资源描述
编号:__________
2025总包与劳务分包合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025总包与劳务分包合同书
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章:定义与解释
2.1 术语解释
2.2 合同文件
2.3 名词解释
第三章:工程概况
3.1 工程简介
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程进度
第四章:劳务分包范围与内容
4.1 分包工程范围
4.2 分包工程内容
4.3 分包工程量
第五章:合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 价格调整
5.3 支付方式
5.4 支付进度
第六章:劳务分包队伍与管理
6.1 劳务分包队伍要求
6.2 人员管理
6.3 培训与考核
第七章:工期与进度
7.1 合同工期
7.2 工程进度计划
7.3 工期延误
第八章:质量与安全
8.1 工程质量标准
8.2 质量管理
8.3 安全生产
8.4 事故处理
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的变更与解除
11.1 合同变更
11.2 合同解除
第十二章:合同的终止与清算
12.1 合同终止
12.2 清算与结算
第十三章:附则
13.1 合同生效条件
13.2 合同期限
13.3 合同附件
第十四章:其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 法律法规规定的其他事项
合同编号:2025总包与劳务分包合同书
第一章:总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合双方实际情况,经平等协商而签订的。
1.2 合同主体
甲方:__________(总包单位名称)
乙方:__________(劳务分包单位名称)
1.3 合同宗旨
本合同旨在明确双方在__________工程项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。
1.4 合同适用范围
本合同适用于__________工程项目范围内的所有劳务分包工作。
第二章:定义与解释
2.1 术语解释
(此处列举合同中使用的专业术语及其定义,如:总包、劳务分包、工程量等)
2.2 合同文件
本合同文件包括:合同、附件、补充协议等。
2.3 名词解释
(此处对合同中出现的名词进行解释,如:甲方、乙方、工程项目等)
第三章:工程概况
3.1 工程简介
工程名称:__________
工程地点:__________
工程性质:__________
3.2 工程地点
(具体到街道、门牌号)
3.3 工程规模
(工程总投资、占地面积、建筑高度等)
3.4 工程进度
(工程开工日期、竣工日期、各阶段进度要求等)
第四章:劳务分包范围与内容
4.1 分包工程范围
(列举分包工程的详细内容,如:土建、装修、安装等)
4.2 分包工程内容
(详细描述分包工程的各项工作,如:施工、材料供应、设备租赁等)
4.3 分包工程量
(分包工程的工程量清单)
第五章:合同价格与支付
5.1 合同价格
本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
5.2 价格调整
(价格调整的条件、方式等)
5.3 支付方式
(支付方式,如:银行转账、现金等)
5.4 支付进度
(支付进度及时间节点)
第六章:劳务分包队伍与管理
6.1 劳务分包队伍要求
(队伍规模、资质要求等)
6.2 人员管理
(人员配备、岗位职责等)
6.3 培训与考核
(培训内容、考核标准等)
第七章:工期与进度
7.1 合同工期
合同工期为__________个月。
7.2 工程进度计划
(工程进度计划的编制、提交、修改等)
7.3 工期延误
(工期延误的责任、处理方式等)
第八章:质量与安全
8.1 工程质量标准
工程质量应符合国家现行标准及行业规范要求。
8.2 质量管理
乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。
8.3 安全生产
乙方应严格遵守安全生产规定,做好安全生产管理工作。
8.4 事故处理
(事故处理程序、责任划分等)
第九章:违约责任
9.1 违约行为
列举违约行为,如:不按约定时间完成工程、质量不符合要求等。
9.2 违约责任
(违约责任的承担方式,如:赔偿金额、赔偿比例等)
9.3 违约赔偿
(违约赔偿的计算方法、上限等)
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
(如:协商、调解、仲裁等)
10.2 仲裁
(仲裁机构、仲裁程序等)
10.3 诉讼
(诉讼法院、诉讼程序等)
第十一章:合同的变更与解除
11.1 合同变更
(变更条件、变更程序等)
11.2 合同解除
(解除条件、解除程序等)
第十二章:合同的终止与清算
12.1 合同终止
(终止条件、终止程序等)
12.2 清算与结算
(清算程序、结算方式等)
第十三章:附则
13.1 合同生效条件
(如:双方签字盖章、审批等)
13.2 合同期限
(合同的有效期限)
13.3 合同附件
(附件清单)
第十四章:其他约定
14.1 保密条款
(保密内容、保密期限等)
14.2 知识产权保护
(知识产权的保护范围、保护措施等)
14.3 法律法规规定的其他事项
甲方(总包单位):__________
签字:__________
日期:____年__月__日
乙方(劳务分包单位):__________
签字:__________
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款一:工程变更管理
1.1 甲方如有权根据工程实际情况对工程进行变更,包括但不限于工程规模、工程内容、工程量等。
1.2 甲方应在变更前通知乙方,并共同协商确定变更后的工程范围、价格、工期等事项。
1.3 甲方应承担因工程变更导致的乙方额外费用。
附加条款二:材料供应与管理
2.1 甲方负责提供工程所需的材料,并确保材料质量符合国家现行标准及行业规范要求。
2.2 甲方应按照工程进度计划及时供应材料,确保工程顺利进行。
2.3 甲方应对供应的材料进行管理,确保材料的安全、合理使用。
附加条款三:工程验收与保修
3.1 工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按约定提供相关资料,并协助甲方进行验收。
3.2 工程验收合格后,乙方应按约定提供保修服务,保修期限自工程验收合格之日起计算。
3.3 保修期间,乙方应对工程质量问题负责修复,并承担相应费用。
2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款四:劳务分包队伍管理
4.1 乙方应确保分包队伍的资质、人员资格符合工程要求。
4.2 乙方应对分包队伍进行管理,确保工程顺利进行。
4.3 乙方应对分包队伍进行培训、考核,确保工程质量、安全。
附加条款五:工程进度与质量控制
5.1 乙方应制定详细的工程进度计划,并按计划完成工程。
5.2 乙方应建立质量管理体系,确保工程质量。
5.3 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量情况。
附加条款六:安全生产与环保措施
6.1 乙方应严格遵守安全生产规定,做好安全生产管理工作。
6.2 乙方应采取有效措施,防止工程过程中对环境造成污染。
3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
附加条款七:第三方中介的作用与责任
7.1 第三方中介应协助甲方、乙方履行合同义务,确保工程顺利进行。
7.2 第三方中介应对甲方、乙方的合法权益进行维护,包括但不限于合同履行、争议解决等。
7.3 第三方中介应按照约定收取中介费用,并开具合法发票。
附加条款八:第三方中介的禁止行为
8.1 第三方中介不得干预甲乙双方的正常合同履行。
8.2 第三方中介不得利用合同履行过程中的信息进行不正当竞争。
8.3 第三方中介不得泄露甲方、乙方的商业秘密。
附加条款九:第三方中介的退出机制
9.1 如第三方中介未能履行合同义务,甲方、乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。
9.2 如第三方中介存在违法行为,甲方、乙方均有权要求第三方中介立即终止违法行为,并承担相应法律责任。
9.3 如甲方、乙方协商一致,可解除与第三方中介的合同关系。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程量清单
2. 工程设计图纸
3. 工程进度计划
4. 劳务分包队伍资质证明
5. 人员资格证明
6. 材料供应清单
7. 安全生产措施方案
8. 环保措施方案
9. 第三方中介资质证明
10. 第三方中介服务协议
11. 保修条款
12. 工程验收报告
13. 保修证书
14. 合同履行证明
二、违约行为及认定:
1. 不按约定时间完成工程
2. 工程质量不符合要求
3. 材料供应不及时
4. 安全生产不符合规定
5. 泄露商业秘密
6. 干预正常合同履行
7. 利用合同信息进行不正当竞争
8. 未能履行第三方中介义务
9. 第三方中介违法行为
三、法律名词及解释:
1. 总包:指承担建筑工程主体结构施工的企业。
2. 劳务分包:指承担建筑工程主体结构施工以外的工作的企业。
3. 工程量:指建筑工程中各项工作量的总和。
4. 工期:指工程从开工到竣工的时间。
5. 质量:指工程符合国家现行标准及行业规范要求的程度。
6. 安全生产:指在工程建设过程中,采取措施保障人员安全和设备完好。
7. 第三方中介:指在总包与劳务分包之间提供介绍、协调服务的单位或个人。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程变更:协商确定变更后的工程范围、价格、工期等事项,并根据实际情况调整合同。
2. 材料供应问题:及时沟通,确保材料供应符合工程进度需求,如甲方不能按时供应,应协商解决。
3. 工程进度延误:分析原因,采取措施加快进度,如无法按时完成,应协商延长工期。
4. 质量问题:及时整改,符合规范要求,如涉及返工,应承担相应费用。
5. 安全生产事故:加强安全管理,遵守规定,如发生事故,按约定处理。
6. 泄露商业秘密:签订保密协议,加强信息安全管理。
7. 第三方中介不履行义务:协商解决,如无法解决,可依法解除合同关系。
五、所有应用场景:
1. 建筑工程总包与劳务分包的合同签订。
2. 工程量的确定与计算。
3. 工程进度的管理与控制。
4. 材料供应的协调与监督。
5. 工程质量的保障与验收。
6. 安全生产的规范与实施。
7. 总包与劳务分包之间的沟通协调。
8. 第三方中介的服务与监管。
9. 工程保修与维护。
10. 合同违约行为的处理与认定。
展开阅读全文