资源描述
编号:__________
2025总平建筑施工合同书补充协议书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025总平建筑施工合同书补充协议书范本
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人信息
1.2 承包人信息
1.3 工程地点
1.4 工程内容
第二章:合同价格
2.1 工程总价
2.2 价格调整机制
2.3 预付款
2.4 进度付款
2.5 竣工结算
2.6 价款支付方式
第三章:工程进度
3.1 施工工期
3.2 开工、竣工时间
3.3 阶段性目标
3.4 工期延误及延期费用
第四章:工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量保证措施
4.3 质量检验与验收
4.4 质量争议的处理
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
5.2 设备供应
5.3 材料、设备验收
5.4 材料、设备质量标准
第六章:施工安全
6.1 安全生产责任
6.2 安全防护措施
6.3 安全事故处理
6.4 安全生产培训
第七章:环境保护
7.1 环境保护要求
7.2 环保措施及设施
7.3 环保验收
7.4 环保违规的处理
第八章:变更与调整
8.1 合同变更条件
8.2 变更程序
8.3 变更费用
8.4 工程量调整
第九章:违约责任
9.1 发包人违约
9.2 承包人违约
9.3 违约责任免除
9.4 违约赔偿金额
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
10.4 争议解决期限
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的处理
第十二章:合同的附件
12.1 工程图纸
12.2 技术说明书
12.3 材料设备清单
12.4 其他重要文件
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用及争议解决
第十四章:附则
14.1 合同解释权
14.2 合同修改和补充
14.3 合同解除
14.4 合同失效后的处理
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人信息
发包人名称:_________
注册地址:_________
法人代表:_________
联系人:_________
联系方式:_________
1.2 承包人信息
承包人名称:_________
注册地址:_________
法人代表:_________
联系人:_________
联系方式:_________
1.3 工程地点
工程地点:_________
1.4 工程内容
工程名称:_________
工程性质:_________
工程规模:_________
第二章:合同价格
2.1 工程总价
工程总价:_________
2.2 价格调整机制
价格调整条件:_________
价格调整方式:_________
2.3 预付款
预付款比例:_________
预付款支付时间:_________
2.4 进度付款
进度付款比例:_________
进度付款条件:_________
2.5 竣工结算
竣工结算方式:_________
竣工结算时间:_________
2.6 价款支付方式
支付方式:_________
支付账户信息:_________
第三章:工程进度
3.1 施工工期
合同工期:_________
3.2 开工、竣工时间
开工时间:_________
竣工时间:_________
3.3 阶段性目标
阶段性目标及时间:_________
3.4 工期延误及延期费用
工期延误责任:_________
延期费用计算方式:_________
第四章:工程质量
4.1 工程质量标准
质量标准依据:_________
4.2 质量保证措施
质量保证措施:_________
4.3 质量检验与验收
检验验收标准:_________
验收时间:_________
4.4 质量争议的处理
争议解决方式:_________
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
材料供应责任:_________
5.2 设备供应
设备供应责任:_________
5.3 材料、设备验收
验收程序:_________
验收标准:_________
5.4 材料、设备质量标准
质量标准:_________
第六章:施工安全
6.1 安全生产责任
安全生产责任分配:_________
6.2 安全防护措施
安全防护措施:_________
6.3 安全事故处理
事故处理程序:_________
6.4 安全生产培训
培训内容:_________
培训时间:_________
第八章:变更与调整
8.1 合同变更条件
变更条件:_________
8.2 变更程序
变更申请:_________
审批流程:_________
8.3 变更费用
变更费用计算:_________
费用承担方:_________
8.4 工程量调整
调整程序:_________
调整后的工程量确认:_________
第九章:违约责任
9.1 发包人违约
违约行为:_________
违约责任:_________
9.2 承包人违约
违约行为:_________
违约责任:_________
9.3 违约责任免除
免除条件:_________
免除程序:_________
9.4 违约赔偿金额
赔偿计算方式:_________
赔偿限额:_________
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
解决方式:_________
10.2 仲裁
仲裁机构:_________
仲裁地点:_________
10.3 诉讼
诉讼地点:_________
诉讼法院:_________
10.4 争议解决期限
期限规定:_________
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
生效条件:_________
11.2 合同变更程序
变更程序:_________
11.3 合同终止条件
终止条件:_________
11.4 合同终止后的处理
处理方式:_________
第十二章:合同的附件
12.1 工程图纸
图纸编号:_________
图纸交付时间:_________
12.2 技术说明书
说明书内容:_________
说明书交付时间:_________
12.3 材料设备清单
清单内容:_________
清单交付时间:_________
12.4 其他重要文件
文件名称:_________
文件交付时间:_________
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
保密内容:_________
保密期限:_________
13.2 知识产权保护
保护范围:_________
保护措施:_________
13.3 不可抗力
不可抗力定义:_________
不可抗力处理:_________
13.4 法律适用及争议解决
法律适用:_________
争议解决:_________
第十四章:附则
14.1 合同解释权
解释权归属:_________
14.2 合同修改和补充
修改和补充程序:_________
14.3 合同解除
解除条件:_________
解除程序:_________
14.4 合同失效后的处理
处理方式:_________
合同方签字:
(发包人签字)
(承包人签字)
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商,乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方不接受甲方指定的供应商,甲方有权解除合同。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据项目需要对工程进行变更。如乙方不同意变更,甲方有权解除合同。变更后的工程应视为对原合同的补充。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供技术支持,确保工程质量符合合同要求。如因乙方技术问题导致工程质量不符合要求,乙方应承担相应的责任和损失。
2.2 乙方工期保障
乙方应保证工程按时完成。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付延期费用,并承担由此引发的相关损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行保密,不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息,乙方应承担相应的责任和损失。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,确保工程顺利进行。如因第三方中介原因导致工程出现问题,第三方中介应承担相应的责任和损失。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。如甲方要求乙方支付第三方中介费用,乙方有权拒绝。
3.3 第三方中介解除合同权
如第三方中介未能履行协调职责,导致工程出现问题,甲方有权解除与第三方中介的合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 材料设备清单
4. 合同变更记录
5. 工程进度计划
6. 安全生产方案
7. 质量检验报告
8. 保密协议
9. 知识产权声明
10. 不可抗力证明
11. 争议解决裁决书
12. 合同解除协议
13. 财务报表
14. 工程验收报告
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付预付款或进度款
未按约定提供施工场地或施工条件
未按约定时间完成审批或变更手续
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为:
未按约定时间完成工程或阶段性目标
工程质量不符合约定标准
未按约定使用甲方提供的材料或设备
其他违反合同约定的行为
3. 违约行为的认定:
违约行为的具体界定
违约责任的计算方法
违约行为的补救措施
违约行为的免除条件
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:
不可抗力的定义
不可抗力的证明方式
不可抗力导致的合同解除或变更
2. 违约责任:
违约责任的构成要件
违约责任的计算方式
违约责任的免除条件
违约责任的履行期限
3. 争议解决:
争议解决的方式
仲裁的申请程序
诉讼的提起条件
争议解决的时效
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
延误原因的认定
延误责任的划分
延误费用的计算
延误的解决流程
2. 工程质量问题:
质量问题的认定
质量整改措施
质量问题的补救
质量争议的解决
3. 合同变更:
变更条件的认定
变更程序的执行
变更费用的计算
变更的审批流程
4. 违约争议:
违约行为的证明
违约责任的承担
违约争议的解决
违约赔偿的计算
五、所有应用场景:
1. 建筑工程施工
2. 材料设备供应
3. 施工安全管理
4. 工程质量控制
5. 合同变更管理
6. 违约争议解决
7. 工程进度监控
8. 材料设备验收
9. 安全生产培训
10. 知识产权保护
展开阅读全文