按照合同约定的付款计划及时支付房款,如有困难,可与乙方协商延期支付。
2. 问题:乙方未按约定时间交付房屋
解决办法:乙方应按照合同约定的交付时间交付房屋,如有延期,应支付违约金,并承担相应责任。
3. 问题:房屋质量问题
解决办法:乙方应在保修期限内负责修复,并承担修复费用。如超过保修期限,甲方可与乙方协商解决。
4. 问题:过户登记手续复杂
解决办法:乙方应协助甲方办理过户登记手续,提供必要的文件和资料,并承担相关费用。
5. 问题:甲方提供虚假个人信息
解决办法:甲方应提供真实、准确的个人信息,如有虚假,应承担相应法律责任。
6. 问题:中介提供虚假信息
解决办法:甲方和乙方应谨慎选择中介,如发现中介提供虚假信息,可要求中介承担相应责任。
五、所有应用场景:
1. 场景:新房购买
说明:适用于购买新建住宅,包括公寓、别墅等。
2. 场景:二手房购买
说明:适用于购买已有住宅,包括二手公寓、二手房别墅等。
3. 场景:商品房购买
说明:适用于购买开发商开发的商品房。
4. 场景:赠与或遗产继承
说明:适用于房屋赠与或遗产继承情况。
5. 场景:海外购房
说明:适用于中国公民在海外购买房产。
6. 场景:公司购房
说明:适用于公司或企业购买房产作为办公或投资用途。
7. 场景:购房贷款
说明:适用于购买房产时,通过金融机构申请贷款。
8. 场景:购房中介服务
说明:适用于通过中介机构进行房屋购买交易。
展开阅读全文